ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 24 августа 2016 г. № 60

г. Саранск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ

(в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

             

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 марта 2014 г. № 118 «Об утверждении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Республики Мордовия, а также случаи и условия их применения» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

типовой контракт на закупку товаров;

типовой контракт на выполнение работ;

типовой контракт на оказание услуг.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства информатизации и связи Республики Мордовия от 28 июля 2015 г. № 59 «Об утверждении типовых контрактов».

Министр информатизации и связи

Республики Мордовия

О.А. Соколов

Приложение № 1

к приказу Министерства

информатизации

и связи Республики Мордовия

от 24 августа 2016 г. № 60

              (в ред. приказа Министерства Информатизации

и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

Типовой контракт на закупку товаров

г. Саранск ___ __________20__г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), при способе определения поставщика___________ (протокол _________ № ______ от ___________), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта обязуется поставить Заказчику _______________ (далее - товар), количество, стоимость, характеристики которого установлены в спецификации, прилагаемой к настоящему контракту и являющейся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, что должно подтверждаться необходимыми документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.

1.3. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком.

(в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет __________________(_________) рублей (в том числе НДС - _____%, _______(____) рублей либо НДС не облагается на основании ____________).

Источник финансирования: средства _____________________________.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и контрактом.

Цена контракта включает в себя _________________________________.»

(абзац второй изложен в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта *(1).

2.4. Цена контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара *(1).

2.5. Оплата за поставленный по контракту товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств _________________________________.

(пункт 2.5. изложен в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета Заказчика.

2.7. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. Срок и место поставки товара

3.1. Срок поставки товара ____________________________________.

3.2. Место поставки товара_____________________________________.

3.3. Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки товара (счет (счет-фактура), товарная накладная, акт приема-передачи товара), надлежащее качество и безопасность товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии, качественное удостоверение), оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки товара. Товар будет считаться не поставленным.

Пункт 3.4. исключен приказом Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76

4. Порядок и сроки приемки товара

4.1. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком ___________.

(пункт 4.1. изложен в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

4.2. Для проверки соответствия поставленного товара условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.3. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик подписывает товарную накладную и (или) акт приема-передачи товара.

4.4. В случае обнаружения несоответствий или недостатков Сторонами оформляется двусторонний акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения.

4.5. После устранения выявленных несоответствий или недостатков, товар принимается повторно в порядке, установленном настоящим разделом.

4.6. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

4.7. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.

4.8. Риск случайной гибели или повреждения товара, а также право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара и подписания Сторонами товарной накладной и (или) акта приема-передачи товара.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по контракту принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

Пункт 5.1.5. исключен приказом Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76

5.1.6. Отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного товара требованиям, установленным контрактом.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный товар надлежащего качества в соответствии с контрактом.

5.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар надлежащего качества в соответствии с условиями контракта.

5.3.2. Досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия Заказчика.

5.3.3. Привлекать к исполнению контракта третьих лиц, принимая на себя ответственность за результат их действий перед Заказчиком.

5.3.4. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и контрактом.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями контракта и представить Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару.

5.4.2. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации. Указанная информация предоставляется Заказчику Поставщиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

5.4.4. Незамедлительно уведомить Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество товара или создать невозможность поставки товара в установленный контрактом срок.

5.4.5. Обеспечивать соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.6. Направить своего представителя для участия в приемке товара.

5.4.7. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.8. Предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и контрактом.

5.4.9. Известить Заказчика об изменении своего адреса и банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с непредставлением указанных сведений несет Поставщик.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование товарного знака или промышленных образцов, связанных с использованием товара или любой их части.

6.3. Соответствие качества товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:_____________________________________________.

6.4. На товар установлена гарантия _________ с даты поставки товара.

6.5. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.6. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в товаре в течение гарантийного срока.

Поставщик должен прибыть в течение __________ дней с момента поступления заявки от Заказчика по месту нахождения товара для устранения возникших дефектов товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик за свой счет осуществляет доставку товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает товар.

Срок ремонта товара не должен превышать __________ дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичный товар на время ремонта.

6.7. Если Заказчик был лишен возможности использовать товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.8. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части товара, на такую замененную или отремонтированную часть товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем, но не менее срока, указанного в п. 6.4 контракта.

6.9. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере *(3):

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере*(3):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. В случае не предоставления в установленный настоящим контрактом срок Поставщиком информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.9. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по контракту.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, которые возникли после заключения контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения контракта *(4)

8.1. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком.

Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается контракт, является бюджетное или автономное учреждение и им предложена цена контракта, сниженная не более чем на 25 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

8.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет _______ % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______(_______) рублей.

8.3. Поставщик в ходе исполнения контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения контракта.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в таком же размере.

8.6. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по контракту обеспечение исполнения контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока исполнения контракта.

8.7. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.8. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несет Поставщик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении контракта по результатам проведения электронного аукциона в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

9.2. Контракт действует до ________________, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту в полном объеме.

9.3. Изменение положений настоящего контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении контракта в следующих случаях:

9.5.1. при существенном нарушении контракта Поставщиком;

9.5.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.5.3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки товара;

9.5.4. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.5.5. установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.5.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в следующих случаях:

9.7.1. при существенном нарушении контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ):

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара;

9.7.2. в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

9.7.3. если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);

9.7.6. если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.10. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объем товара, фактически поставленного Поставщиком.

9.11. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения контракта.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего контракта Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае не достижения согласия все споры по контракту передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия, а в случае если Поставщиком является физическое лицо – в суд общей юрисдикции Республики Мордовия.

10.3. До передачи спора на рассмотрение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Документооборот в рамках контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.

Адресом электронной почты Заказчика для направления уведомлений является: ________. Номером факса для направления уведомлений является: ________.

Адресом электронной почты Поставщика для направления уведомлений является: ________. Номером факса для направления уведомлений является: ________.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае заключения контракта по результатам электронного аукциона, контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

____________/____________

___ ___________ 20___ г.

МП

Поставщик

___________/___________

___ __________ 20___ г.

МП

______________________________

*(<* (1)> Данное условие включается в случае, если Заказчиком предусмотрено такое право в соответствие с ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

<* (2)> Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

<* (3)> В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе Заказчиком не установлено требование об обеспечении исполнения контракта, в данном разделе указывается: « Обеспечение исполнения контракта не установлено»

(сноска изложена в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76).

Приложение

к контракту на закупку товаров

от 24 августа 2016 г. №60

Спецификация

Наименование товара

Характеристика товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед. без НДС руб.

Стоимость без НДС руб.

Налоговая ставка, %

Цена за ед. с НДС, руб.

Стоимость с НДС, руб.

Заказчик

____________/____________

___ ___________ 20___ г.

МП

Поставщик

____________/____________

___ ___________ 20___ г.

МП

Приложение № 2

к приказу Министерства

информатизации

и связи Республики Мордовия

от 24 августа 2016 г. № 60

(в ред. приказа Министерства

Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

Типовой контракт на выполнение работ

г. Саранск ___ __________20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), при способе определения подрядчика ___________ (протокол _________ № ______ от ___________), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта обязуется выполнить работы по _______________ (далее – работы) в соответствии с техническим заданием, прилагаемым к настоящему контракту и являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять работы надлежащего качества и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида услуг (выполнения такого вида работ), устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет __________________(_________) рублей (в том числе НДС - _____%, _______(____) рублей либо НДС не облагается на основании ______________).

Источник финансирования: средства _____________________________.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и контрактом.

Цена контракта включает в себя _______________________________.

(абзац второй. изложен в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ, качества выполняемой работы и иных условий контракта *(1).

2.4. Цена контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы *(1).

2.5. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств ________________________________.

(пункт 2.5. изложен в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета Заказчика.

2.7. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. Срок и место выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ ____________________________________.

3.2. Место выполнения работ ___________________________________.

Пункт 3.3. исключен приказом Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76

4. Порядок и сроки приемки работ

4.1. По окончании выполнения работ (этапа выполнения работ) Подрядчик предоставляет Заказчику акт приема-передачи работ и отчетные документы, предусмотренные условиями контракта.

4.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком на соответствие их требованиям, установленным в контракте.

4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. При отсутствии у Заказчика претензий по выполненным работам Заказчик в течение _________ дней подписывает акт приема-передачи работ.

4.3. В случае обнаружения несоответствий или недостатков Сторонами оформляется двусторонний акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения.

Доработки производятся за счет Подрядчика.

4.5. После устранения выявленных несоответствий или недостатков, работы принимается повторно в порядке, установленном настоящим разделом.

4.6. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

Пункт 5.1.5. исключен приказом Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76

5.1.6. Отказаться от приемки работ в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ требованиям, установленным контрактом.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

5.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ надлежащего качества в соответствии с условиями контракта.

5.3.2. Досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия Заказчика.

5.3.3. Привлекать к выполнению работ по настоящему контракту третьих лиц, принимая на себя ответственность за результат их действий перед Заказчиком.

5.3.4. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и контрактом.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями контракта и представить Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к работам.

5.4.2. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

5.4.4. Незамедлительно уведомить Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние или создать невозможность выполнения работ в установленный контрактом срок.

5.4.5. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.6. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком выполненных работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.7. Предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и контрактом.

5.4.8. Известить Заказчика об изменении своего адреса и банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные в непредставлением указанных сведений несет Подрядчик.

5.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по контракту работы

(пункт 6.2. изложен в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта о выявленных недостатках в срок, указанный в извещении Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере *(3):

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере*(3):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. В случае не предоставления в установленный настоящим контрактом срок Подрядчиком информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.9. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по контракту.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, которые возникли после заключения контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения контракта *(4)

8.1. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком.

Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается контракт, является бюджетное или автономное учреждение и им предложена цена контракта, сниженная не более чем на 25 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

8.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет _______% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______(_______) рублей.

8.3. Подрядчик в ходе исполнения контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения контракта.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в таком же размере.

8.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту обеспечение исполнения контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока исполнения контракта.

8.7. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.8. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении контракта по результатам проведения электронного аукциона в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

9.2. Контракт действует до ______________, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту в полном объеме.

9.3. Изменение положений настоящего контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении контракта в следующих случаях:

9.5.1. при существенном нарушении контракта Подрядчиком;

9.5.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.5.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ;

9.5.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.5.5. установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.5.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в следующих случаях:

9.7.1. в любое время без указания причин при условии оплаты Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком (статья 717 ГК РФ);

9.7.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

9.7.3. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

9.7.4. если отступления от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

9.7.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работы, указанного в контракте, исполнение Подрядчиком контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.10. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объем фактически выполненных Подрядчиком работ.

9.11. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения контракта.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего контракта Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по контракту передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия, а в случае если Подрядчиком является физическое лицо – в суд общей юрисдикции Республики Мордовия.

10.3. До передачи спора на рассмотрение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Документооборот в рамках контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.

Адресом электронной почты Заказчика для направления уведомлений является: _________. Номером факса для направления уведомлений является: _________.

Адресом электронной почты Подрядчика для направления уведомлений является: _________. Номером факса для направления уведомлений является: _________.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае заключения контракта по результатам электронного аукциона, контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

____________/___________

___ ___________ 20___ г.

МП

Подрядчик

____________/___________

___ ___________ 20___ г.

МП

______________________________

<* (1)> Данное условие включается в случае, если Заказчиком предусмотрено такое право в соответствие с ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

<* (2)> Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

<* (3)> В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе Заказчиком не установлено требование об обеспечении исполнения контракта, в данном разделеуказывается: « Обеспечение исполнения контракта не установлено» .

(сноска изложена в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

Приложение

к контракту на выполнение работ

от 24 августа 2016 г. № 60

Техническое задание

1. Общие положения:

2. Описание объекта закупки:

3. Требования к качеству работ, к их безопасности, и иным показателям, связанным с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

4. Порядок выполнения работ:

5. Требования к результатам работ:

Заказчик

___________/___________

___ __________ 20___ г.

МП

Подрядчик

___________/___________

___ __________ 20___ г.

МП

Приложение № 3

к приказу Министерства информатизации

и связи Республики Мордовия

от 24 августа 2016 г. № 60

(в ред. приказа Министерства

Информатизации и связи РМ

от 27.10.2016г. №76)

Типовой контракт на оказание услуг

г. Саранск ___ __________20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), при способе определения исполнителя ___________ (протокол _________ № ______ от ___________), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта обязуется оказать услуги по _______________ (далее – услуги) в соответствии с техническим заданием, прилагаемым к настоящему контракту и являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять услуги надлежащего качества и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида услуг, в соответствии с условиями контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет __________________(_________) рублей (в том числе НДС - _____%, _______(____) рублей либо НДС не облагается на основании ______________).

Источник финансирования: средства _____________________________.

2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и контрактом.

Цена контракта включает в себя ___________________________.

(абзац второй. изложен в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий контракта *(1).

2.4. Цена контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги *(1).

2.5. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств __________________________.

(пункт 2.5. изложен в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета Заказчика.

2.7. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3. Срок и место оказания услуг

3.1. Срок оказания услуг _______________________________________.

3.2. Место оказания услуг ______________________________________.

Пункт 3.3. исключен приказом Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76

4. Порядок и сроки приемки услуг

4.1. По окончании оказания услуг (этапа оказания услуг) Исполнитель предоставляет Заказчику акт приема-передачи услуг и отчетные документы, предусмотренные условиями контракта.

4.2. Приемка услуг осуществляется Заказчиком на соответствие их требованиям, установленным в контракте.

4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. При отсутствии у Заказчика претензий по оказанным услугам Заказчик в течение _________ дней подписывает акт приема-передачи услуг.

4.3. В случае обнаружения несоответствий или недостатков Сторонами оформляется двусторонний акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения.

Доработки производятся за счет Исполнителя.

4.5. После устранения выявленных несоответствий или недостатков, услуги принимается повторно в порядке, установленном настоящим разделом.

4.6. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по контракту принять и оплатить услуги в соответствии с условиями контракта.

5.1.4. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

Пункт 5.1.5.исключен приказом Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76

5.1.6. Отказаться от приемки услуг в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг требованиям, установленным контрактом.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги.

5.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг надлежащего качества в соответствии с условиями контракта.

5.3.2. Досрочно исполнить обязательства по контракту с согласия Заказчика.

5.3.3. Привлекать к исполнению контракта третьих лиц, принимая на себя ответственность за результат их действий перед Заказчиком.

5.3.4. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и контрактом.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями контракта и представить Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к услугам.

5.4.2. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации. Указанная информация предоставляется Заказчику Исполнителем в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

5.4.4. Незамедлительно уведомить Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние или создать невозможность оказания услуг в установленный контрактом срок.

5.4.5. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.5. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком оказанных услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и контрактом.

5.4.7. Известить Заказчика об изменении своего адреса и банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные в непредставлением указанных сведений несет Исполнитель.

5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые услуги соответствуют требованиям, установленным в контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации.

« 6.2. Гарантийный срок на оказываемые по контракту услуги составляют _______________________________.

(пункт 6.2. изложен в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Исполнитель обязан направить своего представителя для участия в составлении акта о выявленных недостатках в срок, указанный в извещении Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере *(3):

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где л

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере*(3):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. В случае не предоставления в установленный настоящим контрактом срок Исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с субподрядчиком, соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.9. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по контракту.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, которые возникли после заключения контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения контракта *(4)

8.1. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем.

Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается контракт, является бюджетное или автономное учреждение и им предложена цена контракта, сниженная не более чем на 25 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

8.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет _______% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _______(_______) рублей.

8.3. Исполнитель в ходе исполнения контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Исполнитель может изменить способ обеспечения исполнения контракта.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в таком же размере.

8.6. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту обеспечение исполнения контракта подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока исполнения контракта.

8.7. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.8. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несет Исполнитель.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении контракта по результатам проведения электронного аукциона в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

9.2. Контракт действует до ______________, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту в полном объеме.

9.3. Изменение положений настоящего контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

9.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении контракта в следующих случаях:

9.5.1. при существенном нарушении контракта Исполнителем;

9.5.2. в случае просрочки исполнения обязательств по оказанию услуг более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.5.3. в случае неоднократного нарушения сроков оказания услуг;

9.5.4. в случае существенного нарушения требований к качеству оказываемых услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.5.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.5.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в следующих случаях:

9.7.1. в любое время без указания причин при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (пункт 1 статьи 782 ГК РФ);

9.7.2. если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

9.7.3. если во время оказания услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

9.7.4. если отступления от условий контракта или иные недостатки результата услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

9.7.5. если при нарушении Исполнителем конечного срока оказания услуг, указанного в контракте, исполнение Исполнителем контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

9.8. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

9.9. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.10. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объем услуг, фактически оказанных Заказчику.

9.11. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения контракта.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего контракта Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по контракту передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Мордовия, а в случае если Исполнителем является физическое лицо – в суд общей юрисдикции Республики Мордовия.

10.3. До передачи спора на рассмотрение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Документооборот в рамках контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.

Адресом электронной почты Заказчика для направления уведомлений является: _________. Номером факса для направления уведомлений является: _________.

Адресом электронной почты Исполнителя для направления уведомлений является: _________. Номером факса для направления уведомлений является: _________.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае заключения контракта по результатам электронного аукциона, контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

____________/___________

___ ___________ 20___ г.

МП

Исполнитель

____________/___________

___ ___________ 20___ г.

МП

______________________________

<* (1)> Данное условие включается в случае, если Заказчиком предусмотрено такое право в соответствие с ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

<* (2)> Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

<* (3)> В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе Заказчиком не установлено требование об обеспечении исполнения контракта, в данном разделе указывается: « Обеспечение исполнения контракта не установлено» .

(сноска. изложена в ред. приказа Министерства Информатизации и связи РМ от 27.10.2016г. №76)

Приложение

к контракту на оказание услуг

от 24 августа 2016 г. № 60

Техническое задание

1. Общие положения:

2. Описание объекта закупки:

3. Требования к качеству услуг, к их безопасности, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика:

4. Порядок оказания услуг:

5. Требования к результатам услуг:

Заказчик

___________/___________

___ __________ 20___ г.

МП

Исполнитель

___________/___________

___ __________ 20___ г.

МП