О выборе способа определения поставщика



АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЕКОПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.07.2020 года                                                                                                   № 37

О выборе способа определения поставщика

В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Провести аукцион в электронной форме на ремонт водоразводящих сетей, с. Перекопное Ершовского района Саратовской области .

Определить начальную (максимальную) цену контракта в размере

1 020 373(один миллион двадцать тысяч триста семьдесят три) рублей 00 копеек.

Утвердить документацию аукциона в электронной форме согласно приложению № 1.

Утвердить состав комиссии по проведению аукциона, согласно Приложению № 2.

ГлаваПерекопновского МО

Ершовского муниципального района

Саратовской области                                                                                                  Е.Н.Писарева

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Перекопновского муниципального образования

№ 37  от  16.07. 2020г.

АдминистрацияПерекопновского муниципального образования Ершовскогомуниципального района  Саратовской области

«УТВЕРЖДАЮ»

ГлаваПерекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области

_______________ /Е. Н. Писарева/

«_____»  __________  2020г.

Документация аукциона в электронной форме

для ремонт водоразводящих сетей, с. Перекопное Ершовского района Саратовской области (ИКЗ №203641300969464130100100110004322243)

с. Перекопное

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ:

ремонт водоразводящих сетей, с. ПерекопноеЕршовского района Саратовской области

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 4. РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 5. РАССМОТРЕНИЕ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 10. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

РАЗДЕЛ 11. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1.              Законодательное регулирование.

Законодательство Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок, Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения, регулируемые Федеральным законом (далее - нормативные правовые акты о Контрактной системе в сфере закупок).

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, указанные в Федеральном законе. Нормы права, содержащиеся в других нормативных правовых актах о Контрактной системе в сфере закупок и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать Федеральному закону.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Федеральным законом, применяются правила международного договора.

Настоящая документация об электронном аукционе (далее - Документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом, а также иными нормативными правовыми актами о Контрактной системе в сфере закупок.

1.2.              Основные понятия, используемые в Документации.

1) Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Контрактная система в сфере закупок) - совокупность участников Контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию Контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию Контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной властисубъектовРоссийской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено Федеральным законом), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о Контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд;

2) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением Контракта;

3) закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами Контракта. В случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения Контракта и завершается исполнением обязательств сторонами Контракта;

4) участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

5) государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки;

6) заказчик - государственный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Федерального закона бюджетное учреждение, государственное унитарное предприятие, осуществляющие закупки;

7) государственный Контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени субъекта Российской Федерации государственным заказчиком для обеспечения государственных нужд;

7.1) контракт - государственный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона;

8) единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт);

9) уполномоченное учреждение – казенное учреждение, на которое возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Федерального закона;

10) федеральный орган исполнительной власти по регулированию Контрактной системы в сфере закупок - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок;

11) контрольный орган в сфере закупок - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок;

12) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию Контрактной системы в сфере закупок - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление функций по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию Контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, а также по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации;

13) эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

14) совокупный годовой объем закупок – утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления Заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

15) электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;

16) оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок.

1.3. Понятие «банковская гарантия» используется в значении, указанном в Гражданском кодексе Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.

2.1. Участник электронного аукциона должен соответствовать требованиям, установленным статьёй 31 Федерального закона:

1) соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признанииобязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение вотношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), руководитель Контрактной службы Заказчика, Контрактный управляющий Заказчика состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральнымдиректором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией;

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в электронном аукционе, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.Дополнительные требования к участнику закупки, установленные Заказчиком.

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

2.3. Указанные в РАЗДЕЛЕ 2 Документации требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки.

2.4. Участник закупки обязан декларировать в заявке на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в случае, если такое требование установлено Документацией.

2.5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения Контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения Контракта, если Заказчик или Аукционная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 2.1. и части 2.2. настоящего РАЗДЕЛА, частях 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона (при наличии таких требований), или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

3.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

3.2. В соответствии со ст. 66 Федерального закона заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:

3.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, должна содержать следующие сведения (см. часть 1. РАЗДЕЛА 9):

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации.

3) первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная п. 3.2.1 Документации может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается Контракт.

3.2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию (см. часть 2. РАЗДЕЛА 9):

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника электронного аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 2.1. РАЗДЕЛА 2 Документации или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 2 - 7 части 2.1. РАЗДЕЛА 2 Документации:

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуги, являющиеся объектом закупки, предусмотренные пунктом 21 Раздела 7 Информационной карты Документации;

- декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям подпунктов 2 - 7 части 2.1. РАЗДЕЛА 2 Документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно пункту 22 Раздела 7 Информационной карты Документации;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый Контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов, если такие преимущества предусмотрены Документацией, согласно пунктам 26,27 Раздела 7 Информационной карты Документации;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, если указанные требования установлены в Документации;

7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

3.3. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3.2.1. и 3.2.2 и частью 3.4 настоящего раздела Документации, Аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

3.4. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

3.5. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных Документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в электронном аукционе заявок.

3.6. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

3.7. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

3.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

3.9. Инструкция участнику электронного аукциона по заполнению заявки на участие и рекомендованные формы сведений содержатся в РАЗДЕЛЕ 9 Документации.

РАЗДЕЛ 4. РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

4.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3.2.1. РАЗДЕЛА 3 Документации, на соответствие требованиям, установленным Документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг в сроки, установленные Федеральным законом.

4.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3.2.1. РАЗДЕЛА 3 Документации, Аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию в нем и признании этого участника участником электронного аукциона или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе.

4.3. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3.2.1. РАЗДЕЛА 3 Документации, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3.2.1. РАЗДЕЛА 3 Документации, требованиям Документации.

4.4. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех участников, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником, такой электронный аукцион признается несостоявшимся.

РАЗДЕЛ 5. РАССМОТРЕНИЕ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

5.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным Документацией.

5.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным Документацией.

5.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным Документацией. В случае, если в электронном аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в электронном аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в электронном аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену Контракта (наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги), и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок.

5.4. В случае, если в соответствии с частью 5.3. настоящего РАЗДЕЛА не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным Документацией, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все вторые части этих заявок для выявления пяти заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным Документацией о нем

5.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 3 (три) рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

5.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным Документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или5, 8.2. статьи 66 Федерального закона и частями 3.2.1 или 3.2.2., 3.4. РАЗДЕЛА 3 Документации, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным Документацией, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;

2) несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1 и частями 1.1., 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31Федерального закона;

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона.

Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным Документацией, в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Федерального закона, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 Федерального закона, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона.

5.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

5.8. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.

5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену Контракта (наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги) и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным Документацией, признается победителем электронного аукциона.

5.10. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. Победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения Контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным Документацией.

5.11. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в электронном аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным Документацией, уведомления о принятых решениях.

5.12. В случае, если Аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным Документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой электронный аукцион признается несостоявшимся.

5.13. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся вследствие того, что в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене Контракта:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола указанного в части 20 статьи 68 Федерального закона, обязан направить Заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы участников электронного аукциона, предусмотренные частью 11 статьи 24.1, частью 8.2 статьи 66 Федерального закона;

2) Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в пункте 1 части 5.13 настоящего Раздела, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов электронного аукциона, подписанный членами аукционной комиссии.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА.

6.1. По результатам электронного аукциона Контракт заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, с иным участником электронного аукциона, заявка которого на участие в электронном аукционе в соответствии с РАЗДЕЛОМ 5 Документации признана соответствующей требованиям, установленным Документацией и (или) извещением об электронном аукционе.

6.2. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект Контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системыв проект контракта, прилагаемый к документации, цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, либо предложения о цене за право заключения Контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, а также включенияпредставленной в соответствии с Федеральным законом информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретныхпоказателяхтовара, стране происхождения товара), указанных в заявке участника электронного аукциона.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона, с использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт.

6.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта Контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном Документацией, и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

6.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Федерального закона, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

6.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона.

6.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Федерального закона, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

6.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

6.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 6.7. настоящего РАЗДЕЛА и подписанного Заказчиком Контракта он считается заключенным.

6.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 и части 13 статьи 83.2 Федерального закона протоколов.

6.10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о проведении электронного аукциона, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 Федерального закона, и максимальному значению цены контракта.

6.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 Федерального закона.

Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Федерального закона, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Порядок взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе определенПостановлением Правительства РФ от 30.05.2018 № 626 «О требованиях к договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной площадкис банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе».

6.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, Контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения Контракта, а также предоставления обеспечения исполнения Контракта.

6.13. Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2. Федерального закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, офакте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

6.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем электронного аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к Документации, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

6.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и документацией об электронном аукционе, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный аукцион признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

6.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Федерального закона сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Федерального закона сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

6.17. В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст.37 Федерального закона к такому участнику не применяются.

6.18. При заключении контракта Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

6.19. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения Контракта.

6.20. Заказчик вправе предложить исполнителю Контракта увеличить предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

6.21.При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

6.22. Допускается изменение существенных условий Контракта по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

6.23.По соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в соответствии с частью 65 статьи 112 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.24. При осуществлении закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

6.25. В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлены:

- запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства";

- ограничения допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если Документацией и извещением о закупке установлены условия допускатоваров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Контракт с победителем Аукциона заключается в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов РФ от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Применение национального режима устанавливаются Документацией (см. пункт 34 Информационной карты)

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.

Следующая информация и данные для конкретного электронного аукциона для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на определение подрядчика на выполнение работ по замене рентгенозащитных дверей для нужд государственного учреждения здравоохранения «Областной клинический онкологический диспансер» уточняют и (или) дополняют положения РАЗДЕЛОВ 1-6 Документации. При возникновении противоречий положения ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА имеют приоритет над положениями РАЗДЕЛОВ 1-6 Документации

I.

1

Наименование Заказчика

Администрация Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области

2

Место нахождения,почтовый адрес, Адрес электронной почты Заказчика

Российская Федерация, 413526, Саратовская область, Ершовский район, с.  Перекопное, ул. Пылайкина, 57. Эл.почта: perekmo@mail.ru

3

Контрактная служба (Контрактный управляющий) Заказчика, ответственное лицо за заключение Контракта

Контрактный управляющий и ответственное лицо: Хахулина Елена Владимировна, 8(845)64-5-63-87, perekmo@mail.ru

4

Наименование электронного аукциона:

Электронный аукцион для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на определение подрядчика на ремонт водоразводящих сетей, с. ПерекопноеЕршовского района Саратовской области ИКЗ № 203641300969464130100100110004322243

№ п/п

КТРУ

Наименование работ

Ед.изм.

Кол-во

1

43.22.11.140

Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками)

усл. ед

1

5

Наименование, адрес оператора электронной площадки

119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 9, эт. 1, пом I, комн. 2

6

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет»

www.sberbank-ast.ru.

7

Начальная (максимальная) цена Контракта

1 020 373,00(Один миллион двадцать тысяч триста семьдесят три) рубля 00 копеек.

8

Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

Начальная (максимальная) цена Контракта (далее НМЦК) определена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании локально-сметного расчета, путем применения проектно-сметного метода определения начальной (максимальной) цены контракта и содержится в виде отдельного файла.

9

Источник финансирования

бюджет Перекопновского муниципального образования,областной бюджет, внебюджетные средства

10

Порядок формирования цены Контракта

Цена контракта включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма работ, предусмотренного заданием Заказчика (в т.ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы), и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение цены контракта в соответствии с ч.65 ст. 112 Федерального закона.

11

Требование к участнику электронного аукциона, установленное в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

12

Информация о валюте, используемой для

формирования цены Контракта и расчетов с поставщиками, (подрядчиками, исполнителями)

Российский рубль.

13

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенногоКонтракта

По курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день оплаты по заключенному Контракту.

14

Форма, сроки и порядок оплаты за поставленный товар (выполненную работу, оказанную услугу)

Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями по факту выполнения работ после подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (далее – Акт).

15

Место и срок поставки товара (выполнения работы, оказания услуг)

Место выполнения работ:с. Перекопное,Ершовского района, Саратовской области

Срок выполнения работ:до 01 октября 2020 года (включительно).

16

Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания акта приёмки выполненных работ. Гарантийный срок на строительные материалы используемые при выполнении работ – 12 месяцев с даты подписания акта приёмки выполненных работ, но не менее срока, установленного производителем. Подрядчик несет ответственность за качество выполнения работ. В случае обнаружения недостатков - устранение за счет Подрядчика.Гарантийный срок на устанавливаемое  оборудование24 месяца с даты подписания акта приёмки выполненных работ

16/1

Требования к обеспечению гарантийных обязательств. Порядок и срок предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет0,01% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 102 (Сто два) рубля 04  копейки. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться представлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в срок: не позднее даты выполнения работ.

17

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе

0,5% Начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 5 101 (пять тысяч сто один)рубль 87 копеек.Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством РоссийскойФедерации.

Требование об обеспечении заявки на участие в определении подрядчика в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении подрядчиков.

При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет).

Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.

Обеспечение заявки на участие электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона.

Заказчики в качестве обеспечения заявок принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлятьне менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

18

Размер обеспечения исполнения Контракта, срок и порядок его предоставления, требования к обеспечению исполнения Контракта

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% цены Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться представлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного  аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; документ,  подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику  одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении  победителя от подписания контракта, проекта контракта.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

В случае если при проведении электронного аукциона цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта в соответствии требованиям статьи 37 Федерального закона.

Размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона, устанавливается от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде Банковской гарантии, Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения Контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более, чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

19

Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта              

В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется в виде денежных средств, участник аукциона, с которым заключается Контракт перечисляет денежные средства по следующим реквизитам: ИНН 6413009694 КПП 641301001

УФК по Саратовской области (Администрация Перекопновского МО Ершовского муниципального района Саратовской области) л\с 056032252150

р/счет 40302810322023630063

Банк: Отделение Саратов г.Саратов

БИК 046311001

Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта №______

20

Описание объекта закупки

Указано в РАЗДЕЛЕ 8 Документации (Техническая часть).

21

Требования к участнику закупки, установленные в соответствии с п.1 ч.1 ст. 31 Федерального закона. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с п.1 ч.1 ст. 31 Федерального закона

Не установлены.

22

Перечень документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Не установлен.

23

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона

Указана в РАЗДЕЛАХ 6 Документации (Заключение контракта) и 10 Документации (Проект Контракта).

24

Банковское сопровождение Контракта

Не установлено.

25

Ограничения, устанавливаемые в отношении участников, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации (ст.30 Федерального закона)

Установлены. Участие в данной закупке могут принимать только участники, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. В случае если участник электронного аукциона является субъектом малого предпринимательства, он должен соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». К социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) в целях применения статьи 30 Федерального закона необходимо относить организации, осуществляющие виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (см. Инструкцию по заполнению заявки).

26

Преимущества, предоставляемые при участии в закупке учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы (ст.28 Федерального закона)

Не установлены.

27

Преимущества, предоставляемые при участии в закупке организаций инвалидов (ст.29 Федерального закона)

Не установлены.

28

Порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений Документации

Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений Документации – 17.07.2020г.

В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Дата окончания срока направления запроса на разъяснение участником:23.07.2020г.(включительно).

Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений Документации – 27.07.2020г_(включительно).

29

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе

27.07.2020гдо 17:00 (по местному времени).

30

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе (в соответствии с ч. 2 ст. 67 Федерального закона)

28.07.2020г

31

Дата проведения электронного аукциона

29.07.2020гВремя проведения назначает Оператор электронной площадки.

32

Порядок заключения Контракта

Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник электронного аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта указаны в РАЗДЕЛЕ 6 Документации (Заключение контракта).

33

Возможность Заказчика изменить условия Контракта в соответствии с положениями Федерального закона

Указано в частях 6.18 - 6.23 РАЗДЕЛА 6 Документации (Заключение контракта)

34

Применение национального режима при осуществлении электронного аукциона

Не применяется.

35

Срок, место и порядок подачи заявок:

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадкив форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Указанные электронные документы подаются одновременно. Содержание и состав первой и второй частей заявки указаны в разделе 3 настоящей документации об аукционе в электронной форме. Подача заявки осуществляется в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме.

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

№ пп

Характеристика работ

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

6

Земляные работы

1

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 в отвал, в отвал группа грунтов: 2

1 м3

4172

Учесть затраты на разработку грунтов сильно налипающих на стенки и зубья ковша экскаватора*

2

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2

1 м3

208

3

Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых

1 м2

405

4

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

1 м3

4265

5

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2

1 м2

3200

6

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на пять проходов по одному следу при толщине слоя: 25 см

1 м3

4265

Трубопровод

7

Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм

км

1,4

8

Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм

км

0,2

9

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм

км

1,4

10

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм

км

0,15

11

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм

км

0,05

12

Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-80 мм

км

1,4

13

Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм

км

0,2

14

Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов

шт

2

15

Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм

шт

1

             

16

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм

шт

1

17

Установка: гидрантов пожарных

шт

2

18

Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т

шт

1

18

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм

шт

1

Колодцы

20

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых

1 м3

3,576

отмостка у колодцев

21

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

1 м3

3,5

22

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

1 м2

35

переход полиэтиленовых труб через стены колодцев

23

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (укладка футляра)

км

0,004

24

Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 110 мм

1 м трубы, уложенной в футляр

4

25

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам: 200 мм

км

0,004

26

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм

шт

8

27

Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм

футляр

8

*Свойства грунта – при произведении работ налипает.

№ п/п

Требования к строительным материалам и нным товарам, используемым при выполнении работ

Ед.изм.

Кол-во

1

Щиты  из досок толщиной 40 мм

м2

89,1

2

Труба: ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599- 2001)  

м

1411

3

Труба: ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм  (ГОСТ 18599- 2001) 

м

151,1

4

Труба: ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599- 2001) 

м

50,35

5

Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм

шт

1

6

Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х25х63 мм

шт

1

7

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм

шт

1

8

Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки: КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2

шт

1

9

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 или  ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм

шт

2

10

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм

м3

3,433

11

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм

м3

2,074

12

Люки легкие полимерно-песчаные 3т (черные или зеленые). ГОСТ 3634-99

шт

4

13

Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.ГОСТ 8020-2016

т

0,1

14

Песок для строительных работ. Группасредний. ГОСТ 8736-2014

м3

3,85

15

Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм. ГОСТ 8267-93

м3

6,09м3

16

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15 или 20, или 25, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 6 мм 

м

4,016

17

Мастика битумно-резиновая: кровельная

кг

26,5

18

Поковки из квадратных заготовок масса: 1,8 кг

кг

33

РАЗДЕЛ 9. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

Заявка участника закупки должна состоять из 2 (двух) частей.

1. Участник закупки в первой части заявки представляет:

1.1. согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

1.2.  при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

- наименование страны происхождения товара;

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

2. Участник закупки во второй части заявки представляет:

2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона.

Рекомендованная форма представления данных об участнике закупки:

Анкета ________________

наименование Поставщика (Подрядчика, Исполнителя)

Наименование

Фирменное наименование (при наличии)

ИНН Участника (аналог ИНН для иностранного лица)

ИНН (при наличии)учредителей

ИНН членов коллегиального исполнительного органа

ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона

Место нахождения юридического лица

Почтовый адрес

Ф.И.О (при наличии) (для физического лица)

Паспортные данные (для физического лица)

Место жительства (для физического лица)

Контактные телефоны

2.2.              Копии документов, подтверждающих соответствие Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) требованиям законодательства Российской Федерации (согласно части 3.2.2 настоящей Документации):

 - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги), являющегося объектом закупки (см. пункт 21 Информационной карты);

 - декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям пунктов 2 - 7 части 2.1 РАЗДЕЛА 2 настоящей Документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

2.3.              Копии документов, подтверждающих соответствие товара (выполненных работ, оказанных услуг) требованиям законодательства Российской Федерации (см. пункт 22 Информационной карты).

2.4.              Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый Контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой.

2.5.              Документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов, если такие преимущества предусмотрены Документацией (см. пункты 26, 27 Информационной карты);

В составе заявки на участие в закупке товаров (работ, услуг), предусмотренных перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемых ими цены Контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги», учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы представляется требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для получения преимущества в соответствии со статьёй 29 Федерального закона участник электронного аукциона подтверждает своё соответствие требованиям законодательства, предъявляемых к общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе союзам общественных организаций инвалидов) (При этом к общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов) следует относить организации, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80 процентов, и организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда такой организации составляет не менее чем 25 процентов.). Форма подтверждения произвольная.

2.6.              Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, в случае если такие ограничения установлены Документацией (см. пункт 25 Информационной карты).

Для подтверждения права на участие в закупке в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона, участник электронного аукциона представляет декларацию о соответствии требованиям законодательства, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. При этом к субъектам малого предпринимательства необходимо относить лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и соответствующих ряду условий статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а к социально ориентированным некоммерческим организациям в целях применения статьи 30 Федерального закона необходимо относить организации, осуществляющие виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Форма декларации произвольная(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

2.7.              Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, если указанные требования установлены в Документации (см. пункт 22 Информационной карты).

Инструкция по заполнению заявки Участником закупки

Документы и сведения в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме должны быть составлены на русском языке. В случае если в заявку входят документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, то они могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.              

При подаче заявки участниками закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей.

Первая часть заявки должна содержать сведения, предусмотренные  ч. 9 настоящей документации. В случае установления в документации требований к материалам, конкретные показатели товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, должны быть указаны в полном соответствии с требованиями, установленными заказчиком.

Перечисление показателей характеристики через «запятую» или  союзом «и» означает, что используются товары со всеми перечисленными показателями (характеристиками).

Если в  техническом задании прописано требование «или», «либо», то данные союзы нужно трактовать, как знак альтернативности понятий, то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных.

Применяемые в показателях товаров значений, где не указано слова «диапазон»:

«не более» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение;

«не менее» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение;

«до» означает меньше установленного значения или включает крайнее максимальное значение;

«от» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение;

«более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

«больше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«меньше» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

«свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«не ниже» означает больше установленного значения или включает крайнее минимальное значение;

«не выше» означает меньше установленного значения или включает крайнее минимальное значение;

«выше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «ниже» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

Использование при этом словосочетаний, предлогов и  знаков: «не более» , «не менее», «больше», «меньше», «ниже», «выше», «от», «до» не допускается, за исключением случаев, где прописано «показатель не изменяемый».

Если в техническом задании значение показателя указано со словами«показатель неизменяемый», то данное значение, даже если оно указано в виде диапазона и сопровождается словами «не более», «не менее», «более», «менее», «от», «до», «не выше», «не ниже», «от до включая диапазон», «включая диапазон», знаков «+/-» и т.п., либо приведены в виде диапазона с минимальным и максимальным значениями (например, толщина одного слоя, мкм – 60-70), не подлежит изменению и указывается в первой части заявки на участие в аукционе точно так, как оно указано в описании объекта закупки в аукционной документации.

В случае если в требованиях указаны значения показателей в виде диапазона, разделенные «тире», «дефисом» - участником закупки данные показатели должны быть конкретизированы, при этом требуемый диапазон включает в себя крайние значения (за исключением случаев, когда этот знак является составной частью наименования и за исключение фракций щебня).

Если в  Техническом задании в требуемом значении присутствуют слова «в диапазоне», то значение нужно указывать в виде диапазона, который соответствует выбранной марке или группе или типу.

При указании минимальных и максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «не менее» и «не более» границы включаются в диапазоны возможных значений.

При указании минимальных и максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «более» и «менее» границы не включаются в диапазоны возможных значений.

При указании минимальных и максимальных границ диапазонов возможных значений со словами «не ниже» и «не выше» границы включаются в диапазоны возможных значений.

Предоставляемые участником закупки показатели товаров не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» , «типа».

Участник указывает в первой части заявки конкретное значение показателей, согласно настоящей инструкции, с учетом значений предельных отклонений, установленных Заказчиком.

10. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №  ____

с. Перекопное                                                                                    «___»  ________ 2020 г.

Администрация Перекопновского муниципального образования Ершовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Перекопновского МО Писаревой Елены Николаевны, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки №________________ от ________ (ИКЗ №____________________________), документацией о закупке, заявкой победителя аукциона, протоколом _____________ №________________ от «___» _____________ 2020 г заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Предметом контракта является: ремонт водоразводящих сетей, с. ПерекопноеЕршовского района Саратовской области (далее – Работы).

1.2. Цена и объем, характеристики Работы определены в Техническом задании (Приложение №1) и в Локальном сметном расчёте (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.3.При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет __________________________ (в т.ч. НДС 20% ______________________ рублей или НДС не облагается).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Подрядчиком является Российский рубль.

2.3. Источник финансирования контракта: бюджет Перекопновского МО, областной бюджет, внебюджетные.

2.4. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 контракта.

2.5. Заказчик вправе предложить исполнителю Контракта увеличить предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.6.При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата за выполнение работ  осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.

3.2. Оплата выполненных работ производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания документа о приемке (акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2)).Одновременно  предоставляются справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и счет, являющиеся основанием для оплаты выполненных работ.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате за выполнения Работ считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения работ, установленных Контрактом.

4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. В журналах производства работ,  в которых  Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к  работам, выполняемым Подрядчиком и информацию о нарушениях  требований  технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении  контроля, с указанием сроков их  устранения.

4.1.5. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.6. Требовать возмещения причиненных убытков в случае полного (частичного) невыполнения условий Контракта Подрядчиком.

4.1.7. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов.

4.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику Объект.

4.2.2. Оплатить за выполненную надлежащим образом работу.

4.2.3. Обеспечить контроль за исполнением Контракта.

4.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения работ в соответствии с  условиями настоящего Контракта.

4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий Контракта.

4.3.2. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему контракту.

4.3.3. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

4.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего контракта.

4.3.5. Привлекать к выполнению Работ по контракту субподрядчиков в соответствии с законодательством РФ. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков, совершаемые ими в рамках выполнения работ, как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиками обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта.

4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов работ.

4.3.7. Требовать возмещения убытков в соответствии с настоящим Контрактом.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, надлежащего качества. Производить работы в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметной документацией (Приложение № 2), и обеспечивать безопасность работ.

4.4.2. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять  контроль  за ходом  выполнения работ, качеством применяемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.

4.4.3. Гарантировать качество используемых материалов.

Материалы и оборудование должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, требованиям по надежности и долговечности, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Следить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы и оборудование на момент доставки на объект являлись новыми и не были использованы ранее, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не были осуществлены замены составных, запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства, соответствовали установленным стандартам исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо, в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению, и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения и были обеспечены сертификатами.

4.4.4. Обеспечить на месте выполнения работ и непосредственно при выполнении работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.4.5. В течение 2(двух) дней с момента истечения срока, указанного в п.5.1 Контракта, как срока окончания работ, передать результат работы Заказчику по акту о приемке выполненных работ, передать по окончании Работ Заказчику всю исполнительную техническую документацию.

4.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по Контракту  привлеченными субподрядчиками.

4.4.7. Устранить за свой счет в установленный в письменном уведомлении Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты) работ, выявленные в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ, а также выявленные в течение гарантийного срока, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) субподрядчиками, а в случае, если указанные  недостатки  (дефекты)  причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в  полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.8. Своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении контракта.

4.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением, банковских реквизитов  Подрядчика будут считаться данные, указанные в настоящем контракте.

4.4.10. Обеспечить содержание и уборку рабочего места на Объекте и прилегающей к нему территории, которая использовалась Подрядчиком.

Заказчик и Подрядчик должны определить порядок согласованных действий и ответственных за оперативное руководство работами.

5. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения (завершения) Работ: до 01 октября 2020 года (включительно).

5.2. Место производстваработ:с. Перекопное, Ершовского района, Саратовской области.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных Работ по настоящему контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем контракте, осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ.

6.2. По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан представить финансовые документы (справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), счет, счет-фактура (при наличии)), подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ в 2-х экземплярах, в срок не позднее 2 (двух) дней с момента окончания срока выполнения Работ.

6.3. Для проверки выполненных Подрядчиком  Работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу в течение 2 (двух) дней со дня получения акта о приемке выполненных работ. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.4. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке Работ, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет средств Подрядчика.

6.5. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.6. Заказчик принимает Работы по объему и качеству и оформляет результат приемки работы в течение 1 (одного) дня со дня проведения  экспертизы и направляет Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ с указанием перечня выявленных недостатков в выполненных Работах.

7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% цены контракта, что составляет___________________________руб.

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена Контракта была снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона.

7.2.В случае если НМЦ контракта снижена на двадцать пять и более процентов, то обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, что составляет ________________, либо в размере указанном в п. 7.1,если  Подрядчик предоставляет информацию, подтверждающую добросовестность Исполнителя в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального законаот 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик  освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств, в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закон № 44-ФЗ.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.4.Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения контракта,в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ, возвращаются Подрядчику  при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

7.5. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

7.6. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ,включая условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания  срока действия банковской гарантии.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона № 44 –ФЗ.

7.7. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания акта приёмки выполненных работ. Гарантийный срок на строительные материалы используемые при выполнении работ – 12 месяцев с даты подписания акта приёмки выполненных работ, но не менее срока, установленного производителем. Подрядчик несет ответственность за качество выполнения работ. В случае обнаружения недостатков - устранение за счет Подрядчика. Гарантийный срок на устанавливаемое  оборудование 24 месяца с даты подписания акта приёмки выполненных работ

8.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствиенедостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.3. Недостатки, дефекты, выявленные при производстве и приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта Подрядчик устраняет за свой счет, незамедлительно. Требования об устранении выявленных дефектов являются обязательными

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Подрядчик в срок не позднее даты предоставления документов, указанных в пункте 6.2 Контракта, должен предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 0,01 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет:

102 (Сто два) рубля 04  копейки.

9.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ Подрядчиком  самостоятельно.

9.3.Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций,Подрядчикобязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчика указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 10.3.1 настоящего Контракта.

9.4. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение в течение 10 (десяти) дней с даты окончания гарантийного срока при условии исполнения гарантийных обязательств.

9.6. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

9.7. Подрядчик освобождается от предоставления гарантийных обязательств в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Контракта.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

10.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом) размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

10.3.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

10.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим контрактом.

10.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается   в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта..

10.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

10.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

10.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.4. Если обстоятельства, указанные в ч. 11.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 31 декабря 2020г.

12.2.Изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12.3.По соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 2244-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в соответствии с частью 65 статьи 11244-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

13.1.  В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

13.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.

14. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

14.2.1. В случае просрочки выполнения Работ.

14.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик  не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

14.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

14.5. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

14.6. Подрядчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения  контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.

15.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены  с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.3. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика (поставщика, исполнителя), за исключением случая, если новый подрядчик (поставщик, исполнитель) является правопреемником подрядчика (поставщика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику

15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

15.1. Приложение 1. Техническое задание

15.2. Приложение 2. Локальный сметный расчет 

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

Заказчик

Администрация Перекопновского МО

Саратовская область,

Ершовский район, с Перекопное , ул.Пылайкина,57

ИНН 6413009694 КПП 641301001

р/с 40204810263110000019

Отделение Саратов г. Саратов

БИК 046311001

Тел.: (84564) 5-63-87

Эл.адрес: perekmo@mail.ru

Глава  МО________ /Е. Н. Писарева/

Приложение №1 к контракту

№_____________________

От «____»__________2020

Техническое задание

Подрядчик

____________

Заказчик

______________

Приложение № 2 к распоряжению

Администрации Перекопновского МО

Ершовского муниципального района

Саратовской области

от  16.07.2020  года  № 37

Комиссия по проведению аукциона повыполнение работ по ремонту водоразводящих сетей с. Перекопное

1. Состав комиссии:

Писарева Елена Николаевна

ШелудяковАлексей Александрович               

Председатель комиссии

Зам. Председателя комиссии

Хахулина Елена Владимировна

Секретарь комиссии

Огренич Наталья Анатольевна

Член комиссии

Хвастова Наталья Михайловна

Член комиссии

2. Аукционная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.

Глава Перекопновского

муниципального образования

Ершовского муниципального района

Саратовской области                                                                                                  Е. Н. Писарева