ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ СТРО...



Утратил силу: Приказом Государственной инспекции строительного надзора Курской области от 29.12.2018 № 01.02.-01/292

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

П Р И К А З

11 декабря 2017 г.                                                                               № 01.02-01/373

г. Курск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации положений действующего законодательства Российской Федерации, исполнения замечаний и предложений, изложенных в экспертном заключении Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области от 13.06.2017г. №46/02-08-647ПЭ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации Курской области от 29.09.2011г. №473-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент  по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области, в новой редакции.

2. Признать утратившими силу:

приказ государственной инспекции строительного надзора Курской области от 25.06.2012г. №01.02-01/179 «Об утверждении административного регламента по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области»;

приказ государственной инспекции строительного надзора Курской области от 08.10. 2012 г. № 01.02-01/432-1 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области»;

приказ государственной инспекции строительного надзора Курской области от 04.01. 2013 г. №01.02-01/3 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области»;

приказ государственной инспекции строительного надзора Курской области от 24.07.2013г. №01.02-01/239 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области»;

приказ государственной инспекции строительного надзора Курской области от  21.10.2013г. №01.02-01/435-1 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области»;

приказ государственной инспекции строительного надзора Курской области от  30.04.2015г. №01.02-01/100 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области»;

приказ государственной инспекции строительного надзора Курской области от 16.06.2015г. №01.02-01/134-1 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области»;

приказ государственной инспекции строительного надзора Курской области от 26.08.2015г. №01.02-01/225-1 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области»;

приказ государственной инспекции строительного надзора Курской области от 23.12.2015г. №01.02-01/380 «О внесении изменений в административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области»;

приказ государственной инспекции строительного надзора Курской области от 02.03.2017г. №01.02-01/44  «О внесении изменений в административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области».

3. Абзацы 8,9 подраздела 1.4 раздела 1; абзацы 10-16 пункта 3.2.1.1 подраздела 3.2 раздела 3; абзацы 3,7 пункта 3.2.1.2 подраздела 3.2 раздела 3; абзацы 2-11, абзац 27 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 настоящего регламента вступают в силу с 1 января 2018 года.

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администрации Курской области adm.rkursk.ru.

5. Настоящий административный регламент довести до сведения всех сотрудников государственной инспекции строительного надзора Курской области.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник государственной инспекции

строительного надзора Курской области                                    Т.Д. Березникова

Утвержден

приказом государственной инспекции строительного надзора Курской области

от 11 декабря 2017 г. № 01.02-01/373

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области»

государственной инспекции строительного надзора

Курской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование государственной функции

1.1. Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области (далее – государственная функция).

Наименование органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию

1.2. Исполнение государственной функции осуществляется государственной инспекцией строительного надзора Курской области (далее – Инспекция).

Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих исполнение государственной функции, с указанием

их реквизитов и источников официального опубликования

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее - КоАП) – Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ - "Российская газета", N 290, 30.12.2004;

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» - "Собрание законодательства РФ", 16.02.2009, N7, ст. 776;

Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» - "Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" - "Собрание законодательства РФ", 14.01.2002, N 2, ст. 133;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" - "Собрание законодательства РФ", N 26, 29.06.1998, ст.3009;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" - Собрание законодательства РФ", 03.05.1999, N 18, ст. 2222;

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" ("Собрание законодательства РФ", 05.04.1999, № 14, ст. 1650, "Российская газета", № 64-65, 06.04.1999);

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 №54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» - Собрание законодательства Российской Федерации, 13.02.2006 №7, ст.774;

Постановление Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении Правил осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" - Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 18, ст. 2645;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 №415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» -Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 19, ст. 2825;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.10.2017г. №1294 «О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации» (постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.) - Собрание законодательства Российской Федерации от 6.11.2017г. N 45, ст. 6660;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016г. №724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» - Собрание законодательства Российской Федерации от 2 мая 2016 г. N 18 ст. 2647;

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (далее-РД-11-02-2006)- «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №13, 26.03.2007;

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1130 «Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора» (далее - РД-11-03-2006) - «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 13, 26.03.2007;

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации» (далее - РД-11-04-2006) - "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 15, 09.04.2007;

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (далее - РД-11-05-2007) - «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №14, 02.04.2007;

Постановление Губернатора Курской области от 23.08.2010 №333-пг «Об утверждении положения о государственной инспекции строительного надзора Курской области» - «Курская правда» от 02.09.2010 №101;

Постановление Администрации Курской области от 29.09.2011 №473-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» - «Курская правда» от 08.10.2011 №120.

Предмет государственного надзора

              1.4. Предметом государственного строительного надзора является проверка:

соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

наличия разрешения на строительство;

выполнения требований частей 2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ.

В случае отсутствия технических регламентов предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, требованиям государствен-ной охраны объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов культурного наследия, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, требованиям надежности и безопасности в электроэнергетике, нормам и правилам безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства.

Исполнение государственной функции осуществляется: а) при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является модифицированной проектной документацией; б) при реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, то органом государственного строительного надзора в рамках государственного строительного надзора осуществляется федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный контроль (надзор) за соответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, государственный экологический надзор.

При организации регионального государственного строительного надзора применяется риск-ориентированный подход.

В целях применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного строительного надзора строящиеся, реконструируемые объекты капитального строительства подлежат отнесению к определенным категориям риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного надзора

              1.5. Должностные лица ответственные за осуществление государственного строительного надзора при проведении проверок вправе:

-              беспрепятственно посещать объекты капитального строительства во время исполнения служебных обязанностей;

-              требовать от заказчика, застройщика или подрядчика, лица осуществляющего строительство представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;

-              требовать от заказчика, застройщика или подрядчика, лица осуществляющего строительство проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено;

-              составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых дают предписания об устранении выявленных нарушений;

-              вносить записи о результатах проведенных проверок в соответствующий раздел общего журнала работ, и в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае его наличия;

-              составлять протоколы об административных правонарушениях

Должностные лица ответственные за осуществление государственного строительного надзора при проведении проверок обязаны:

-              своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

-              соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

-              проводить проверку на основании распоряжения начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции) о ее проведении в соответствии с ее назначением;

-              проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения о проведении проверки;

-              не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

-              предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

-              знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности по возникновению угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и если выявленные нарушения повлекли причинение такого вреда, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

-              доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-              соблюдать сроки проведения проверки, установленные в распоряжении о проведении проверки;

-              не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

-              перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;

-              осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- вносить в единый реестр проверок информацию о внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015г. №415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок;

- истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016г. №724-р, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физическое лицо, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору при проведении проверки с документами и (или) информацией, полученными Инспекцией в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.

Должностные лица ответственные за осуществление государственного строительного надзора при проведении проверок не вправе требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления: документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016г. №724-р, и информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

Осуществление проверки может быть сопряжено с проведением Инспекцией экспертизы, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов.

В ходе исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при выявлении в результате проведенной проверки нарушений должностное лицо Инспекции:

-              составляет акт проверки по образцу, приведенному в приложении №14 к настоящему административному регламенту;

-              на основании акта проверки, выдает застройщику (заказчику), лицу, осуществляющему строительство предписание об устранении выявленных нарушений (далее - предписание), по форме, приведенной в приложении №15 к настоящему административному регламенту;

-              составляет протокол об административном правонарушении по форме, приведенной в приложении №16 к настоящему административному регламенту;

- формирует материалы административного дела

-служебной запиской направляет материалы административного дела начальнику (заместителю начальника) Инспекции.

- начальник (заместитель начальника) Инспекции назначает дату и время рассмотрения дела и поручает должностным лицам отдела по организации деятельности Инспекции подготовить дело к рассмотрению по существу

- должностное лицо отдела по организации деятельности Инспекции готовит  определение о назначении времени и места рассмотрения административного дела, проект Постановления по делу об административном правонарушении.

- начальник (заместитель начальника) Инспекции рассматривает административное дело.

- если начальником (заместителем начальника) Инспекции, принято решение о необходимости назначения наказания иного вида, чем штраф или рассмотрение дела в соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ осуществляется судом, дело передается должностному лицу отдела по организации деятельности Инспекции для направления в суд;

-              в случае если основанием для исполнения государственной функции является поступление в Инспекцию обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от государственных органов, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее так же - заявитель), по результатам проведения проверки заявителю направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Должностным лицом, рассмотревшим материалы, поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, при наличии хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, перечисленных в статье 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с приложением №24 к административному регламенту.

Перечень должностных лиц, ответственных за исполнение государственной функции по каждому объекту капитального строительства определяется приказом начальника Инспекции.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору

1.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, физическое лицо при проведении проверки имеют право:

-              непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

-              получать от Инспекции, должностных лиц Инспекции информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-              знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Инспекции;

-              обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, повлекшие за собой нарушение своих прав при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

- предоставлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016г. №724-р, по собственной инициативе;

- при направлении пояснений относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в  документах, вправе представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Инспекцией, в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.

При проведении проверок юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору, обязаны:

-              обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели, физические лица, обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства;

-              обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, должностных лиц Инспекции;

-              предоставлять должностным лицам Инспекции необходимую документацию (проектную, рабочую, исполнительную);

-              обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков;

- обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, условия для выполнения должностным лицом органа государственного строительного надзора своих полномочий, предусмотренных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации: предоставлять должностным лицам органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами оборудованию, подобным объектам.

- предоставить пояснения в письменной форме, в случае, если документы и (или) информация, предоставленная проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом не соответствует документам и (или) информации, полученным Инспекцией в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик (технический заказчик), лицо осуществляющее строительство извещает Инспекцию: 

- о сроках завершения работ, которые подлежат проверке (приложение № 2 к настоящему административному регламенту);

- об изменении сроков завершения работ, подлежащих проверке, указанных в программе проведения проверок (приложение № 2  к настоящему административному регламенту);

- об устранении выявленных недостатков (приложение № 3 к настоящему административному регламенту);

- лицо, осуществляющее строительство - о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.

В процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства лицо осуществляющее строительство ведет исполнительную документацию, которую представляет в Инспекцию при проведении проверок. На время проведения проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства исполнительная документация в полном объеме передается застройщиком или техническим заказчиком в Инспекцию. После выдачи Инспекцией заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, исполнительная документация передается застройщику на постоянное хранение должностным лицом Инспекции не позднее 5 рабочих дней после выдачи заключения о соответствии.

В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы:

акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства (приложение № 5 к настоящему административному регламенту);

акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности (приложение № 6 к настоящему административному регламенту);

акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией) (приложение № 7 к настоящему административному регламенту);

акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией) (приложение № 8 к настоящему административному регламенту);

акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией) (приложение № 9 к настоящему административному регламенту);

комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица;

исполнительные геодезические схемы и чертежи;

исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;

результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

По окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик (заказчик), направляет в Инспекцию извещение об окончании строительства, реконструкции (приложение № 4 к настоящему административному регламенту).

Описание результата исполнения государственной функции

1.7.              Результатом исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Курской области является наличие (отсутствие) нарушений требований градостроительного законодательства Российской Федерации, технических регламентов, проектной документации при выполнении работ, а также результатов таких работ, и применении строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства физическими лицами, юридическими лицами всех форм собственности и  индивидуальными предпринимателями, посредством выдачи:

-              заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии);

-              решения об отказе в выдаче заключения о соответствии.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Порядок информирования

об исполнении государственной функции

2.1.1. Информация о месте нахождения Инспекции:

Место нахождения Инспекции: г.Курск, ул.Димитрова, д.96/1, 3-й этаж;

Почтовый адрес Инспекции: 305004, г. Курск, ул. Димитрова, д.96/1, 3-й этаж;

Электронный адрес Инспекции

stroynadzorKO@rkursk.ru

Телефон (факс) приёмной Инспекции

8(4712) 53-02-61

Информационные материалы Инспекции размещаются в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет): на официальном Интернет-сайте Администрации Курской области: http://adm.rkursk.ru.

График работы Инспекции:

Понедельник - пятница

09.00 - 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

в предпраздничные дни 09.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

2.1.2. Способы и порядок получения информации о правилах исполнения государственной функции:

Информацию о правилах исполнения государственной функции можно получить следующими способами:

лично;

посредством телефонной, факсимильной связи;

посредством электронной связи;

посредством почтовой связи;

на информационных стендах в помещениях Инспекции;

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет):

- на официальном Интернет-сайте Администрации Курской области: http://adm.rkursk.ru

-              на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.rkursk.ru

Информация о правилах исполнения государственной функции, а также настоящий административный регламент размещается на:

информационных стендах в помещениях Инспекции;

в средствах массовой информации;

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет):

официальном Интернет-сайте Администрации Курской области: http://adm.rkursk.ru;

официальном Интернет - сайте Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области: http//pgu.rkursk.ru.

2.1.3. Основными требованиями к информированию о правилах исполнения государственной функции (далее-информирование) являются:

1) достоверность предоставляемой информации,

2) четкость в изложении информации,

3) полнота информирования,

4) удобство и доступность получения информации,

5) своевременность предоставления информации.

2.1.4.              Информирование о правилах исполнения государственной функции осуществляется по следующим вопросам:

местонахождение Инспекции;

должностные лица Инспекции, уполномоченные исполнять государственную функцию и номера контактных телефонов;

график работы Инспекции;

адрес электронной почты Инспекции;

нормативные правовые акты по вопросам исполнения государственной функции, в том числе, настоящий  административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);

ход исполнения государственной функции;

срок исполнения государственной функции;

порядок и формы контроля за исполнением государственной функции;

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Инспекции, ответственных за исполнение государственной функции, а также решений, принятых в ходе исполнения государственной функции;

иная информация о деятельности Инспекции, в соответствии с Федеральным законом от  9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.

Специалисты Инспекции, ответственные за информирование, определяются приказом начальника Инспекции.

2.1.5. Индивидуальное информирование осуществляется специалистами Инспекции, ответственными за исполнение государственной функции, при обращении заинтересованных лиц за информацией лично или по телефону.

Специалист Инспекции, ответственный за исполнение государственной функции, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за исполнение государственной функции, предлагает заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предлагает повторную консультацию по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста заявителю для разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за исполнение государственной функции, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Инспекции.

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

2.1.6. При индивидуальном письменном информировании ответ направляется в письменном виде, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается начальником Инспекции.

2.1.7. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за исполнение государственной функции, по радио и телевидению согласовываются с начальником Инспекции.

При этом для согласования специалистом, ответственным за исполнение государственной функции, выступление которого предполагается, начальнику Инспекции не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выступления направляется служебная записка, в которой указываются сведения о месте и времени выступления, наименование средства массовой информации, тема выступления, состав участников выступления и прилагается текст выступления.

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах исполнения государственной функции, а также настоящего административного регламента:

на информационных стендах;

в средствах массовой информации;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

-              на официальном Интернет-сайте Администрации Курской области;

        -              на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее №14), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом.

Инспекция может создавать буклеты, информационные брошюры и проспекты, целью которых является информирование о правилах предоставления государственной услуги.

Образцы документов (бланков), используемых при исполнении государственной функции, установлены в приложениях к настоящему административному регламенту.

2.2. Сведения о размере платы

за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору)

Исполнение государственной функции осуществляется на безвозмездной основе.

2.3. Срок исполнения государственной функции

Общий срок исполнения государственной функции соответствует временному отрезку с момента поступления в Инспекцию извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства до окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдачи Инспекцией застройщику (заказчику) заключения о соответствии.

Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для исполнения государственной функции, устанавливаются пунктами настоящего административного регламента, определяющими порядок выполнения соответствующих административных процедур.

Срок проведения каждой из проверок (документарной/выездной):  проверки в соответствии с программой проверок; проверки законченного строительством объекта капитального строительства; внеплановой проверки, составляет не более двадцати рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Инспекции, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен начальником Инспекции, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Исполнение Государственной функции включает в себя следующие административные процедуры

а) прием и регистрация извещения о начале строительства, реконструкции, присвоение категории риска строящемуся, реконструированному объекту капитального строительства; формирование дела на объект капитального строительства; разработка программы проверок, с учетом присвоенной категорией риска строящегося, реконструируемого объекта;

б) подготовка к проведению проверки в соответствии с программой проверок, проверки законченного строительством объекта капитального строительства;

в) подготовка к проведению внеплановой проверки;

г) проведение проверки и оформления ее результатов;

д) выдача заключения о соответствии; принятие решения об отказе в выдаче заключения о соответствии;

е) принятие мер в отношении фактов нарушений законодательства в области строительства (выдача предписания об устранении нарушений, возбуждение дела об административном правонарушении (составление протокола об административном правонарушении), рассмотрение дела об административном правонарушении, направление дела об административном правонарушении в суд).

Блок – схема исполнения Государственной функции приведена в приложении № 28 к настоящему административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация извещения о начале строительства, реконструкции, разработка программы проверок.

Формирование дела на объект капитального строительства

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры, является поступление в Инспекцию от застройщика (технического заказчика) извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства с приложением нижеуказанных документов.

До начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик (технический заказчик) заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала работ направляет в Инспекцию извещение о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (приложение № 1 к настоящему административному регламенту).

К извещению прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;

2) проектная документация в полном объёме, а в случае выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции, в объёме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

4) общий и специальный журналы, в которых ведётся учёт выполнения работ;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Застройщик (технический заказчик) вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 1 и 5 настоящего пункта. В этом случае должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает копию разрешения на строительство и положительного заключения экспертизы проектной документации в органе, выдавшем разрешение на строительство.

3.2.1.1. При поступлении в Инспекцию извещения о начале строительства с указанными документами, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию извещения о начале строительства (реконструкции) и документов к нему регистрирует поданное извещение в соответствии с правилами делопроизводства.

В течение 3 рабочих дней с момента регистрации извещения лицо, ответственное за прием и регистрацию документов осуществляет проверку полноты и правильности заполнения извещения о начале строительства и комплектности, прилагаемых к нему документов согласно составленной описи для осуществления одного из следующих действий:

- в случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не предусмотрено осуществление государственного строительного надзора Инспекцией, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию извещения о начале строительства (реконструкции) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации извещения готовит проект письма заявителю с соответствующими разъяснениями и направляет его.

- в случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора Инспекцией, вносит информацию в карточку регистрации общих и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства по форме согласно Приложения №29 к настоящему административному регламенту, которую включает (подшивает) в дело;

- готовит проект приказа о назначении должностных лиц из отдела строительного и отдела специальных надзоров во главе со старшим группы для осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства.  Исходя из параметров и технических характеристик объекта капитального строительства в приказ включаются должностные лица из отдела специальных надзоров:

  а) специалист по пожарному надзору включается в приказ на объекты капитального строительства, для которых необходим надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, указанные в ч.1 ст.32 главы 9 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

б) специалист по санитарно-эпидемиологическому надзору включается в приказ  на объекты капитального строительства, для которых требуется СЗЗ, социально значимые  и объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

в) специалист в области охраны окружающей среды включается в приказ на объекты капитального строительства, на которых необходим надзор за соблюдением экологических требований в соответствии со ст.65  Федерального закона №7 «Об охране окружающей среды»: в области обращения с отходами в соответствии с ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»; в области охраны атмосферного воздуха в соответствии с ФЗ-96 «Об охране атмосферного воздуха»; в области использования и охраны водных объектов в соответствии с Водным кодексом РФ;

г) на линейные объекты капитального строительства, за исключением объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения,  должностные лица из отдела специальных надзоров в приказ не включаются;

- готовит проект приказа о присвоении категории риска строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства в соответствии с критериями отнесения строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства к категориям риска при осуществлении регионального государственного строительного надзора согласно приложению с учетом сведений проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации.

При отнесении строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства к определенной категории риска используются признаки зданий и сооружений, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также функциональное назначение объектов капитального строительства согласно национальным стандартам и сводам правил.

В соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства такие объекты относятся к следующим категориям риска:

1) высокий риск – общественные здания и сооружения, многоквартирные жилые дома, путепроводы, тоннели, мосты и эстакады. А также объекты капитального строительства с пролетом от 20 до 100 метров;

2) значительный риск – производственные здания;

3) умеренный риск – объекты капитального строительства, не указанные в пунктах 1,2 критерий риска.

В случае выдачи разрешения на строительство 2 и более объектов капитального строительства, относящихся к разным категориям риска, категории риска определяются отдельно в отношении каждого объекта капитального строительства.

3.2.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию извещения о начале строительства (реконструкции),  не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем регистрации, передает начальнику Инспекции (заместителю начальника Инспекции) для подписания подготовленные проекты приказов:

-о назначении должностных лиц из отдела строительного и отдела специальных надзоров во главе со старшим группы для осуществления государственного строительного надзора;

- о присвоении категории риска строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства.

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию извещения о начале строительства формируется дело на объект капитального строительства, с присвоением номера в соответствии с номенклатурой дел, определенной в Инспекции.

На этапе формирования дела осуществляется регистрация проектной документации, общего и специальных журналов, предназначенного для учета выполнения работ по строительству, реконструкции, полученных на основании части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями, установленными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006г. №1130 (РД-11-03-2006).

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию извещения о начале строительства передается должностному лицу, назначенному приказом начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции) сформированное дело для осуществления регионального государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию извещения о начале строительства ведет реестр объектов капитального строительства, в отношении строительства, реконструкции которых осуществляется региональный государственный строительный надзор и размещает информацию (приложение №31 к настоящему административному регламенту) о строящихся, реконструируемых объектах капитального строительства и присвоенных им категориях риска на официальном сайте Администрации Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Группа должностных лиц во главе со старшим группы, назначенная приказом начальника Инспекции включает в дело по объекту капитального строительства, все документы, составленные либо полученные при осуществлении государственного строительного надзора, в соответствии с порядком, и в соответствии  с требованиями, предъявляемых к включаемым в такие дела документам, установленным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. №1130 (РД-11-03-2006).

3.2.2. Должностное лицо, назначенное приказом начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции), в течение 7 рабочих дней с даты регистрации извещения о начале строительства, реконструкции, разрабатывает программу проверок объекта капитального строительства (далее - программа) (приложение №10 к настоящему административному регламенту). В случае назначения группы должностных лиц, программу подписывает старший группы.

3.2.3 Программа проверок разрабатывается должностным лицом Инспекции с учетом конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства и выполнения работ по его строительству, реконструкции, условий последующей эксплуатации, а также других факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

При разработке программы проведения проверок должностным лицом Инспекции учитывается количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства для соответствующей категории риска, строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства:

а) для категории высокого риска – не более 12 проверок;

б) для категории значительного риска – не более 10 проверок;

в) для категории умеренного риска – не более 7 проверок.

Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства может быть увеличено не более чем на 2 проверки в случаях:

а) строительства, реконструкции объекта капитального строительства в условиях стесненной городской застройки (в соответствии с проектной документацией);

б) строительства, реконструкции объекта капитального строительства в сложных инженерных условиях (в соответствии с проектной документации);

в) строительства, реконструкции объекта капитального строительства, общая площадь которого превышает 20000 кв.метров.

Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства, может быть увеличено соответственно в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория высокого риска – до 24 проверок, в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория значительного риска – до 20 проверок, в отношении объекта капитального строительства, которому присвоена категория умеренного риска – до 14 проверок в случаях:

а) привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, в течение одного календарного года 3 и более раза к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 6.3, 8.1 и 9.4, частями 1-3 статьи 9.5, статьей 9.5.1, частью 3 статьи 9.16, частью 1 статьи 19.4, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и 19.33 и частями 1,2,6,6.1 и 9 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

б) нарушения сроков строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных проектом организации строительства в проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы, более чем на 6 месяцев или его консервации, приостановления строительства.

В программе проведения проверок указываются следующие сведения:

а) наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства объекта капитального строительства;

б) предмет каждой проверки;

в) примерная дата проведения каждой проверки, определяемая на основании данных проекта организации строительства объекта капитального строительства;

г) ориентировочные затраты времени должностного лица органа государственного строительного надзора на проведение каждой проверки;

д) документы, подлежащие представлению при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок;

е) должностные лица или работники застройщика, технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой проведения проверок, является обязательным.

Программа проведения проверок составляется в 2 экземплярах, из которых первый остается в деле Инспекции, второй - направляется (вручается) застройщику или техническому заказчику.

Второй экземпляр программы вручается уполномоченному представителю технического заказчика или застройщика на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) экземпляра программы представителем застройщика или технического заказчика документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением в течение 2 рабочих дней со дня подготовки программы.

Застройщик или технический заказчик обязан довести до сведения лица, осуществляющего строительство, сведения о проверках, предусмотренных программой проведения проверок.

Основаниями для внесения изменений в программу проведения проверок являются:

внесение изменений в проектную документацию, предусматривающих изменение сроков окончания предусмотренных проектной документацией работ;

изменения, внесенные в разрешения на строительство;

изменение сроков действия разрешения на строительство;

получение извещения об изменении сроков окончания предусмотренных проектной документацией работ;

увеличение количества проверок в случаях, указанных в абзацах 2-11 п.3.2.3 раздела 3 настоящего регламента.

При получении указанных в настоящем пункте сведений и документов должностное лицо Инспекции:

готовит проект приказа руководителя (заместителя руководителя) вносит изменения в программу проведения проверок с указанием оснований для внесения изменений в течение 7 рабочих дней с даты их получения.

В случае если государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется несколькими должностными лицами Инспекции, внесение изменений в программу проведения проверок осуществляется старшим группы.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является зарегистрированное извещение о начале строительства, реконструкции, и разработанная и врученная (направленная почтой) застройщику (техническому заказчику) программа.

3.2.5. Максимальный срок исполнения указанного административного действия составляет 7 рабочих дней с даты получения документов, определенных в пункте 3.2.1 настоящего административного регламента.

3.2.6. Условия, порядок и срок приостановления исполнения государственной функции.

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено приостановление исполнения государственной функции.

3.2.7. Критерием принятия решения является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований законодательства при извещении Инспекции о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, с приложением документов, перечисленных в п.3.2.1. настоящего административного регламента.

3.2.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:

- внесение записи в журнал «Регистрации копий разрешений на строительство, извещений застройщика или заказчика о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства» с присвоением номера дела;

- проставление отметки о дате приема и подписи на извещении о начале строительства (реконструкции);

-  проставление  штампа с указанием регистрационной надписи номера дела, даты и подписи на оригинале и на копии разрешения на строительство (реконструкцию);

-  проставление  штампа с указанием регистрационной надписи номера дела, даты и подписи в общем журнале и (или) специальном журнале учета выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства;

- внесение информации в карточку регистрации общих и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства;

- назначение приказом начальника Инспекции должностных лиц для осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства;

- формирование дела на объект капитального строительства с присвоением номера;

- разработка программы проведения проверок.

3.3. Подготовка к проведению

проверки в соответствии с программой проверок, проверки законченного строительством объекта капитального строительства

3.3.1. Основанием для подготовки к проведению проверки, является:

- наступление даты, не позднее чем за 5 рабочих дней предшествующей дате проведения проверки определенной программой;

-поступление от  застройщика (технического заказчика) извещения об окончании работ подлежащих проверке

-поступление от застройщика (технического заказчика), о приостановке работ подлежащих проверке;

- поступление в Инспекцию от застройщика (технического заказчика),  извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее извещение об окончании), которое направляется указанными лицами после фактического завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации в полном объеме, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, а также применением строительных материалов (изделий).

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за осуществление надзора за строительством, реконструкцией объекта капитального строительства, назначенное приказом начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции), определенное старшим группы (далее - должностное лицо), готовит проект распоряжения о проведении  проверки (приложение № 11 к настоящему административному регламенту) и передает начальнику Инспекции (заместителю начальника Инспекции) для принятия решения.

3.3.3. Начальник Инспекции (заместитель начальника Инспекции) в день получения подписывает распоряжение и возвращает должностному лицу.

3.3.4. Должностное лицо готовит уведомление о проведении проверки (приложение №12 к настоящему административному регламенту) в 2 экземплярах и подписывает его.

Перед началом проверки, но не позднее чем за 3 рабочих дня до ее проведения должностное лицо уведомляет лицо, в отношении которого проводится проверка, о проведении проверки посредством направления копии распоряжения руководителя инспекции (заместителя руководителя инспекции) о проведении проверки и уведомления посредством направления факсимильной связью,  заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, направлением по адресу электронной почты или иным доступным способом.

В случае проведения проверки членов саморегулируемой организации, должностное лицо инспекции не позднее чем за 3 рабочих дня до ее проведения готовит (согласно приложению №30 к настоящему административному регламенту), подписывает и направляет уведомление в саморегулируемую организацию о проведении проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении проверки, посредством направления факсимильной связью,  почтовым отправлением, направлением по адресу электронной почты или иным доступным способом.

3.3.5. Специалист, ответственный за регистрацию, регистрирует поступившее извещение об окончании и передает начальнику Инспекции (заместителю начальника Инспекции) для рассмотрения в день поступления извещения.

3.3.6. Начальник Инспекции (заместитель начальника Инспекции) визирует извещение об окончании и передает его должностному лицу для назначения и проведения проверки законченного строительством объекта капитального строительства.

3.3.7. Должностное лицо назначает проверку законченного строительством объекта капитального строительства в течение семи рабочих дней с момента получения Инспекцией извещения застройщика (технического заказчика), об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.2. настоящего административного регламента.

3.3.8. Результатом исполнения административного действия является распоряжение о проведении проверки (в соответствии с программой проверок, проверки законченного строительством объекта капитального строительства), уведомление застройщика (технического заказчика),   саморегулируемой организации.

3.3.9. Максимальный срок выполнения указанного административного действия составляет 7 рабочих дней.

3.3.10. Условия, порядок и срок приостановления исполнения государственной функции.

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено приостановление исполнения государственной функции.

3.3.11. Критерием принятия решения о проведении проверки в соответствии с программой проверок и решения о проведении проверки законченного строительством объекта капитального строительства является наличие распоряжения о проведении проверки.

3.3.12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:

-  издание распоряжения о проведении проверки;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица о проведении проверки.

3.4. Подготовка к проведению внеплановой проверки

3.4.1. Основанием для подготовки к проведению внеплановой проверки, является наступление следующих фактов:

а) поступление в Инспекцию от застройщика (технического заказчика) или лица, осуществляющего строительство извещения, об устранении нарушений;

б) поступление в Инспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (о случае возникновения аварийной ситуации на объекте капитального строительства), информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;

в) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного Инспекцией предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

г) наличие распоряжения начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции) о проведении проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.4.2. Должностное лицо при рассмотрении обращения устанавливает основания для проведения внеплановой проверки, указанные в подпункте «б» пункта 3.4.1, и при их наличии осуществляет следующие действия:

- определяет необходимость незамедлительного проведения внеплановой проверки или необходимость согласования с прокуратурой Курской области проведения внеплановой проверки;

- устанавливает лицо, в отношении которого планируется проведение внеплановой проверки;

- устанавливает членство проверяемого лица в саморегулируемой организации;

- готовит служебную записку на имя начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции) с информацией о необходимости принятия неотложных мер, с незамедлительным выездом для проведения внеплановой проверки  или  согласования с прокуратурой Курской области проведения внеплановой проверки, с приложением материалов, послуживших основаниям для ее проведения.

3.4.3. Начальник Инспекции (заместитель начальника Инспекции) в день поступления к нему служебной записки  и материалов, послуживших основанием для  проведения внеплановой проверки, принимает решение о незамедлительном проведении внеплановой проверки или о  согласовании ее проведения с прокуратурой Курской области.   

3.4.4 В случае если начальником Инспекции (заместителем начальника Инспекции) принято решение о незамедлительном проведении внеплановой проверки, должностные лица Инспекции вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, указанных в пункте 3.4.6 настоящего регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

3.4.5. В случае если начальником Инспекции (заместителем начальника Инспекции) принято решение о согласовании проведения внеплановой проверки с прокуратурой Курской области,  должностное лицо отдела по организации деятельности Инспекции, ответственное за подготовку документов о согласовании проведения внеплановой проверки:

- готовит проект распоряжения о проведении  проверки в 2 экземплярах.

-готовит проект заявления о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры в соответствии с образцом, приведенном в приложении № 13 к настоящему административному регламенту.

-передает подготовленные проекты распоряжения о проведении проверки, заявления о согласовании с органами прокуратуры начальнику Инспекции (заместителю начальника Инспекции).

3.4.6. Начальник Инспекции (заместитель начальника Инспекции) в день получения подписывает проекты указанных в предыдущем подпункте документов и возвращает должностному лицу отдела по организации деятельности Инспекции, ответственному за подготовку документов о проведении проверки.

3.4.7. Должностное лицо отдела по организации деятельности Инспекции, ответственное за подготовку документов о проведении проверки  к подписанным начальником Инспекции заявлению о проведении внеплановой проверки и распоряжению о проведении внеплановой проверки, прилагает копию документов, содержащих сведения, послужившие основанием ее проведения и направляет в прокуратуру Курской области нарочно или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.4.8. В случае необходимости проведения внеплановой проверки по основаниям отраженным в подпунктах «а», «в» и «г»  пункта 3.4.1 настоящего административного регламента должностное лицо ответственное за проведение внеплановой проверки, готовит проект распоряжения о проведении проверки и уведомления застройщику (техническому заказчику) в 2 экземплярах.

3.4.9. Начальник Инспекции (заместитель начальника Инспекции) в день получения подписывает проекты указанных в предыдущем пункте документов и передает специалисту, ответственному за проведение проверки.

3.4.10. Результатом исполнения административного действия является распоряжение,  уведомление о проведении внеплановой проверки (за исключением случаев предусмотренных подпунктом «б»  подпункта 3.4.1 настоящего административного регламента), а в случаях необходимости проведения внеплановой проверки по основаниям указанным в подпункте «б»  подпункта 3.4.1 настоящего административного регламент-  заявление о согласовании с органами прокуратуры.

3.4.11. Максимальный срок исполнения указанного административного действия составляет 15 рабочих дней.

3.4.12. Условия, порядок и срок приостановления исполнения государственной функции.

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено приостановление исполнения государственной функции.

3.4.13. Критерием принятия решения о проведении внеплановой проверки является наличие распоряжения о проведении проверки.

3.4.14. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:

-  издание распоряжения о проведении проверки;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица о проведении проверки (за исключением случаев предусмотренных в подпункте «б» пункта 3.4.1 настоящего административного регламента).

3.5. Проведение проверки и оформление ее результатов

3.5.1. Основанием для начала проведения проверки, является распоряжение начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции) о проведении проверки.

3.5.2. Должностные лица, ответственные за осуществление надзора за строительством, реконструкцией объекта капитального строительства, назначенные приказом начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции), (далее по тексту - должностные лица), в срок, определенный в распоряжении о назначении проверки (в уведомлении о проведении проверки) выезжают по месту нахождения объекта капитального строительства.

3.5.3. Должностные лица, по прибытии на объект предъявляют служебные удостоверения и вручают под подпись руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченному представителю копию распоряжения о назначении проверки и знакомят с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.5.4. Должностные лица, предлагают руководителю или иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц и участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию строящегося, реконструируемого объекта.

3.5.5. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Инспекции документах и (или) полученным в ходе государственного надзора,  информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.5.6. Должностные лица, осуществляют действия по:                              а) рассмотрению документов, связанных с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные системы и оборудование), применением строительных материалов (изделий), а также с осуществлением строительного контроля;

б) проведению визуального осмотра выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные системы и оборудование) и примененных строительных материалов (изделий) (далее - выполненные работы);

в) истребованию в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, включенные в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016г. №724-р, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация (в случае необходимости);

г) оформлению результатов проведенной проверки, за исключением действий по:

- проверке выполнения обязательных требований, если проверка таких требований не относится к полномочиям Инспекции;

- осуществлению проверки в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения внеплановой проверки по основаниям указанным в абзаце третьем подпункта 3.4.1 настоящего административного регламента;

- требованию представления документов, информации, проб результатов выполненных работ, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также по изъятию оригиналов таких документов;

- распространению информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышению установленных сроков проведения проверки;

- выдаче юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.

Последовательность действий, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, определяется должностным лицом самостоятельно.

3.5.7. По результатам проведенной проверки, непосредственно после ее завершения, должностное лицо составляет акт проверки в 2 экземплярах (согласно приложению №14), являющийся в случае выявления нарушений основанием для выдачи застройщику, техническому заказчику (при наличии технического заказчика), лицу, осуществляющему строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (далее - предписание) (согласно приложению №15). Акт проверки подписывается всеми должностными лицами Инспекции, проводившими проверку.

3.5.8. В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для произведения оценки и в связи с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз, должностное лицо, готовит проект распоряжения о проведении исследований, испытаний, специальных экспертиз (далее - дополнительная экспертиза) с привлечением соответствующих экспертов (экспертных организаций) и продлении сроков проведения проверки и передает его начальнику Инспекции (заместителю начальника Инспекции) для принятия решения.

Такие экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся Инспекцией через лиц, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к указанным лицам, с применением средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

3.5.9. Начальник Инспекции (заместитель начальника Инспекции) проверяет обоснованность запроса на проведение дополнительной экспертизы и принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) и обоснованности проведения дополнительной экспертизы и продлении сроков проведения проверки в форме распоряжения (в случае целесообразности и обоснованности) в день поступления к нему запроса и передает должностному лицу.

3.5.10. Должностное лицо:

уведомляет руководителя застройщика (технического заказчика) или лица, осуществляющего строительство о проведении дополнительной экспертизы и продлении срока проведения проверки под подпись в течение одного дня после получения распоряжения или, в случае отказа от получения, направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом;

организует проведение дополнительной экспертизы.

Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся в присутствии застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, должностного лица Инспекции. Застройщик или технический заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для проведения соответствующих экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний.

3.5.11. При поступлении результатов дополнительной экспертизы должностное лицо, производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения проверки (согласно приложению №14). Акт проверки подписывается всеми должностными лицами Инспекции, проводившими проверку.

3.5.12. Результатом исполнения административных действий является акт проверки.

3.5.13. Акт проверки должен содержать описание состояния объекта капитального строительства на момент проведения проверки, строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, выполненных и ведущихся работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), примененных строительных материалов (изделий), а также указание на лиц, выполнивших (ведущих) работы, на соответствие или несоответствие этих работ (результатов работ) требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации со ссылкой на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены (при наличии таких нарушений). К акту проверки прилагаются составленные или полученные в результате проведения проверки документы, фотоматериалы.

Проверяется соблюдение:

а) при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;

б) при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для реконструкции в случае изменения параметров объекта капитального строительства, его частей, а также замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов), а также требований к выполнению работ по изменению параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

3.5.14. Для определения соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов, нормам и правилам, требованиям иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, должностными лицами проверяется:

а) соблюдение требований к выполнению работ, предусмотренных подпунктами «а» и «б» подпункта 3.5.13. настоящего административного регламента;

б) соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (далее - общие и специальные журналы), исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования;

в) устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора нарушений, а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений;

г) соблюдение требований при выполнении работ, установленных техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами, проектной документацией, в том числе требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в отношении энергетической эффективности и требований в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, подтверждающие соблюдение указанных требований;

д) документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных должностными лицами Инспекции.

При проведении проверки законченного строительством объекта капитального строительства дополнительно:

- визуальному осмотру подлежит построенный, реконструированный объект капитального строительства в полном объеме  (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, инженерные системы и оборудование и примененные строительные материалы (изделия);

- проверке подлежат все акты, извещения об устранении нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении государственного строительного надзора.

При отсутствии выявленных нарушений составленный по результатам проверки законченного строительством объекта капитального строительства акт является основанием для обращения застройщика или технического заказчика за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.5.15. При проведении проверки в обязательном порядке подлежат изучению, анализу и проверке вопросы, послужившие основанием для проведения проверки.

3.5.16. Должностное лицо:

в целях подтверждения соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, а также в случаях, если они предусмотрены проектной документацией и (или) их проведение требуется при проведении строительного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, но не было осуществлено, назначает экспертизы, обследования, лабораторные испытания выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий), получает объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований;

непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с копиями приложений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании Инспекции, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей подписью и подписями должностных лиц, участвовавших в проверке. При отсутствии журнала учета проверок должностное лицо в акте проверки делает соответствующую запись.

3.5.17. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки,  должностное лицо направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение одного дня с даты его составления.

3.5.18. При поступлении уведомления о вручении должностное лицо, приобщает его к экземпляру акта проверки для хранения в деле Инспекции по объекту.

3.5.19. В случае выявления при проведении проверки застройщиком (техническим заказчиком), лицом, осуществляющим строительство нарушений обязательных требований должностное лицо, выполняет следующие действия:

- готовит и выдает предписание застройщику (техническому заказчику), лицу осуществляющему строительство об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства. Предписание составляется в 2 экземплярах. Первый экземпляр предписания передается застройщику (заказчику) или лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Второй экземпляр предписания остается в деле Инспекции по объекту.

- при выявлении в ходе проверки достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, возбуждение дел которых в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, должностное лицо возбуждает дело об административном правонарушении, в порядке, установленном ст.28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно пункта 3.7.1 административного регламента.

В случае выявления должностным лицом Инспекции при проведении проверки нарушений застройщиком или техническим заказчиком, лицами, осуществляющими строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, иными лицами законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия органа государственного строительного надзора, материалы, свидетельствующие об указанных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный орган или прокуратуру.

3.5.20. В случае проведения проверки по требованию прокурора, должностное лицо, направляет копию акта проверки в орган прокуратуры, которым направлено требование, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.5.21. При проведении проверки и выявлении нарушений юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями - членами саморегулируемой организации обязательных требований должностное лицо, направляет копию акта проверки в саморегулируемую организацию в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

3.5.22. В случае если проверка проводилась по фактам указанным в абзаце третьем пункта 3.4.1 настоящего административного регламента, должностное лицо передает подготовленный им и подписанный начальником Инспекции (заместителем начальника Инспекции) письменный ответ, основанный на фактах, изложенных в акте проверки, специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления заявителю в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

3.5.23. Результатом исполнения административной процедуры является вручение (направление) застройщику (техническому заказчику), лицу осуществляющего строительство акта проверки, а в указанных в настоящем административном регламенте случаях - уведомление органа прокуратуры и саморегулируемой организации (путем направления копии акта проверки в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки), а также выдача предписания об устранении выявленных нарушений.

3.5.24. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 20 рабочих дней со дня получения должностным лицом распоряжения о проведении проверки от начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции).

Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Инспекции, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен начальником Инспекции, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

3.5.25. Условия, порядок и срок приостановления исполнения государственной функции.

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено приостановление исполнения государственной функции.

3.5.26. Критерием принятия решения об оформлении результатов проверки является окончание проведения проверки.

3.5.27. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление акта проверки о наличии или отсутствии нарушений требований градостроительного законодательства при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.

3.6. Выдача заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения.

3.6.1. Основанием для выдачи заключения о соответствии является поступление в Инспекцию заявления от застройщика (технического заказчика) о выдаче заключения о соответствии (приложение № 20 к настоящему административному регламенту).

К заявлению прилагаются:

а) акт проверки законченного строительством объекта капитального строительства;

б) акт приемки застройщиком (заказчиком) объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

в) акт, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанный лицом, осуществляющим строительство по форме, установленной приложением № 22 к настоящему административному регламенту.

3.6.2. Специалист, ответственный за регистрацию, регистрирует поступившее заявление с приложениями и в день получения передает начальнику Инспекции (заместителю начальника Инспекции) для рассмотрения.

3.6.3. Начальник Инспекции (заместитель начальника Инспекции) визирует заявление и в день получения передает его должностному лицу для оформления заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения..

3.6.4. В течение 7 рабочих дней после получения заявления с приложениями, должностные лица, которыми осуществлялась проверка законченного строительством объекта капитального строительства, оформляют заключение о соответствии в двух экземплярах (приложение №23 к настоящему административному регламенту), каждый из которых подписывается должностными лицами, осуществившими проверку законченного строительством объекта капитального строительства, а также оформляют проект приказа об утверждении заключения о соответствии в двух экземплярах, и передают начальнику Инспекции (заместителю начальника Инспекции) для подписания.

3.6.5. Заключение о соответствии выдается, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо такие нарушения были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.

Если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства были допущены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и такие нарушения не были устранены до даты выдачи заключения о соответствии, Инспекция отказывает в выдаче заключения о соответствии.

Должностное лицо оформляет мотивированное решение об отказе в выдаче такого заключения (по форме согласно приложения №27 к административному регламенту) в течение пяти рабочих дней после получения заявления с приложениями от начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции), проект приказа об утверждении решения об отказе в выдаче заключения о соответствии в двух экземплярах и передает начальнику Инспекции (заместителю начальника Инспекции) для подписания.

Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии должно содержать обоснование причин такого отказа со ссылками на технический регламент (нормы и правила), нормативный правовой акт, проектную документацию.

3.6.6. Начальник Инспекции (заместитель начальника Инспекции) в день поступления проекта приказа подписывает приказ и передает вместе с заключением о соответствии (отказом в выдаче заключения о соответствии) специалисту ответственному за делопроизводство. Один экземпляр заключения о соответствии (отказа в выдаче заключения о соответствии) помещается в дело Инспекции по объекту капитального строительства, второй экземпляр выдается под роспись (направляется заказным письмом с уведомлением о вручении) застройщику (техническому заказчику), обратившемуся с заявлением о выдаче заключения о соответствии.

3.6.7. Результатом исполнения административного действия является оформление заключения о соответствии (отказа в выдаче заключения о соответствии) и утверждение его начальником Инспекции (заместителем начальника Инспекции) приказом.

3.6.8. Максимальный срок выполнения указанного административного действия составляет 10 рабочих дней с даты поступления в Инспекцию заявления о выдаче заключения о соответствии.

3.6.9. Условия, порядок и срок приостановления исполнения государственной функции.

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено приостановление исполнения государственной функции.

3.6.10. Критерием принятия решения о выдаче заключения о соответствии является отсутствие нарушений требований технических регламентов и проектной документации, в том числе требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.6.11. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформление, подписание и утверждение приказом начальника Инспекции заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.7. Принятие мер в отношении фактов

нарушений законодательства в области строительства

(выдача предписания об устранении нарушений,

возбуждение дела об административном правонарушении

(составление протокола об административном правонарушении), рассмотрение дела об административном правонарушении,

направление дела об административном правонарушении в суд)

3.7.1. Принятием мер в отношении фактов нарушений законодательства в области строительства является: выдача предписания об устранении нарушений (в соответствии с абзацем 3 пункта 3.5.19 административного регламента); возбуждение дела об административном правонарушении (составление протокола об административном правонарушении); рассмотрение дела об административном правонарушении; направление дела об административном правонарушении в суд. Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении лица, в действиях которого выявлены нарушения, является непосредственное обнаружение должностными лицами Инспекции достаточных данных, которые установлены при проведении проверки, и которые указывают на наличие события административного правонарушения, предусмотренные следующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

статьей 9.4 (нарушение требований проектной документации и нормативных документов в области строительства);

cтатьей 9.5 (нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию);

статьей 9.5.1 (выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования или строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если для выполнения таких работ членство в такой саморегулируемой организации является обязательным), в части административных правонарушений, совершенных лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;

частью 3 статьи 9.16 (несоблюдение при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов);

статьей 14.44 (недостоверное декларирование соответствия продукции);

частью 1 статьи 19.4 (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль));

частями 6 и 15 статьи 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (часть 6); Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации (часть 15);

статьей 19.6 (непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения);

статьей 19.7 (непредставление сведений (информации);

частью 1 статьи 19.26 (заведомо ложное заключение эксперта при осуществлении государственного контроля (надзора));

статьей 19.33 (невыполнение требований о представлении образцов продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере технического регулирования);

частью 1 статьи 20.25 (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ);

статьей 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения);

статьей 8.1 (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов);

частями 1, 2, 6,  6.1, и 9 статьи 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6,6.1 и 7 настоящей статьи (часть 1); те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима (часть 2); Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущество либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека (часть 6); Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека (часть 6.1); нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными и иными правовыми актами РФ, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) (часть 9).

3.7.2. Дело об административном правонарушении возбуждается после оформления акта о проведении проверки, для чего, должностное лицо Инспекции, участвовавшее в проведении проверки, составляет уведомление о времени и месте составления протокола  об административном правонарушении и уведомляет любым доступным способом (лично под расписку, заказным письмом с уведомлением, факсимильной связью, уполномоченному представителю, по адресу электронной почты) лицо, в действиях которого выявлены нарушения. Возбуждение дела об административном правонарушении осуществляется в соответствии со ст.28.1, ст.28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены надлежащим образом (имеется подтверждение о получение уведомления о времени и месте составления протокола), протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Протокол об административном правонарушении составляется по форме, приведенной в приложении №16 к настоящему административному регламенту, и подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае составления протокола об административном правонарушении в отсутствие надлежаще извещенных указанных лиц, а также в случае отказа указанных лиц от подписания протокола, в нем делается соответствующая запись. Протокол об административном правонарушении направляется (вручается) лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола любым доступным способом (лично под расписку, заказным письмом с уведомлением, факсимильной связью, уполномоченному представителю). Должностное лицо, в течение 3 рабочих дней с момента составления протокола об административном правонарушении совместно с материалами, полученными при проведении проверки, направляет его начальнику Инспекции, заместителю начальника Инспекции либо если в соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ дело рассматривается судом – специалисту отдела по организации деятельности инспекции, ответственному за юридическое сопровождение исполнения государственной функции.

Если указанные материалы направляются на рассмотрение начальнику Инспекции (заместителю начальника Инспекции), к пакету документов прикладывается проект постановления о назначении административного наказания или постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, подготовленные специалистом отдела по организации деятельности инспекции, ответственным за юридическое сопровождение исполнения государственной функции.

3.7.3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 9.5, частью 3 статьи 9.16 КоАП РФ (в пределах своих прав предусмотренных КоАП РФ в части определения вида наказания) рассматривают начальник Инспекции, заместитель начальника Инспекции (далее – лицо рассматривающее дело).

3.7.4. Рассмотрение дела об административном правонарушении осуществляется в соответствии с требованиями главы 29 КоАП РФ.

Если при подготовке дела к рассмотрению будет установлено, что протокол об административном правонарушении составлен неправомочным лицом, либо протокол или другие материалы оформлены неправильно, материалы представлены неполно, лицо, уполномоченное рассматривать дело на основании части 3 статьи 28.8 и пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ выносит определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган или должностному лицу, которыми составлен протокол в соответствии с приложением №25 к административному регламенту.

3.7.5. Специалист отдела по организации деятельности инспекции, ответственный за юридическое сопровождение исполнения государственной функции, готовит определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении  (приложение №17 к настоящему административному регламенту), проект постановления:

о назначении административного наказания (приложение № 19 к настоящему административному регламенту);

о прекращении производства по делу об административном правонарушении (приложение № 20 к настоящему административному регламенту).

Постановление о назначении административного наказания выносится  лицом рассматривающим дело в случае признания лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, виновным в совершении правонарушений, указанных в пункте 3.7.1 настоящего административного регламента.

Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится лицом рассматривающим дело в случаях:

наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ;

малозначительности деяния в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ.

3.7.6. Постановление по делу об административном правонарушении составляется в двух экземплярах, подписывается лицом, рассматривающим дело, и заверяется печатью Инспекции.

3.7.7. Лицо, рассматривающее дело объявляет текст постановления по делу об административном правонарушении немедленно по окончании рассмотрения дела и передает постановление специалисту отдела по организации деятельности инспекции, ответственного за юридическое сопровождение исполнения государственной функции.

3.7.8. Специалист отдела по организации деятельности инспекции, ответственный за юридическое сопровождение исполнения государственной функции, незамедлительно регистрирует постановление, изготавливает копию постановления и передает ее представителю лица, в отношении которого оно вынесено под подпись либо передает специалисту, ответственному за делопроизводство для отправки по почте (с уведомлением о вручении) в течение одного дня со дня вынесения постановления.

3.7.9. Постановление по делу об административном правонарушении хранится в Инспекции вместе с иными материалами по соответствующему административному производству.

3.7.10. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении лицом, рассматривающим дело в случаях и в порядке, предусмотренных КоАП РФ, может быть вынесено определение о передаче дела судье, уполномоченному назначать административные наказания иного вида.

3.7.11. Специалист отдела по организации деятельности инспекции, ответственный за юридическое сопровождение исполнения государственной функции, в течение трех рабочих дней со дня вынесения лицом, рассматривающим дело, определения о передаче дела в суд для назначения наказания иного вида, чем штраф или получения от должностного лица протокола по статье КоАП РФ, назначение наказания по которой в соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ осуществляется судом, совместно с ним готовит проект письменного заявления в суд в соответствии с правилами о подсудности, прилагает заверенные копии материалов проверки и иных документов, необходимых для рассмотрения дела в суде и передает начальнику Инспекции.

3.7.12. В случае если проект заявления в суд с приложениями не соответствует законодательству, начальник Инспекции  возвращает их специалисту отдела по организации деятельности инспекции, ответственный за юридическое сопровождение исполнения государственной функции, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. Специалист отдела по организации деятельности инспекции, ответственный за юридическое сопровождение исполнения государственной функции, в день получения приводит проект заявления с приложениями в соответствие с требованиями законодательства и направляет его начальнику Инспекции для подписания повторно.

3.7.13. Начальник Инспекции в день получения проекта заявления в суд подписывает его и передает с приложениями специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления в соответствующий суд заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочно.

3.7.14. Результатом исполнения административных действий является вынесение:

- постановления о назначении административного наказания;

-постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении;

-определения о передаче дела судье, уполномоченным назначать административные наказания иного вида;

-определения о передаче дела на рассмотрение в суд по подведомственности;

-определения о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела,

направление письменного заявления в суд.

3.7.15.              Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1, 25.3 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

-              физическими и должностными лицами в районный (городской) суд по месту рассмотрения дела;

-              юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в арбитражный суд.

3.7.16.              Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

3.7.17.              Порядок обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях установлен главой 30 КоАП РФ.

3.7.18.  Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 45 календарных дней со дня получения начальником Инспекции, заместителями начальника Инспекции протокола об административном правонарушении и материалов, составленных при проведении проверки.

3.7.19. В случае поступления в Инспекцию заявлений от лица, в отношении которого велось производство по делу об административном правонарушении, либо от его защитника или представителя, либо от законного представителя физического лица или юридического лица, либо от прокурора, возбудившего производство по делу, или по своей инициативе должностное лицо, вынесшее постановление или определение по делу об административном правонарушении, на основании статьи 29.12.1. КоАП РФ исправляет допущенные в постановлении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения содержания постановления.

Исправление описки, опечатки или арифметической ошибки производится в виде определения в соответствии с приложением №26 к административному регламенту. Копия вынесенного определения об исправлениях, внесенных в постановление по делу об административном правонарушении, направляется лицам, указанным в данном подпункте в течение трех дней со дня вынесения определения.

3.7.20. Критерием принятия решения о проведении административной процедуры является фиксация в акте проверки, фактов нарушений обязательных требований действующего градостроительного законодательства (наличие события административного правонарушения предусмотренных статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, перечисленных в п.3.7.1 настоящего регламента), либо наличие поводов, предусмотренных статьей 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.7.21. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются: составление и выдача предписания об устранении нарушений; составление и выдача протокола об административном правонарушении; вынесение постановления о назначении административного наказания; вынесение постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении; вынесение определения о передаче дела судье, уполномоченным назначать административные наказания иного вида; вынесение определения о передаче дела на рассмотрение в суд по подведомственности; вынесение определения о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела; составление и направление письменное заявления в суд.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением должностными лицами Инспекции

положений административного регламента и иных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования

к исполнению государственной функции, а

также за принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами структурного подразделения Инспекции, ответственными за исполнение государственной функции, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием ими решений осуществляется должностными лицами Инспекции в форме плановых и внеплановых проверок.

4.1.2.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Инспекции положений настоящего административного регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятыми в процессе исполнения государственной функции решениями осуществляется путем проведения проверок соблюдения последовательности действий, порядка принятия решений, определенных настоящим административным регламентом.

Права и обязанности, перечень конкретных действий и решений в рамках осуществления государственной функции и персональная ответственность должностных лиц Инспекции, исполняющих государственную функцию, закрепляется в их должностных регламентах  в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений исполнения положений настоящего административного регламента, иных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению государственной функции, должностные лица Инспекции, ответственные за организацию работы по исполнению государственной функции, принимают меры по устранению таких нарушений, обеспечивают привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Курской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых

и внеплановых проверок полноты и качества исполнения

государственной функции, в том числе порядок и формы

контроля за полнотой и качеством исполнения

государственной функции

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок, а также рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц структурного подразделения Инспекции, ответственного за исполнение государственной функции.

4.2.2. Решение о проведении плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления государственной функции принимается начальником Инспекции.

4.2.3. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

4.2.4. Плановые проверки полноты и качества осуществления государственной функции проводятся в соответствии с годовыми планами работы.

4.2.5. Плановые проверки отделов Инспекции проводятся не реже 1 раза в три года.

4.2.6. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления государственной функции проводятся на основании жалоб (претензий) граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, принятые или осуществленные в ходе осуществления государственной функции.

4.2.7. Проверке также подлежит соблюдение порядка формирования и ведения надзорных дел и соблюдение порядка ведения журнала регистрации извещений о начале строительства, журнала регистрации правонарушений, журнала регистрации аварийных ситуаций, журнала регистрации проверок, журнала регистрации заключений.

4.2.8. При проведении контроля ведения надзорных дел проверяется полнота и своевременность помещения в надзорное дело всех полученных и составленных при исполнении государственной функции документов, правильность их составления, а также своевременность выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом.

4.2.9. При проведении контроля ведения журналов проверяется правильность заполнения журналов и своевременность внесения в них сведений о результатах выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом.

4.3. Ответственность должностных лиц Инспекции за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц должностные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц Инспекции за несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе осуществления государственной функции закрепляется в их должностных регламентах.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за исполнением Инспекцией государственной функции имеют право направлять в Инспекцию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка исполнения государственной функции, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Инспекции и принятые ими решения, связанные с исполнением государственной функции.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ,

ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ,

А ТАКЖЕ ЕЁ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

              Заинтересованное лицо имеет право подать жалобу на действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, могут быть обжалованы в досудебном, внесудебном порядке.

              Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, принятые и осуществленные с нарушением стандарта предоставления государственной функции.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение;

- если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 7 дней со дня регистрации жалоба возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

- если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Инспекции, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Инспекцию или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение;

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения) в Инспекцию лично от заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица) или в виде почтового отправления, а также по адресу электронной почты, указанному в п.2.1.1 Административного регламента, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

Жалоба на действия (бездействия) должностного лица подается в письменной форме и в обязательном порядке должна содержать:

- наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;

- фамилию, имя и отчество (при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органа, предоставляющего государственную функцию, и (или) его должностных лиц;

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего государственную функцию, и (или) его должностного лица. Заинтересованным лицом могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии, иные сведения, которые заинтересованное лицо считает необходимым сообщить;

- личную подпись заинтересованного лица.

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1. Регламента;

Инспекция по письменному запросу заинтересованного лица должна представить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.1.

5.6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия (бездействия) и решения должностных лиц:

              - должностных лиц Инспекции – начальнику Инспекции (305004, г.Курск, ул. Димитрова, 96/1, тел. (4712) 53-02-61);

              - руководителя Инспекции – Губернатору Курской области (305000, г. Курск, Дом Советов, тел. (4712) 70-21-21).

Помимо указанных лиц, заинтересованные лица могут обратиться в досудебном (внесудебном) порядке с жалобой (обращением) в адрес заместителя Губернатора Курской области, курирующему деятельность Инспекции и в органы прокуратуры Российской Федерации.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцати календарных дней с момента ее регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов,  руководитель Инспекции, иное  уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо, направившее жалобу.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заинтересованного лица либо об отказе в их удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы направляется заинтересованному лицу по почтовому адресу, указанному в жалобе. По желанию заинтересованного лица мотивированный ответ может быть направлен в электронной форме.

Обжалование решений, принятых по результатам рассмотрения жалобы производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

ИЗВЕЩЕНИЕ №

О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

“

”

20

г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик

(наименование застройщик, технический заказчик, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистра-ции, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика или технического заказчика, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

2. Объект капитального строительства 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики объекта капитального строительства, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства 

(почтовый или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная   документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с  требованиями ст.49 Градостроительного кодекса РФ (указание на применение модифицированной проектной документации)

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной  документации,  если  проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе ________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции                                           ___________________________

        (дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции                                     ___________________________

(дата окончания работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих  строительство, привлекаемых  застройщиком  или техническим заказчиком  на  основании  договора,  с указанием свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства, и наименования саморегулируемых организаций, членами которых они являются _____________________________________________

10. К настоящему извещению прилагаются: _____________________________________________

(перечень документов, прилагаемых к извещению в соответствии с ч.5 ст.52 Градостроительного кодекса РФ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность – для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

М.П.
(для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

“

”

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Приложение № 2

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

ИЗВЕЩЕНИЕ №

О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ,
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

“

”

20

г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство 

____________________________________________________________________________________________________

(наименование застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство (в зависимости от того, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

2. Объект капитального строительства 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики объекта капитального строительства, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства 

(почтовый или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная   документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с  требованиями ст.49 Градостроительного кодекса  РФ (указание на применение модифицированной проектной документации)

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной  документации,  если  проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе ________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке

(наименование, дата завершения работ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность – для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом)

М.П.
(для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность – для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

М.П.
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

Приложение № 3

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

ИЗВЕЩЕНИЕ №

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

“

”

20

г.

(место составления)

Застройщик, технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство______________

(наименование застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство (в зависимости от того кто допустил нарушения, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

2. Объект капитального строительства 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики объекта капитального строительства, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства 

(почтовый или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная   документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с  требованиями ст.49 Градостроительного кодекса  РФ (указание на применение модифицированной проектной документации)

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной  документации,  если  проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе ________________________________________________

7. Вид нарушения

(описание нарушения, № и дата предписания об устранении нарушения)

8. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием 

(дата)

9. Фактическая дата устранения нарушения             

(дата)

10. Приложения на

листах:

(перечень документов, подтверждающих устранение нарушения, прилагаемых к настоящему извещению)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(для застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами)

Отметка об ознакомлении:

(заполняется  должностным  лицом застройщика или технического заказчика при направлении  извещения  лицом,  осуществляющим  строительство  на основании договора)

"__" ______________ 20__ г.

__________________ ___________________ ____________________________________                

    (должность)                         (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

ИЗВЕЩЕНИЕ №

ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

“

”

20

г.

(место составления)

1. Застройщик, технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство _________________

(наименование застройщика, технического заказчика (при наличии технического заказчика), лица, осуществляющего

строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

2. Объект капитального строительства  _________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики объекта капитального строительства, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства 

(почтовый или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию

                                                                                              (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная   документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с  требованиями ст.49 Градостроительного кодекса  РФ (указание на применение модифицированной проектной документации)____________________________________________________________________

         (номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной  документации,  если  проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе ________________________________________________

7. Начало строительства, реконструкции 

(дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции

(дата окончания работ)

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, а также применением строительных материалов (изделий).

(должность лица застройщика или технического заказчика)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
(для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом)

Приложение № 5

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

Объект капитального строительства

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик __________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству,

___________________________________________________________________________________реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на

___________________________________________________________________________________

безопасность объектов капитального строительства,с указанием саморегулируемой организации,его выдавшей

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство

(наименование, ОГРН, ИНН номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству,

___________________________________________________________________________________реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на

___________________________________________________________________________________

безопасность объектов капитального строительства,с указанием саморегулируемой организации,его выдавшей

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы по созданию геодезической разбивочной основы _________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству,

___________________________________________________________________________________реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на

___________________________________________________________________________________

безопасность объектов капитального строительства,с указанием саморегулируемой организации,его выдавшей

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ
освидетельствования геодезической разбивочной основы
объекта капитального строительства

№

“

”

201

г.

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства

(наименование объекта капитального строительства)

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации, наименование,

статьи (пункты) технического регламента(норм и правил), иных нормативных правовых актов)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения

Акт составлен в                            экземплярах.

Приложения:

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по созданию геодезической разбивочной основы

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение № 6

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

Объект капитального строительства __________________________________________________

   (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик _______________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске   к видам работ по

____________________________________________________________________________

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов  капитального строительства, которые

____________________________________________________________________________

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  с указанием

____________________________________________________________________________

саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц

____________________________________________________________________________

и индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ___________________________________________

  (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске

____________________________________________________________________________

   к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ____________________________________________________________________________

  капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

____________________________________________________________________________

  капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

____________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

____________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ

____________________________________________________________________________

    по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

____________________________________________________________________________

    объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой  организации, его выдавшей, ____________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо,  выполнившее  работы  по  разбивке   осей   объекта   капитального  строительства на местности ________________________________________________________________________

                                    (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске

____________________________________________________________________________

   к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

____________________________________________________________________________

  капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

____________________________________________________________________________

  капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации,  его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания,  телефон/факс - для физических лиц)

АКТ
разбивки осей объекта капитального строительства на местности

№

“

”

201

г.

Представитель  застройщика  или  технического  заказчика   по   вопросам строительного контроля ___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________________

___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного  контроля

____________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

_______________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель  лица,  выполнившего  работы  по  разбивке  осей  объекта  капитального строительства на местности ___________________________________________________

___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

составили настоящий акт о том, что произведена в  натуре  разбивка  осей

____________________________________________________________________________

объекта капитального строительства _______________________________________

                                        (наименование объекта капитального строительства)

При этом установлено:

1. Разбивка произведена по данным

___________________________________________________________________________

  (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)

2. Закрепление осей произведено ____________________________________________________

3. Обозначение осей, нумерация и расположение  точек соответствуют проектной документации.

Разбивка  осей   объекта   капитального   строительства   на   местности соответствует требованиям проектной документации,  а  также  техническим регламентам, иным нормативным правовым актам______________________________________________________________________

  (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

____________________________________________________________________________

      сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,

____________________________________________________________________________

наименование, статьи (пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов)

и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения _____________________________________________________

Акт составлен в _________ экземплярах.

Приложения: ________________________________________________________________

(схема закрепления осей и др.)

Представитель  застройщика  или  технического  заказчика  по  вопросам строительного контроля

____________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

___________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство, по вопросам строительного контроля ____________________________________________________________________________

                            (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется _________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта капитального строительства на местности _______________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение № 7

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

Объект капитального строительства ____________________________________________

   (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик __________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске   к видам работ по

____________________________________________________________________________

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов  капитального строительства, которые

____________________________________________________________________________

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  с указанием

____________________________________________________________________________

саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс-для юридических лиц

____________________________________________________________________________

и индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство __________________________________________

  (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске

____________________________________________________________________________

   к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов ____________________________________________________________________________

  капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

____________________________________________________________________________

  капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

____________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

____________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ

____________________________________________________________________________

    по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

____________________________________________________________________________

    объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой  организации, его выдавшей, ____________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию _______________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ

____________________________________________________________________________

    по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

____________________________________________________________________________

    объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой  организации, его выдавшей, ____________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ

                                        освидетельствования скрытых работ

№ ____________________                                                                   "__" ______________ 201_ г.

Представитель  застройщика  или  технического заказчика  по  вопросам строительного контроля

___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________________

___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля ___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

____________________________________________________________________________

    (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных __________________________________________

___________________________________________________________________________,

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы ________________________

____________________________________________________________________________

                       (наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации _________________________________

____________________________________________________________________________

  (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

___________________________________________________________________________

   сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены ___________________________________________

                  (наименование строительных материалов,

___________________________________________________________________________

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4.   Предъявлены   документы,    подтверждающие соответствие работ  предъявляемым к ним требованиям ____________________________________________________________

   (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных

____________________________________________________________________________

и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ      "___" _____________ 20____ г.;

окончания работ            "___" _____________ 20____ г.

6. Работы выполнены в соответствии с __________________________________________

                                              (указывается наименование, статьи (пункты)

___________________________________________________________________________

        технического регламента, иных нормативных правовых актов,

____________________________________________________________________________

              разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ по ______________________________

____________________________________________________________________________

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения ____________________________________________________

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения _______________________________________________________________

Представитель застройщика или технического  заказчика   по   вопросам строительного контроля

_______________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________________

____________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопроса строительного                                                   контроля____________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в  случаях, когда авторский надзор осуществляется ________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

___________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

____________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

____________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

____________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение № 8

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

Объект капитального строительства _____________________________________________

   (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального  строительства)

Застройщик или технический заказчик ___________________________________________

  (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске  к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

____________________________________________________________________________

  капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность  объектов

____________________________________________________________________________

  капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

____________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство __________________________________________

  (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске

____________________________________________________________________________

   к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

____________________________________________________________________________

  капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

____________________________________________________________________________

  капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

____________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

____________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ

____________________________________________________________________________

    по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

____________________________________________________________________________

    объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

____________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лица, выполнившие конструкции, подлежащие освидетельствованию _____________________

  (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске

____________________________________________________________________________

   к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

____________________________________________________________________________

  капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

____________________________________________________________________________

  капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

____________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

____________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ

        освидетельствования ответственных конструкций

№_____________                            "___" ______________ 20 ___ г.

____________________________________________________________________________

                        (наименование конструкций)

Представитель застройщика или технического заказчика  по  вопросам строительного контроля  ___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство ____________________________

___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего  строительство,   по   вопросам  строительного  контроля

___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель  лица,  выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию

___________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании

___________________________________________________________________________,

    (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о  представительстве)

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных

___________________________________________________________________________,

      (наименование лица, осуществляющего строительство, фактически выполнившего конструкции)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции

____________________________________________________________________________

             (перечень и краткая характеристика конструкций)

2. Конструкции выполнены по проектной документации _____________________________

____________________________________________________________________________

  (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

____________________________________________________________________________

   сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении конструкций применены _____________________________________

                                                                (наименование материалов (изделий)

____________________________________________________________________________

со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкций ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

          (указываются скрытые работы, даты и номера активов их  освидетельствования)

5.  Предъявлены  документы,  подтверждающие   соответствие   конструкций предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций ____________________

___________________________________________________________________________;

         (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б) результаты экспертиз, обследований,  лабораторных  и  иных  испытаний  выполненных  работ,  проведенных  в  процессе   строительного   контроля______________________________

____________________________________________________________________________

         (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

6. Проведены необходимые испытания и опробования _____________________________

   (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

7. Даты: начала работ     "___" _______________ 20___ г.;

окончания работ           "___" _______________ 20___ г.

8. Предъявленные конструкции выполнены  в  соответствии  с  техническими  регламентами,  иными   нормативными   правовыми   актами   и   проектной  документацией

____________________________________________________________________________

                (указываются наименование, статьи (пункты)

____________________________________________________________________________

        технического регламента, иных нормативных правовых актов,

____________________________________________________________________________

              разделы проектной и/или рабочей документации)

9. На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению _________________________

или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением  в  размере ____ % проектной нагрузки;

или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:

___________________________________________________________________________;

б) разрешается производство последующих работ:

____________________________________________________________________________

                    (наименование работ и конструкций)

Дополнительные сведения ___________________________________________________

Акт составлен в _________ экземплярах.

Приложения ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель  застройщика  или  технического  заказчика   по   вопросам

строительного контроля ______________________________________________________

                            (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

___________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по   вопросам строительного                                                   контроля ___________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется _________________________________________

____________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель     лица,     выполнившего     конструкции, подлежащие освидетельствованию

________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц _________________________________________________

________________________________________________________________________

                       (должность, фамилия, инициалы, подпись)

________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

________________________________________________________________________

                      (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение № 9

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

Объект капитального строительства __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

   (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик _______________________________________________

  (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске

_________________________________________________________________________________________________

   к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

_______________________________________________________________________________

  капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

_______________________________________________________________________________

  капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

_______________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

_______________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________________________

  (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске

_______________________________________________________________________________

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

_______________________________________________________________________________

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

_______________________________________________________________________________

капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

_______________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

_______________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_______________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ

_______________________________________________________________________________

    по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

_______________________________________________________________________________

    объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

_______________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

_______________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо,  выполнившее  участки  сетей  инженерно-технического  обеспечения, подлежащие освидетельствованию _______________________________________________________________

  (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске

_________________________________________________________________________________

  к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

_________________________________________________________________________________

  капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов

_________________________________________________________________________________

  капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей,

_________________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

Организация, осуществляющая  эксплуатацию  сетей  инженерно-технического обеспечения

_________________________________________________________________________________

     (наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

_________________________________________________________________________________

       фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ
освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

№_____________                            "___" ______________ 20 ___ г.

Представитель застройщика или технического заказчика  по  вопросам  строительного контроля ________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство __________________________________

________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

Представители лица, выполнившего  участки  сетей  инженерно-технического обеспечения

________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения ______________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании

________________________________________________________________________________,

    (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1.   К  освидетельствованию   предъявлены   следующие  участки сети инженерно-технического обеспечения _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика участков сетей инженерно-технического обеспечения)

2.  Участки  сетей  инженерно-технического  обеспечения     выполнены по  проектной документации ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

  (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

_________________________________________________________________________________________________

   сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

________________________________________________________________________________________________

3. Технические условия подключения объекта капитального строительства  к  сетям инженерно-технического обеспечения предоставлены _____________________________________________

(номер и дата технических условий, кем выданы, срок действия технических условий, иные сведения)

4. При  выполнении  участков  сетей  инженерно-технического  обеспечения применены

________________________________________________________________________________________________

       (наименование материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты

________________________________________________________________________________________________

              или другие документы, подтверждающие качество)

5.   Освидетельствованы   скрытые   работы,   оказывающие     влияние на  безопасность   участков   сетей    инженерно-технического    обеспечения  _______________________________

________________________________________________________________________________________________

          (указываются скрытые работы, даты и номера активов их освидетельствования)

6. Предъявлены документы,  подтверждающие  соответствие  участков  сетей  инженерно-технического обеспечения предъявляемым к  ним   требованиям, в  том числе:

а)    исполнительные  геодезические  схемы  положения сетей  инженерно-технического обеспечения ________________________________________________________________________;

         (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б) результаты экспертиз, обследований,  лабораторных  и  иных  испытаний  выполненных  работ,  проведенных  в  процессе   строительного   контроля______________________________

_______________________________________________________________________________;

         (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

в) технические условия ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

         (наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

7. Проведены необходимые испытания и опробования __________________________________

_______________________________________________________________________________

        (указываются наименования испытаний, номера и даты актов)

8. Даты: начала работ     "___" ____________ 20___ г.;

окончания работ           "___" ____________ 20___ г.

9.  Предъявленные  участки  сетей   инженерно-технического   обеспечения  выполнены  в  соответствии   с   техническими   условиями   подключения,  техническими  регламентами,  иным  нормативными  правовыми  актами и  проектной  документацией

_______________________________________________________________________________

(указывается наименование, статьи (пункты)

_______________________________________________________________________________

технического регламента,

_______________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов,

_______________________________________________________________________________

разделы проектной и/или рабочей документации)

Дополнительные сведения _________________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Представитель  застройщика  или  технического  заказчика   по   вопросам строительного, контроля _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

_______________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель   лица,   осуществляющего   строительство,   по   вопросам строительного                                                   контроля  _____________________________________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в  случаях, когда авторский надзор осуществляется ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего  участки  сетей  инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель    организации,    осуществляющей       эксплуатацию сетей  инженерно-технического обеспечения _________________________________________________________

                                  (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

________________________________________________________________________

                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение № 10

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

Номер дела ________________

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

1. Застройщик, технический заказчик

                 (наименование застройщика, технического заказчика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика

паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

2. Объект капитального строительства

наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики объекта капитального строительства, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

3.Адрес (местоположение) объекта капитального строительства

                   (почтовый или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная   документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с  требованиями ст.49 Градостроительного кодекса  РФ (указание на применение модифицированной проектной документации)

(номер и дата выдачи, кем выдано)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной  документации,  если  проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе ___________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)

7. Начало строительства, реконструкции                                           ___________________________

                                                                                                        (дата начала работ)

8. Окончание строительства, реконструкции                                     ___________________________

                                                                                                                                 (дата окончания работ)

9. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок _______________________

_______________________________________________________________________________________

(заполняется в случае внесения изменений)

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

№ п/п

Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых

в соответствии с проектом организации строительства

Предмет

каждой проверки

Примерная дата проведения каждой проверки

Ориенти-ровочные затраты времени должностного лица на проведение проверки

Документы, подлежащие представле-нию при проведении проверок, предусмотрен-ных программой проведения проверок

Должностные лица или работники застройщика, технического заказчика либо лица, осуществляю-щего строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотрен-ных программой проведения проверок, является обязательным

1

2

3

4

5

6

7

                        (подпись)                                           (расшифровка подписи)

(должность)

(заполняется представителем застройщика, технического  заказчика с указанием реквизитов  документа, подтверждающего представительство)

              Согласовано:

(Должностное лицо, назначенное, ответственным за исполнение приказа о назначении ответственного за осуществление государственного надзора по объекту)

      (подпись)

        (расшифровка подписи)

Один экземпляр Программы проведения проверок получил __________________________________

(заполняется   представителем  застройщика  или  технического  заказчика  с указанием реквизитов документа о представительстве)

«___» ______________ 20__ г.

                     (должность)

(подпись)

    (расшифровка подписи)

Приложение № 11

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении проверки __________________

(указать нужное: в соответствии с программой проверок, внеплановой,

законченного строительством объекта)

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица

от «___»______________ г.              г.Курск                                                 №____

1.Провести проверку в отношении ___________________________________________

_____________________________________________________________

     (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется)

                            отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)

2. Место нахождения: ________________________________________________

_______________________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

              3. На объекте капитального строительства ______________________________,

расположенном по адресу:_______________________________________________

(наименование и место нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого соответственно планируется проведение мероприятий по надзору)

4. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество(в случае, если имеется),должность должностного лица(должностных лиц), уполномоченного(ых)на проведение проверки).

5. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов представителей экспертных организаций, следующих лиц: ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

       6. Настоящая проверка проводится в рамках государственного строительного

надзора. Реестровый номер функции 4600000010000059694

(наименование вида государственного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

7. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: ______________________________________________________________________

(устанавливаются цели проводимой проверки. В случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

   В случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение)

задачами настоящей проверки являются: _____________________________________________________________________

(устанавливаются задачи проводимой проверки)

8. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

_____________________________________________________________________

(соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда; по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по обеспечению безопасности государства; по ликвидации последствий причинения такого вреда.)

                      9. Срок проведения проверки: ____________________________________

К проведению проверки приступить с «___» _________ 20__ года

Проверку окончить не позднее «___» __________ 20__года

                     10. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1)  _____________________________________________________________________

2)  _____________________________________________________________________

3)  _____________________________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного надзора,  издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение № 12

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ №

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

“

”

201

г.

(место составления)

о проведении проверки

при строительстве, реконструкции

(указать нужное)

объекта капитального строительства по адресу:

(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Настоящим уведомляется 

(наименование лица, в отношении которого проводится проверка)

о проведении проверки:

общий срок проведения проверки: с “

”

201

г. по “

”

201

г.

предмет проверки 

(указывается перечень работ, документов, иные вопросы, подлежащие проверке, в соответствии с

программой проверок или проверка выполнения ранее выданного предписания,

проверка законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства)

Дата, время выездной проверки: “___ ” ___________ 201___г. ______ час.

Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом органа государственного строительного надзора полномочий, определенных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Уведомление получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика, либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)

“

”

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Приложение № 13

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора

Курской области

В прокуратуру Курской области

от государственной инспекции

строительного надзора Курской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании государственной инспекции строительного надзора Курской области с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении 

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: 

2. Основание проведения проверки:

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля”)

3. Дата начала проведения проверки:

“

”

20

года.

4. Время начала проведения проверки:

“

”

20

года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”)

Приложения: 

(копия распоряжения начальника Инспекции, заместителя начальника Инспекции о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

(наименование должностного лица)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется))

М.П.

Дата и время составления документа:

Приложение № 14

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

Номер дела объекта_______________                                                                                Экземпляр №_______

“

”

20

г.

        (место составления акта)

        (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ проверки № ________

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

По адресу/адресам: 

(место проведения проверки)

На основании: 

                            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена                              проверка в отношении:

(документарная, выездная, проверка в соответствии с программой, внеплановая, законченного строительством объекта)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 

(рабочих дней/часов)

акт составлен:  государственной инспекцией строительного надзора Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись проверяемого лица, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись проверяемого лица, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Объяснения  и  замечания застройщика или технического заказчика, либо лица, осуществляющего строительство (или его представителя), в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, присутствовавших при проверке:______________________________________________________

_____________                   ______________________                                 __________________ 

    (подпись)                                (расшифровка подписи)                                               (должность)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“

”

20

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 15

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

Номер дела

Экземпляр №

ПРЕДПИСАНИЕ №

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

“

”

20

г.

(место составления)

Выдано 

(наименование застройщика или технического заказчика, либо лица, осуществляющего строительство)

в отношении                             строительства,  реконструкции

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: 

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: 

(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

По результатам проведенной проверки составлен акт №

от

20

г.,

на основании которого предписываю:

(вид нарушений, технические регламенты (нормы и правила), иные нормативные правовые акты и проектная документация,

требования которых нарушены с указанием сроков их выполнения)

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в срок до _____ 20__г. уведомить извещением в соответствии с Приложением №3 к административному регламенту по исполнению государственной функции «Осуществление государственного строительного надзора на территории Курской области»государственную инспекцию строительного надзора Курской области

                                                  (наименование, адрес органа государственного строительного надзора)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Экземпляр предписания получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика, либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)

“

”

г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Приложение № 16

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного  надзора на территории Курской области»

государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

ПРОТОКОЛ № ____

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

«       »                              20___г                                                                                                                        

                                                                                                                                                                             (место составления)

Составлен __________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность  лица, составившего протокол)

Протокол об административном правонарушении составлен на:

Ф.И.О.  (физического лица, должностного лица)____________________________________________

дата рождения «___»__________ _____г.  паспорт серии                       №                                     выдан

____________________________________________________.  место жительства_________________

                                                               (кем и когда выдан)

Название  (юридического лица):

Банковские реквизиты:

Дата образования:

Свидетельство о государственной регистрации:

Юридический и фактический  адреса:

за совершение правонарушения, предусмотренного                        Кодекса РФ об административных правонарушениях, выразившегося в: _____________________________

Фабула дела:

____________________________________________________________________

                                      (место, время совершения и событие административного правонарушения)

Что подтверждается следующими доказательствами:

Объяснение лица, (законного представителя) совершившего правонарушение (отметка об отказе от объяснения):

Ф. И. О.­ , должность законного представителя :_______________________________________

Дата рождения: ________________ местожительства: __________________________________                                                                         

Документ, удостоверяющий личность:  _____________________________________________                                                                                                      .

     ___________________________

(подпись лица, давшего объяснение)

Сведения о лицах (свидетелях, потерпевших, понятых), если такие имеются (Ф.И.О., адрес):

_________________________________________________________________________________________

местожительства:____________________________________________________________________

_________________________

                                                                                                                                                                                                                        (подпись)

местожительства:____________________________________________________________________

_________________________

                                                                                                                                                                                                                        (подпись)

Права и обязанности разъяснены в соответствии со ст. 24, 48 Конституции РФ, ст. 28.2, ст. 25.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

1. Лицо,   в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об  административном  правонарушении,  вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.

____________________________________________

(подпись лица, в отношении которого составляется протокол)

С протоколом об административном правонарушении ознакомлен

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол (или запись об отказе от подписи)

Копию протокола получил                                                                 20__г.                                    _

                                                                                                                                                                                              (подпись)

Подпись лица, составившего протокол об административном правонарушении

_______________________                                                                                                                                                 .

            (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                             (должность)

Приложение № 17

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

______г.Курск             _

_________________  

      Место вынесения определения

Дата вынесения определения

исх. №_______ от  «____»  __________ 20___г.

«     »             20    г. в             час. по адресу:г.Курск, ул.Димитрова,96/1,3 эт.каб. №1

    Дата рассмотрения                  Время                                                                                               Место рассмотрения

рассматривается дело об административном правонарушении в отношении  _______________________________________________________________________                           

Указывается физическое, должностное, юридическое лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

при наличии события административного правонарушения, предусмотренного ч.     ст.       КоАП РФ, совершенного при                                                                                         ____________________, расположенного по адресу:                                                           

                                                                                                                                                     Место совершения правонарушения

Прошу прибыть Вас или Вашего представителя к указанному времени по указанному адресу для рассмотрения дела об административном правонарушении.

При себе иметь:

1. документ, удостоверяющий личность.

Представителю   при   себе   иметь  надлежаще оформленную доверенность _____________________

Перечисляются другие материалы, способствующие всестороннему, полному, объективному, своевременному выяснению обстоятельств дела и

_______________________________________________________________________________________

разрешению его в соответствии с законом, который необходимо предоставить

Начальник государственной инспекции

строительного надзора Курской области  _________________     Т.Д. Березникова

                                                                                                                       подпись

Приложение № 18

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

                                                     ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБ  ИСТРЕБОВАНИИ СВЕДЕНИЙ

      «_____» __________ 20___г.                                                    _____________

                                                                                                                                                                         (место составления)

Наименование юридического лица:

___________________________________________________________________

Адрес:

____________________________________________________________________

На основании ст. 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в рамках возбужденного «____» __________ 20___ г. дела об административном правонарушении в отношении ________________________ мною, ________________________________ истребуются следующие сведения:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечисленные сведения и документы должны быть направлены в Инспекцию госстройнадзора в трехдневный срок со дня получения настоящего определения.

________________________________________________

                                                            (подпись)                                                    М.П..

Невыполнение настоящего определения влечет ответственность предусмотренную  ст.17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Определение получено:

«___»_______________________20__г.

____________________________________________________________________

                       (должность, фамилия, имя, отчество)                                                                                    (подпись)    

____________________________________________________________________

       (отметка об отправлении определения заказным письмом с уведомлением или факсимильной связью)

Приложение № 19

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №__

по делу об административном правонарушении

    _______________                                                                                               ____________________

       Место рассмотрения                                                                                                                                                Дата составления

Я,                                                                                                                                                                                          ___

Ф.И.О. должностного лица, вынесшего постановление

рассмотрев дело об административном правонарушении в области строительства в отношении

________________________________________________________________________________________

Сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело

о нарушении им обязательных требований нормативного акта в области строительства ______________________________________________________________________________________                                                     

Глава, раздел, параграф, статья нормативного акта, требования которого нарушены; место, этаж, оси и т.д.

при __________________ объекта капитального строительства:  _________________________________

          Вид работ или действий

по адресу: _________________________________________________________________________________.

Адрес строительства, организации, предприятия

рассмотрев _____________________________________________________________________________                         

Перечисляются протокол об административном правонарушении, постановление прокурора

изучив представленные документы и материалы ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Наименование и дата составления представленных документов и материалов

установив обстоятельства: _________________________________________________________________

Перечисляются

Обстоятельства смягчающие административную ответственность: _______________________________

Обстоятельства отягчающие административную ответственность:________________________________

Заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении дела _______________________________________.

Должность, Ф.И.О. лиц, выступивших в процессе рассмотрения дела

руководствуясь статьями           Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, принимая во внимание наличие смягчающих (отягчающих) обстоятельств:___________________________________________________________________________,

ПОСТАНОВИЛ: ____________________________________________________________________.

Излагается мотивированное решение о наложении штрафа с указанием его размеров, налагаемого на конкретных лиц и бюджетов, в доход которых штрафы должны быть перечислены

Штраф в размере  ________________________________________________________________________

вносится или перечисляется: наименование получателя штрафа – управление федерального казначейства Курской области; наименование администратора – Государственная инспекция строительного надзора Курской области: ИНН 4629053332, КПП 463201001, расчетный счет №40101810600000010001 в Отделении Курск г. Курск, БИК 043807001, код  БК  83411690040040000140,  вид штрафа – административный штраф,   ОКТМО 38701000

Банковские или другие кредитные организации, их реквизиты

Должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. Положения части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в 60-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов) разъяснены.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения

Для физического, должностного лица, потерпевшего, законного представителя физического лица, защитника представителя

копии постановления в районном суде по месту рассмотрения дела; либо в арбитражном суде             

Для юридического лица; лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

_____________________________________

Подпись должностного лица, вынесшего постановление,

гербовая печать

Права и обязанности понятны, постановление от                  №                получил                                           

Копия постановления вручена под расписку – указывается Ф.И.О. физического, должностного лица или его законного представителя,

направлено заказным письмом с уведомлением_______________________________________________

законного представителя юридического лица, (потерпевшему по его просьбе), дата вручения; подпись получившего постановление

Постановление не обжаловано (обжаловано) и вступает в силу с ________________________________

                                              Ненужное зачеркнуть

_____________________________________

Подпись должностного лица, вынесшего постановление,

гербовая печать

Отметка об исполнении постановления      штраф  оплачен  (не оплачен)__________________________

                                                                                               Ненужное зачеркнуть

_____________________________________

Подпись должностного лица, вынесшего постановление,

гербовая печать

Об оплате штрафа или направлении жалобы необходимо сообщить лично, по почте, или по факсу (4712)-53-02-61

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении 60-дневного срока со дня вступления в силу настоящего постановления, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение 10 суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения, в соответствии с ч.5 ст.32.2 КоАП РФ. Неуплата административного штрафа в 60-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Срок предъявления настоящего постановления к исполнению два года со дня вступления в законную силу.

Приложение № 20

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №____

о прекращении производства по делу об административном правонарушении

                                                                                                                                   _____________________

     Место рассмотрения                                                                                                                                                   Дата составления

Я,  _____________________________________________________________________________________

Ф.И.О. должностного лица, вынесшего постановление, адрес

рассмотрев дело об административном правонарушении в области строительства в отношении

________________________________________________________________________________________

Сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело

о нарушении им обязательных требований нормативного акта в области ________________________________________________________________________________________

Глава, раздел, параграф, статья нормативного акта, требования которого нарушены; место, этаж, оси и т.д.

при __________________ объекта капитального строительства:  _________________________________

          Вид работ или действий

по адресу: ______________________________________________________________________________.

Адрес строительства, организации, предприятия

рассмотрев _________________________________________________________________                         

Перечисляются протокол об административном правонарушении, постановление прокурора

изучив представленные документы и материалы ________________________________________________________________________________________

Наименование и дата составления представленных документов и материалов

установив обстоятельства: _________________________________________________________________

Перечисляются

Заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении дела _______________________________________.

Должность, Ф.И.О. лиц, выступивших в процессе рассмотрения дела

руководствуясь статьями           Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, принимая во внимание наличие смягчающих (отягчающих) обстоятельств:___________________________________________________________________________,

ПОСТАНОВИЛ: производство по делу об административном правонарушении в отношении __________________________________ по факту совершения им административного правонарушения, предусмотренного ______________ КоАП РФ, прекратить.                                                                          

Излагается мотивированное решение

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения

Для физического, должностного лица, потерпевшего, законного представителя физического лица, защитника представителя

копии постановления в районном суде по месту рассмотрения дела; либо в арбитражном суде             

Для юридического лица; лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

_____________________________________

Подпись должностного лица, вынесшего постановление,

гербовая печать

Права и обязанности понятны, постановление от                  №                получил                                           

Копия постановления вручена под расписку – указывается Ф.И.О. физического, должностного лица или его законного представителя,

направлено заказным письмом с уведомлением_______________________________________________

законного представителя юридического лица, (потерпевшему по его просьбе), дата вручения; подпись получившего постановление

Постановление не обжаловано (обжаловано) и вступает в силу с _______________________________

                                    Ненужное зачеркнуть

_____________________________________

Подпись должностного лица, вынесшего постановление,

гербовая печать

Приложение № 21

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

Заявление

на получение заключения

в государственной инспекции строительного надзора Курской области

Застройщик ___________________________________________________________________

(для юридических лиц - номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

__________________________________________________________________________

телефон/факс; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

         Прошу выдать заключение о соответствии построенного (реконструированного)  объекта капитального строительства требованиям нормативных документов в области строительства (техническим регламентам) и проектной документации                 _______________________________________________________________________________________

                                        (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

по адресу:_______________________________________________________________________________

                                                      (полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т.д.)

                                 При этом сообщаю сведения об объекте капитального строительства:

1.Технический заказчик (при наличии) ______________________________________________

(для юридических лиц - номер и дата выдачи свидетельства о государственной

___________________________________________________________________________ регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные

__________________________________________________________________________

                                                        данные, место проживания, телефон/факс)

2.Генеральный подрядчик________________________________________________________________

                                                           (наименование организации, адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон)

3.Генеральный проектировщик___________________________________________________________

                                                                               (наименование организации, адрес, Ф.И.О. ГИП, телефон)

4.Строительство (реконструкция) осуществлено в соответствии с разрешением на строительство (реконструкцию), выданным __________________________________________________________

                           (организация, выдавшая разрешение, №, дата выдачи)

5. Строительство (реконструкция) осуществлялось по проекту (модифицированному, индивидуальному) ______________________________________________________________________

(№ проекта и дата его утверждения)

6.Положительное заключение экспертизы выдано________________________________________________________________________________

(организация, выдавшая заключение, №, дата выдачи)

7.Строительство (реконструкция) осуществлено в сроки:

начало работ:________________________     окончание работ:___________________________

                                          (месяц и год)                                                                                                                   (месяц и год)

8.Краткая характеристика объекта:

-перечень зданий, сооружений, включенных в состав объекта_____________________________

________________________________________________________________________________

-этажность здания (зданий)/высота______________________________________________шт./м

-строительный объем здания (зданий) всего______________________________________куб.м

в том числе надземной части___________________________________________________куб.м

-общая площадь_______________________________________________________________кв.м

-площадь встроено-пристроенных помещений_____________________________________кв.м

-количество зданий___________________________________________________________штук

-количество секций__________________________________________________________секций

-материалы фундаментов___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

-материалы стен___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

-материалы перекрытий____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

-материалы кровли________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

благоустройство__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

        Построенный (реконструированный) объект капитального строительства соответствует требованиям нормативных документов в области строительства (техническим регламентам) и проектной документации.

   За достоверность указанных в настоящем заявлении сведений застройщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Представитель застройщика: ______________________________________________________________

                                                                                       (Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________________________________

_______________________                                                                                    ________________________

                         (дата)                                                                                                                                                                                   (подпись)

             

                                     М.П.

    Приложение к заявлению: полный комплект разрешительной, рабочей, исполнительной документации. документы подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно – технического обеспечения, согласно перечня.

Заявление получил:                       

__________________________                                                           ________________________

                          (подпись)                                                                                                               (дата)

________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, получившего заявление)

Приложение № 22

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АКТ

о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

                                   "___" _________ 20__  г.

1. Представители застройщика_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                        (организация, должность, Ф.И.О.)

Технического заказчика_______________________________________________________________                  

                                                        (организация, должность, Ф.И.О.)

лица, осуществляющего строительство (подрядчика)___________________________________

________________________________________________________________________________

                                                        (организация, должность, Ф.И.О.)

2. Проектная    документация   на   строительство   разработана проектной организацией

________________________________________________________________________________

                                                   (наименование проектной организаций)

Строительство осуществлено по проекту ____________________________________________

                                                                                                   (серия, шифр проекта)

утвержденному _________________________________________________________________

                                                          (наименование органа, утверждавшего проект, дата)

3. Разрешение на строительство объекта _______________________________________________

                                                                                                     (номер, дата выдачи)

4. Завершенный строительством, реконструкцией объект капитального строительства

___________________________________________________________________________________

                                                               (наименование объекта)

имеет следующие показатели:

Наименование показателя

Единица измерения

По проекту

фактически

1.Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем –

всего

в том числе надземной

части

куб.м

куб.м

Общая площадь

кв.м.

Площадь встроено-пристроенных помещений

кв.м.

Количество этажей

штук

2.Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы. Больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество посещений

Вместимость

Иные показатели

3.Объекты производственного назначения

Мощность

Производительность

(иные показатели)

материалы фундаментов

материалы стен

материалы перекрытий

материалы кровли

4. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м.

Количество этажей

штук

Количество секций

секций

Количество квартир – всего

В том числе:

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

более чем 4-комнатные

штук/кв.м.

штук/кв.м.

штук/кв.м.

штук/кв.м.

штук/кв.м.

штук/кв.м.

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

5.Линейные объекты

Наименование показателя

Единица измерения

По проекту

фактически

протяженность

п.м.

ширина полотна

п.м

диаметр

давление

иные показатели

6.Требования энергетической эффективности

Вид потребляемых энергетических ресурсов

Оснащенность квартир приборами учета

(%)

Оснащенность помещений общего пользования приборами учета

(%)

Оснащенность встроенно-пристроенных помещений приборами учета

(%)

Оснащенность общедомовыми приборами учета

(%)

электрическая энергия

тепловая энергия

газ

холодная вода

горячая вода

Нормативные значения показателей энергоэфективности_______________________________

_________________________________________________________________________________

(удельное теплопотребление на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение)

Фактические значения показателей энергоэфективности________________________________

_________________________________________________________________________________

(суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение)

7. Стоимость строительства

Стоимость строительства

объекта – всего

в том числе

строительно-монтажных работ

тыс. рублей

тыс. рублей

7. Дополнительные сведения _____________________________________________________

______________________________________________________________________________

На основании указанных сведений параметры построенного, реконструированного объекта капитального строительства ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

                                                               (наименование объекта)

соответствуют проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

  Приложения:

   1.

   2.

  Представители застройщика                                       Представители заказчика

   ______________________________                            ___________________________

   ______________________________                            ___________________________

   ______________________________                            ___________________________

   ______________________________                            ___________________________

                    (подписи, Ф.И.О.)                                                               (подписи, Ф.И.О.)

                                              М.П.                                                                                                          М.П.

   Представители лица,

   осуществляющего строительство          

   ______________________________     

   ______________________________     

   ______________________________     

   ______________________________     

                   (подписи, Ф.И.О.)            

                                                      М.П.                         

Приложение № 23

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области»государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

Утверждено приказом

Номер дела

от “

”

г.

Экземпляр №

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

“

”

20

г.

(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано 

(наименование застройщика или техническогозаказчика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

и подтверждает, что объект капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией,

краткие проектные характеристики объекта капитального строительства, описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенный по адресу: 

(почтовый или строительный)

Разрешение на строительство, реконструкцию: ___________________________________________

                                                                                       (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

Положительное заключение экспертизы проектной документации, если проектная   документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии с требованиями ст.49 Градостроительного кодекса РФ (указание на применение модифицированной проектной документации)

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе____________________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)

Начало строительства, реконструкции                                                                                                  

(дата начала работ)

Окончание строительства, реконструкции

(дата окончания работ)

Нормируемые значения показателей энергоэффективности ________________________________

___________________________________________________________________________________

(удельное теплопотребление на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение)

Фактические значения показателей энергоэффективности__________________________________

___________________________________________________________________________________

(суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение)

Класс энергетической эффективности                                                         ________                                                   

(для многоквартирного дома)                                          (обозначение класса: А++, А+,А, В+, В, С, С+,С, С-)

указывается наименование класса: очень высокий: А++ (с величиной отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого ниже -60 %) , А+ (от -50% до -60% включительно),А(от -40% до -50% включительно);высокий: B+ (от -30% до – 40% включительно); , В(от -15% до -30% включительно); нормальный: С+(от -5% до -15% включительно),С (от +5% до -5% включительно), С-(от +15 до +5 включительно)

Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов:

Вид потребляемых энергетических ресурсов

Оснащенность квартир приборами учета

(%)

Оснащенность помещений общего пользования приборами учета

(%)

Оснащенность встроенно-пристроенных помещений приборами учета

(%)

Оснащенность общедомовыми приборами учета

(%)

электрическая энергия

тепловая энергия

газ

холодная вода

горячая вода

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),

___________________________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Экземпляр заключения получил: _______________________________________________________

(дата получения, заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Примечание: заключение составляется должностными лицами органа государственного строительного надзора, участвовавшими в проведении итоговой проверки.

Приложение № 24

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

“

”

20

г.

(дата вынесения)

(место вынесения)

Я,                ,

(Ф.И.О. должностного лица, вынесшего определение)

              ,

получив сообщение (заявление) 

(от кого, содержание сообщения (заявления))

              ,

установил: 

(обстоятельства, установленные при проверке сообщения (заявления))

              .

Указанные обстоятельства исключают производство по делу об административном правонарушении.

На основании пункта

части 1 статьи 24.5, части 5 статьи 28.1 КоАП РФ

ОПРЕДЕЛИЛ:

В возбуждении дела об административном правонарушении отказать в связи с

(основания отказа в возбуждении дела об административном правонарушении)

              .

Подпись должностного лица, вынесшего определение 

Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными главой 30 КоАП РФ.

Копию определения получил(а) 

(подпись)

Приложение № 25

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возвращении протокола об административном правонарушении

и других материалов дела

“

”

20

г.

               (дата вынесения)

(место вынесения)

Мной,                 ,

(Ф.И.О. должностного лица, вынесшего определение)

в ходе подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении в

отношении _________________________________________________________,

изучив протокол и материалы, представленные  _______________________________

__________________________________________________________________,

(указывается орган, из которого направлен протокол, и должностное лицо, составившее протокол)

УСТАНОВЛЕНО:

__________________________________________________________________

    (указывается повод к возбуждению дела об административном   правонарушении в соответствии с

__________________________________________________________________ ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ, указываются известные сведения о лице, в отношении которого ведется производство

__________________________________________________________________

по делу  об административном правонарушении, кратко излагаются известные и необходимые для

__________________________________________________________________

вынесения данного определения сведения об обстоятельствах дела, указываются обстоятельства,

__________________________________________________________________

свидетельствующие о составлении протокола и (или) оформлении других материалов дела неправомочным лицом, о неправильном составлении протокола и (или) оформлении других материалов дела либо о неполноте представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела)

Руководствуясь ч.3 ст.28.8 п.4 и ч.1 ст.29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Возвратить_____________________________________________________                                  __________________________________________________________________

(указывается орган, из которого направлен протокол, и должностное лицо, составившее протокол)

протокол об  административном  правонарушении  и  другие материалы дела _______

__________________________________________________________________

(указать известные сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном

правонарушении, кратко указать известные сведения о событии административного правонарушения)

Подпись должностного лица, вынесшего определение  ______________________________

Приложение № 26

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об исправлении описки, опечатки в постановлении

об административном правонарушении

“

”

20

г.

               (дата вынесения)

(место вынесения)

Мной,                 ,

(Ф.И.О. должностного лица, вынесшего определение)

УСТАНОВЛЕНО:

При   изготовлении  постановления  об административном  правонарушении

__________________________________________________________________,     (указываются реквизиты постановления об административном правонарушении)

вынесенного в отношении _______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

(указывается лицо, в отношении которого вынесено постановление, нормы статьи КоАП РФ, по которой лицо привлечено к административной ответственности, сведения об обстоятельствах дела)

в  ___________________________  части постановления допущена __________________                        

          (мотивировочной/резолютивной)                                                                             (описка/опечатка) __________________________________________________________________

(указывается текст в котором допущена описка/опечатка) 

В соответствии со статьей 29.12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001. №195-ФЗ, должностное лицо, вынесшее постановление по своей инициативе вправе исправить допущенные в постановлении описки, опечатки без изменения содержания постановления.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 29.12.1 КоАП  РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Исправить допущенную описку/опечатку ______________________________

__________________________________________________________________

резолютивную часть изложить:  _______________________________________________.

                                                                               (указывается текст с учетом внесенных изменений) 

Подпись должностного лица, вынесшего определение  ______________________________

Приложение № 27

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

                                                                                                                   Утверждено

                                                                                                                   Распоряжением

Номер дела ________________                                                                   ______________________

                                                                                                                    от "___" ___________ ____ г.

Экземпляр №_______________                                                                  №______________________

РЕШЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО,

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ),

ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ В ОТНОШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ В ОТНОШЕНИИ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

_________________________                                                                        "__" ________ 201_ г.

            (место составления)

    Настоящее РЕШЕНИЕ выдано _______________________________________________________

                                                        (наименование номер и дата выдачи свидетельства о

___________________________________________________________________________________

государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

___________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания,  телефон/факс - для физических лиц)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

об отказе в выдаче ЗАКЛЮЧЕНИЯ о соответствии требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов объекта капитального строительства:

___________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, основные характеристики объекта кап. строительства)      

___________________________________________________________________________________

расположенного по адресу: ___________________________________________________________

                                                                        (почтовый или строительный)

___________________________________________________________________________________

Разрешение на строительство, реконструкцию: ___________________________________________

                                                                               (номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

___________________________________________________________________________________

Заключение государственной экспертизы проектной документации: _________________________

                                                                                                                     (номер и дата выдачи,

___________________________________________________________________________________

                           кем выдано)

Начало строительства, реконструкции __________________________________________________

                                                                                                                         (дата начала работ)

Окончание строительства, реконструкции _______________________________________________

                                                                                                                        (дата окончания работ)

Настоящее РЕШЕНИЕ вынесено на основании результатов итоговой проверки, ___________________________________________________________________________________

                                                  (номер, дата акта итоговой проверки и пр.)

которой установлено _________________________________________________________________

                                             (указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и

___________________________________________________________________________________

правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены,

___________________________________________________________________________________

__________________           ___________________________        _____________________________

           (подпись)                                     (расшифровка подписи)                                     (должность)

Экземпляр решения получил: «___» _________ 20___г.____________________________________

(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа,

подтверждающего представительство)

__________________           ___________________________        _____________________________

           (подпись)                                     (расшифровка подписи)                                     (должность)

Приложение № 28

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора

Курской области

Блок-схема

осуществления государственной функции

             

             

Приложение № 29

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора  Курской области

Карточка регистрации общих и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции

объектов капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства и его адрес)

Дело № ______________

№ п/п

Регистрационный номер журнала

Наименование журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства

Наименование лица, осуществляющего строительство

Дата регистрации журнала, подпись должностного лица

1

2

3

4

5

Приложение № 30

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, 305004

тел. +7(4712) 58-01-89, 50-02-30, факс 53-02-61, e-mail: stroynadzorko@rkursk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ №________

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

“

”

201

г..

(место составления)

Настоящим уведомляется

                                                      (саморегулируемая организация в области строительства,  реконструкции, объектов капитального строительства)

о проведении проверки в отношении: ______________________________________________________

                                                                               (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование

___________________________________________________________________________________________________

и организационно-правовая форма юридического лица, являющегося членом СРО)

осуществляющего строительство, реконструкцию (указать нужное)

объекта капитального строительства _______________________________________________________

                                                               (наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: ___________________________________________________________

                                                      (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

срок проведения проверки: с “

”

201

г.  по “

”

201

г.

предмет проверки 

(указывается перечень работ, документов, иные вопросы, подлежащие проверке,

или проверка выполнения ранее выданного предписания, проверка законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства)

Дата, время выездной проверки: “___ ” ___________ 201___г. ______ час.

___________________(должность)

_________________

(подпись)

__________________________

(расшифровка подписи)

Приложение № 31

к административному регламенту по исполнению государственной функции

«Осуществление государственного строительного надзора на территории

Курской области» государственной инспекции строительного надзора Курской области

ИНФОРМАЦИЯ

о строящихся, реконструируемых объектах капитального строительства и присвоенных им категориях риска

№

п/п

Наименование строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства

Адрес и этап строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство

Полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - застройщика

Категория риска объекта капитального строительства