О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ СМ...



Документ подписан ЭП 28.01.2021 12:20

Владелец: Митин Михаил Александрович

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сертификат: 018959B50082AB33994BB3A5DD34E1353A

действителен с 18.03.2020 по 18.03.2021

Издатель: "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""

Документ подписан ЭП 25.01.2021 11:30

Владелец: Митин Михаил Александрович

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сертификат: 018959B50082AB33994BB3A5DD34E1353A

действителен с 18.03.2020 по 18.03.2021

Издатель: "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""

Документ подписан ЭП 27.04.2020 10:57

Владелец: Митин Михаил Александрович

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сертификат: 018959B50082AB33994BB3A5DD34E1353A

действителен с 18.03.2020 по 18.03.2021

Издатель: "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""

Документ подписан ЭП 24.04.2020 11:05

Владелец: Митин Михаил Александрович

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сертификат: 018959B50082AB33994BB3A5DD34E1353A

действителен с 18.03.2020 по 18.03.2021

Издатель: "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""

Документ подписан ЭП 24.04.2020 10:17

Владелец: Митин Михаил Александрович

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сертификат: 018959B50082AB33994BB3A5DD34E1353A

действителен с 18.03.2020 по 18.03.2021

Издатель: "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""

АДМИНИСТРАЦИЯ

СМОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08 апреля 2020 г. №7

О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2020 ГОДУ

Для включения в перечень поставщиков, в целях размещения заказа на поставку товаров, работ, услуг необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для нужд Администрации Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2020 год. ОБЯЗЫВАЮ:

1. Провести предварительный отбор участников закупки для включения в перечень поставщиков, в целях размещения заказа на поставку товаров, работ, услуг необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для нужд Администрации Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2020 год;

2. Утвердить документацию о проведении предварительного отбора участников размещения заказов в целях оказания ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в 2020 году;

3. Контрактному управляющему администрации Смольненского сельского поселения разместить извещение о предварительном отборе участников закупки для включения в перечень поставщиков, в целях размещения заказа на поставку товаров, работ, услуг необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера для нужд Администрации Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в «Единой информационной системе в сфере закупок» в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru в соответствии с действующим законодательством РФ;

4. Опубликовать данное распоряжение в Информационном бюллетене Смольненского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Смольненского муниципального района в сети «Интернет».

И. о. Главы администрации Смольненского сельского поселения

Ичалковского муниципального района

Республики Мордовия М.А.Митин

Приложение №1

техническое задание

По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг, в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок.

Перечни поставщиков (подрядчиков, исполнителей) будут составляться по видам товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Запрос котировок в целях закупки товаров, работ, услуг для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера будет направляться с использованием любых средств связи, в том числе телефонограммами, факсом, электронной почтой и другими способами, которые могут обеспечить своевременное заключение муниципального контракта. С победителем запроса котировок на условиях, предусмотренных запросом о предоставлении котировок, заключается контракт на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги в количестве и объеме и по цене, которые предложены в заявке на участие в запросе котировок.

Указанные в заявке средства связи участника закупки должны обеспечивать прием и своевременное рассмотрение котировочных заявок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в любое время суток и в любой день, в том числе в выходные и праздничные дни, так как котировочная заявка может быть направлена в любое время в случае возникновения необходимости в поставках товаров, работ, услуг.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить заявку с указанием сведений о товарах и работах, услугах, которые он может поставить (выполнить, оказать).

Описание объекта закупки

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется согласно "Перечня товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 г. № 1765-р.

Конкретные характеристики товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера будут указаны при направлении запроса о предоставлении котировок.

Необходимый объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и их характеристики, определяются Заказчиком в запросе котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в период ликвидации чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в пределах средств, выделенных из муниципального бюджета на эти цели.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан в возможно короткий срок осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Закупка осуществляется без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа, если иное не будет установлено нормативным правовым актом администрации района.

Приложение № 2

к извещению о проведении

предварительного отбора

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в предварительном отборе участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

на территории Ичалковского муниципального района в 2020 году

Участник предварительного отбора: [наименование/Ф. И. О.]

Место нахождения/жительства: [вписать нужное]

ИНН учредителей/членов коллегиального исполнительного органа/лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа: [вписать нужное]

Банковские реквизиты: [вписать нужное]

Адрес электронной почты: [вписать нужное]

Контактный телефон: [вписать нужное]

1. Изучив извещение о проведении предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи/ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера № _________________, размещенное ____________________ в Единой информационной системе в сфере закупок по адресу: [название сайта], выражаем согласие принять участие в предварительном отборе и в случае включения в перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей) исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении предварительного отбора.

2. Мы согласны без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа в возможно короткий срок поставить товары/выполнить работы/оказать услуги в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии с требованиями извещения на условиях, которые будут установлены заказчиком в запросе котировок со следующими характеристиками и количеством/объемом поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

№

п/п

Наименование товара/работы/услуги

Описание (количество, характеристики)

Примечания

3. Настоящим подтверждаем, что на день подачи заявки на участие в предварительном отборе в отношении заявителя ______________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника закупки)

- не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) - у участника закупки - физического лица/у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки, а также не применялись в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- не привлекался в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма);

- отсутствует конфликт интересов между заявителем и заказчиком;

- отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленные законодательством Российской Федерации;

- в предусмотренном Законе о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствует информация об участнике закупки, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

4. Настоящим гарантируем подлинность и достоверность документов и информации, представленных в составе настоящей заявки.

Участник закупки

________________________ ____________(_________________________)

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

М.П.

Приложение № 3

к извещению о проведении предварительного отбора

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ/ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИБО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ ИКЗ: ______________________________________________ П.СМОЛЬНЫЙ «____»_____________ 2020 Г.

Администрация Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в лице исполняющего обязанности главы администрации Смольненского сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики Мордовия Митина Михаила Александровича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу 15.03.2006 г. за № RU 135103202006001 (далее по тексту «Заказчик»), и _______________________, именуем____ в дальнейшем «Исполнитель (Поставщик, Подрядчик)», в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований ст. 82 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), на основании результатов проведения запроса котировок, что отражено в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера №____ от «___»_________ 201__ г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории Ичалковского муниципального района в 2020 году.

Количество и характеристики товара (работы, услуги) указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить за поставку указанного товар (выполнение работы, оказание услуги) на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Количество и характеристики товара (работы, услуги), необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, определяются Заказчиком в запросе котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

1.3. Настоящий Контракт заключается без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. Исполнитель (Поставщик, Подрядчик) обязуется поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) на условиях настоящего Контракта в возможно короткий срок.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ (______) руб. __ коп., в том числе НДС - ___ руб. (или – НДС не предусмотрен).

2.2. Цена Контракта определена по результатам проведения запроса котировок на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость товара (работ, услуг) в полном объеме с учетом затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также затраты на транспортировку рабочих, стоимость материалов, доставку и разгрузку необходимого оборудования, материалов и прочие затраты.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема товара (работ, услуг), качества работ и используемых при выполнении работ товаров и иных условий Контракта.

2.5. Аванс не предусмотрен.

2.6. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по настоящему Контракту осуществляется из средств бюджета Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2020 год.

В случае изменения расчетного счета Исполнитель (Поставщик, Подрядчик) обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В ином случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Заказчик не несет.

3.2. Оплата Заказчиком поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по настоящему Контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (Поставщика, Подрядчика), с отсрочкой платежа, не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате товара (работ, услуг) Исполнителя (Поставщика, Подрядчика) считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

4.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками по Контракту.

4.1.5. Для проверки соответствия качества привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.1.6. В случае досрочного исполнения обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить товары (работы, услуги) в соответствии с установленным в Контракте порядком.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам в части поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. При обнаружении в ходе поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), или иных недостатков, заявить об этом в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

4.2.3 Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных результатов, предусмотренных Контрактом в соответствии с Законом о контрактной системе, в части их соответствия условиям Контракта.

4.3. Исполнитель (Поставщик, Подрядчик) вправе:

4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) по Контракту. Требования представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты товара (работ, услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракту.

4.3.3. Поставить товары (завершить работы, оказать услуги) в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом по согласованию с Заказчиком.

4.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке товара (выполненных работ, оказанных услуг) по настоящему Контракту.

4.4. Исполнитель (Поставщик, Подрядчик) обязан:

4.4.1. До начала поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) предоставить Заказчику информацию о представителе Исполнителя (Поставщика, Подрядчика), ответственного за поставку товара (проведение работ, оказание услуг) совместно с подтверждающими его права документами (Приказ, доверенность).

4.4.2. Выполнить все работы (оказать услуги, поставить товар), предусмотренные по настоящему Контракту в объеме, указанном в описании объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему контракту, являющегося неотъемлемой частью Контракта).

4.4.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.4. Обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы (оказывать услуги) с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности, сохранности объектов культурного наследия. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.

4.4.5. Обеспечивать устранение выявленных недостатков за свой счёт и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.4.6. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом по вине Исполнителя (Поставщика, Подрядчика).

4.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

5.1. Заказчик осуществляет приемку и оформляет результаты приемки в срок до 10 (десяти) дней с момента предоставления документов, указанных в п. 5.2 Контракта.

5.2. Сдача-приемка товара (работы, услуги) производится на основании предоставленных товарной накладной (актов выполненных работ (оказанных услуг)). Документы предоставляются Заказчику в 2 (двух) экземплярах.

Заказчик осуществляет приемку товара (выполненных работ, оказанных услуг) в части соответствия их требованиям, установленным Контрактом.

5.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения документов, указанных в п. 5.2 Контракта обязан направить один экземпляр подписанного ________________ или мотивированный отказ от приемки товара (работы, услуги).

5.4. В случае отказа Заказчика от приемки товара (работы, услуги) им составляется Акт-претензия с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения.

5.5. Заказчик проводит экспертизу в соответствии с Законом о контрактной системе.

6. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Срок действия Контракта:

Начало: с ________2020 г.

Окончание: по _________2020 г.

6.2. Настоящий Контракт считается заключенным с даты его подписания, и применяется к правоотношениям, возникшим с ________ 2020 г. и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

6.3. Обязательства между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Контракта и полного завершения расчетов.

6.4. В связи с особыми условиями поставки товара (выполненные работы, оказанные услуги), выполненные до заключения Контракта, принимаются к оплате в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель (Поставщик, Подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем (Поставщиком, Подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (Поставщиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю (Поставщику, Подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (Поставщиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем (Поставщиком, Подрядчиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (Поставщиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем (Поставщиком, Подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (Поставщиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В случае, если проводился электронный аукцион на право заключить контракт, пункт 7.3.2.1 настоящего контракта включается в контракт, направляемый победителю закупки (или иному участнику закупки), предложившему наиболее высокую цену за право заключения контракта, в следующей редакции:

7.3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (Поставщиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.3.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (Поставщиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (Поставщиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3.4. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п.8.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. Для урегулирования споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны устанавливают обяза­тельное соблюдение претензионного порядка перед обращением в Арбитражный суд Республики Мордовия. Срок рассмотрения претензии не более 10 дней с даты ее получения.

9.3. В случае если в период срока указанного в пункте 9.2. настоящего Контракта Исполнитель (Поставщик, Подрядчик) не рассмотрел претензию Заказчика и не направил ответ на нее, Заказчик оставляет за собой право устранить замечания указанные в претензии силами третьих лиц, при этом затраты понесенные Заказчиком будут отнесены Исполнителю (Поставщику, Подрядчику) по настоящему Контракту в судебном порядке.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом
по почтовому адресу Стороны, указанному в 12 разделе настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, согласно частям 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Исполнителем (Поставщиком, Подрядчиком) является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Техническое задание (описание объекта закупки).

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ _____ от _______________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

№

п/п

Наименование

товара

Характеристика товара

Кол-во,

ед. изм.

товара

Цена за ед. изм. товара, руб.

Сумма, руб.

ИТОГО:

ОБЪЁМЫ И ВИДЫ РАБОТ (УСЛУГ)

№

п/п

Наименование работ (услуг)

Ед. изм.

Кол-во

Срок выполне-ния работ (оказания услуг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО: