Об утверждении Административного регламента исполнения Региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области государственной функции «Осуществление государственного контрол...



Утратило силу постановлением Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области от 01.02.2019 № 2

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пр. Буденновский, 17, г. Ростов-на-Дону, 344002,

e-mail: rsgsnro@donland.ru, http://bldnadz.donland.ru, тел: 269-80-01, факс-269-79-66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2017 № 3 г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Административного регламента

исполнения Региональной службой государственного строительного

надзора Ростовской области государственной функции

«Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

на территории Ростовской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 230 «Об утверждении Положения о Региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области» Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить Административный регламент исполнения Региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области государственной функции «Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ростовской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу постановление Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области от 01.12.2014 № 38/01/1121 «Об утверждении Административных регламентов исполнения Региональной службой государственного строительного надзора Ростовской области государственных функций».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя

Региональной службы государственного             

строительного надзора Ростовской области

Ю.Ю. Сильвестров

Приложение

к постановлению

Региональной службы ГСН РО

от 03.07.2017 № 3

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Региональной службы государственного строительного надзора

Ростовской области исполнения государственной функции

«Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ростовской области»

I. Общие положения

1. Наименование государственной функции

1.1. Государственная функция «Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ростовской области» (далее – государственная функция).

2. Наименование органа исполнительной власти Ростовской области, исполняющего государственную функцию

2.1. Государственную функцию исполняет Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области (далее – Служба).

2.2. Должностными лицами Службы, обладающими полномочиями исполнять государственную функцию, являются:

руководитель Службы;

заместитель руководителя;

начальник, главные, ведущий специалисты отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства;

заведующий сектором, главные, ведущий специалисты сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств.

3. Нормативно-правовое регулирование исполнения

государственной функции

3.1. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, № 15, ст. 1691;

Гражданским кодексом Российской Федерации // «Собрание законодательства РФ», 1994, № 32, ст. 3301 // «Российская газета», 1994, № 238-239;

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, № 46, ст. 4532 // «Российская газета», 20.11.2002, № 220 // «Парламентская газета», 20.11.2002, № 220-221;

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3012 // «Российская газета», 27.07.2002, № 137 // «Парламентская газета», 27.07.2002, № 140-141;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1;

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14 // «Российская газета», 12.01.2005, № 1 // «Парламентская газета», 15.01.2005, № 7-8;

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 40 // «Российская газета», 31.12.2004, № 292 // «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060 // «Российская газета», 05.05.2006, № 95 // «Парламентская газета», 11.05.2006, № 70-71;

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249 // «Российская газета», 30.12.2008, № 266 // «Парламентская газета», 31.12.2008, № 90;

Федеральным законом от 12.07.2011 № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства участников строительства» // «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4301 // «Российская газета», 15.07.2011, № 153 // «Парламентская газета», 15-21.07.2011, № 34;

Федеральным законом от 06.12.2011 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // «Собрание законодательства РФ», 12.12.2011, № 50, ст. 7344 // «Российская газета», 09.12.2011, № 278 // «Парламентская газета», 09-15.12.2011 № 54;

постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» // «Собрание законодательства РФ», 07.11.2005, № 45, ст. 4616 // «Российская газета», 09.11.2005, № 250;

постановлением Правительства РФ от 21.04.2006 № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» // «Собрание законодательства РФ», 01.05.2006, № 18, ст. 2001 // «Российская газета», 03.05.2006, № 92;

постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017 // «Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8, ст. 1239;

приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» // «Финансовая газета», 1999, № 34 // «Экономика и жизнь», 1999, № 35;

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 30.11.2006 № 06-137/пз-н «Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» // «Зарегистрировано в Минюсте РФ», 17.01.2007, № 8760 // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 29.01.2007, № 5 // «Российская газета», 31.01.2007, № 19;

приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 12.01.2006 № 06-2/пз-н «Об утверждении Методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» // «Зарегистрировано в Минюсте РФ», 15.03.2006, N 7585 // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 20.03.2006, № 12;

приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // «Российская газета», 14.05.2009, № 85;

приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» // «Зарегистрировано в Минюсте России», 02.08.2010 № 18023 // «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 30.08.2010, № 35;

приказом Минрегиона России от 20.09.2013 № 403 «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» // «Российская газета», 19.12.2013, № 286;

Областным законом от 30.07.2013 № 1145-ЗС «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области» // «Наше время», 02.08.2013, № 394-395;

постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 230 «Об утверждении Положения о Региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области» // «Наше время», 27.12.2011, № 635-641;

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 «О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области административных регламентов предоставления государственных услуг и административных регламентов исполнения государственных функций» // «Наше время», 13.09.2012, № 517-526;

приказом Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области от 01.11.2011 № 4.2-10/124 «Об установлении перечня сведений и (или) документов, которые Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области вправе получать от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, и сроков их представления»;

настоящим Регламентом.

4. Предмет государственной функции

4.1. Предметом государственной функции является осуществление контроля (надзора):

за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Ростовской области, а также за соблюдением застройщиками требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома на территории Ростовской области, а также за соблюдением жилищно-строительными кооперативами требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении

государственной функции

5.1. При осуществлении государственной функции должностные лица Службы имеют право:

получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной статистической информации, и его территориальных органов документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;

получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 7 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;

получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 8 части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;

получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением требований, установленных пунктом 1 статьи 116.1 ЖК РФ;

получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от органа регистрации прав документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома;

получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (сведения, содержащиеся в ней), документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома;

получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);

получать в порядке межведомственного информационного взаимодействия от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома);

получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный статьей 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень которых устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

получать от жилищно-строительного кооператива и иных лиц, с которыми такой кооператив заключил договоры, связанные со строительством многоквартирного дома, в определенный статьей 11 Федерального закона № 294-ФЗ срок документы и информацию, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, и перечень которых устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

получать от застройщика информацию о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем 25 процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком;

получать от застройщика информацию о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства, с указанием полного наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено требование о наличии указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, которые установлены уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

ежеквартально получать от жилищно-строительного кооператива отчетность об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

осуществлять контроль за соблюдением жилищно-строительным кооперативом установленных частью 1 статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) требований к размещению им информации и документов;

осуществлять в соответствии с частью 4 статьи 123.2 ЖК РФ проверку деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;

требовать от органов управления жилищно-строительного кооператива устранения выявленных нарушений;

рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ;

принимать меры, необходимые для привлечения жилищно-строительного кооператива, его должностных лиц к ответственности, установленной главой 11 ЖК РФ, федеральными законами и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

направлять в жилищно-строительный кооператив обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований части 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

в случае неисполнения жилищно-строительным кооперативом в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае, если эти нарушения создают реальную угрозу правам и законным интересам членов жилищно-строительного кооператива, выносить предписания о приостановлении деятельности жилищно-строительного кооператива по привлечению новых членов кооператива до устранения жилищно-строительным кооперативом соответствующих нарушений;

обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случаях, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ;

обращаться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им требований Федерального закона № 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях;

обращаться в суд с заявлением в защиту предусмотренных главой 11 раздела 5 ЖК РФ прав и законных интересов членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами участвуют в строительстве многоквартирного дома, в случае нарушения таких прав и интересов;

обращаться в суд с требованием о ликвидации жилищно-строительного кооператива в случае неисполнения кооперативом предписаний Службы об устранении выявленных нарушений.

5.2. Должностные лица Службы, участвующие в реализации исполнения государственной функции, обязаны:

осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

осуществлять контроль (надзор) за привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительными кооперативами многоквартирных домов в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов, с учетом положений Федерального закона № 214-ФЗ о контроле за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;

осуществлять контроль за соблюдением застройщиком:

- установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ требований к застройщику;

- установленных статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ требований к раскрытию и размещению им информации;

- примерных графиков реализации проектов строительства;

- установленных частью 1.2 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ требований к ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства;

осуществлять контроль за соблюдением требований Федерального закона № 214-ФЗ, в том числе запрашивать у Центрального банка Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Федерального закона № 214-ФЗ, а также рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона № 214-ФЗ;

выдавать заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, либо мотивированный отказ в выдаче такого заключения;

направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, и устанавливает сроки устранения этих нарушений;

требовать представления застройщиком ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, а также промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

проводить проверки с целью соблюдения лицами, привлекающими денежные средства граждан для строительства, обязательных требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации согласно положениям, установленным Федеральным законом № 294-ФЗ с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ;

размещать на официальном сайте Службы в сети «Интернет» информацию о проведенных проверках деятельности застройщика, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в законную силу постановлениях контролирующего органа о привлечении застройщика, его должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона № 214-ФЗ;

направлять в правоохранительные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований законодательства лицами, привлекающими денежные средства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

принимать меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом № 214-ФЗ и законодательством Российской Федерации;

уведомлять органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу решения суда о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующего решения;

признавать в соответствии с установленными уполномоченным органом критериями граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и вести реестр таких граждан;

размещать на официальном сайте Службы в сети «Интернет» информацию о проведенных проверках деятельности жилищно-строительного кооператива, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о привлечении к административной ответственности за нарушение требований ЖК РФ и иных требований, установленных законодательством;

взаимодействовать с государственными органами и органами местного самоуправления, общественными объединениями, по вопросам, входящим в компетенцию Службы в области долевого строительства;

представлять в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах интересы Ростовской области по вопросам, относящимся к компетенции Службы в области долевого строительства;

рассматривать обращения и жалобы граждан, организаций в установленном законодательством порядке;

проводить информационную и разъяснительную работу с населением по освещению результатов работы Службы в области долевого строительства через средства массовой информации;

соблюдать последовательность и сроки выполнения административных процедур, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному строительному надзору;

проводить проверку на основании распоряжения руководителя Службы, заместителя руководителя Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя Службы, заместителя руководителя Службы (по направлению деятельности) о проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с результатами проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами (их должностными лицами), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ, программой проведения проверок и распоряжением руководителя Службы, заместителя руководителя Службы о проведении проверки;

не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному строительному надзору, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим законодательством;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями настоящего Регламента;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица;

в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- выдавать предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

- в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, - незамедлительно принимать меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения в порядке, установленном КРФ об АП, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

6. Права и обязанности лиц, в отношении которых

осуществляется государственная функция

6.1. Лица, в отношении которых осуществляется государственная функция, имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от должностных лиц Службы, участвующих в реализации исполнения государственной функции, информацию о порядке исполнения государственной функции, о ходе и результате её исполнения, а также информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством;

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Службой в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Службы;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение их прав при проведении проверки, в административном порядке и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

уполномочивать лиц для представления своих интересов (далее - представитель) путем выдачи соответствующей доверенности, оформленной в установленном порядке;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение прав застройщиков, лиц, осуществляющих привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, жилищно-строительных кооперативов, осуществляющих деятельность, связанную с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в административном порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Регламента, и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании предписания Службы незаконным в течение трех месяцев со дня направления указанного предписания;

на возмещение вреда, причиненного им вследствие действий (бездействия) должностных лиц Службы, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. Лица, в отношении которых осуществляется государственная функция, обязаны:

добросовестно пользоваться принадлежащими им правами, предоставленными действующим законодательством;

предоставлять должностным лицам Службы, участвующим в реализации исполнения государственной функции, в установленный разумный срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора);

не препятствовать проведению проверок и не уклоняться от их проведения;

обеспечивать при проведении проверок присутствие руководителя (председателя) или уполномоченного представителя застройщика (жилищно-строительного кооператива);

исполнять в установленные сроки предписания об устранении выявленных нарушений законодательства об участии в долевом строительстве;

представлять уполномоченным должностным лицам Службы, проводящим проверки, запрашиваемые документы, давать устные и письменные объяснения по вопросам, входящим в компетенцию Службы;

отвечать требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;

обеспечить ведение учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, отдельно в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, указанных в пункте 1 части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ, или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанных в пункте 2 части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ;

ежеквартально предоставлять в Службу отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

обеспечивать свободный доступ к информации о своей деятельности посредством создания и ведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайта, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат застройщику, привлекающему денежные средства участников долевого строительства, или иному юридическому лицу, заключившему договор поручительства с застройщиком в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 214-ФЗ, и которое определено соглашением застройщика и указанного юридического лица (официальный сайт застройщика);

предоставлять должностным лицам Службы, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечивать доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

7. Описание результатов исполнения государственной функции

7.1. Результатами исполнения государственной функции являются:

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве;

привлечение к административной ответственности лиц, осуществляющих привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, жилищно-строительных кооперативов, осуществляющих деятельность, связанную с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома;

разрешение вопросов, поставленных в обращениях граждан и юридических лиц, связанных с исполнением государственной функции.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

8. Порядок информирования об исполнении государственной функции

8.1. Информация о месте нахождения и графике работы Службы, ее структурных подразделений, исполняющих государственную функцию:

Центральный офис Службы, а также структурные подразделения, исполняющие государственную функцию, расположены по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 17. Контактный телефон для справок: 8 (863) 269-80-01, факс 269-79-66.

График работы Службы:

Понедельник - четверг

9.00 - 18.00

Пятница

9.00 - 16.45

Обеденный перерыв

13.00 - 13.45

Суббота - воскресенье

выходной день

Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы Службы и ее структурных подразделений публикуются на официальном интернет-сайте Службы и сообщаются по телефону для справок: 8 (863) 269-80-01.

8.2. Справочные телефоны структурных подразделений Службы, исполняющих государственную функцию, в том числе номер телефона-автоинформатора:

приемная руководителя Службы - (863) 269-80-01, факс - (863) 269-79-66;

заместитель руководителя - (863) 269-79-23;

отдел по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства – 269-79-25;

сектор по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств – 269-79-72.

Номер телефона-автоинформатора: 269-79-64.

8.3. Адрес официального сайта Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о порядке исполнения государственной функции, адрес электронной почты.

Официальный сайт Службы: http://bldnadz.donland.ru

Адрес электронной почты: rsgsnro@donland.ru

8.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения государственной функции, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Информирование граждан по вопросам исполнения государственной функции осуществляется в виде индивидуального или публичного информирования.

Информирование граждан о ходе исполнения государственной функции проводится в форме устного или письменного информирования.

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования, наглядность форм предоставляемой информации, удобство и доступность получения информации, оперативность предоставления информации.

Индивидуальное устное информирование граждан о порядке исполнения государственной функции обеспечивается государственными гражданскими служащими структурных подразделений Службы, осуществляющими исполнение государственной функции, лично, по телефону.

Должностные лица Службы, осуществляющие индивидуальное устное информирование, должны принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц.

Должностные лица Службы, осуществляющие устное информирование о порядке исполнения государственной функции, не вправе осуществлять консультирование граждан, выходящее за рамки стандартных процедур и условий исполнения государственной функции и прямо или косвенно влияющее на индивидуальные решения граждан.

Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица должностные лица Службы осуществляют не более 10 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностные лица, осуществляющие индивидуальное устное информирование, могут предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в Службе осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или в форме электронного сообщения (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в обращении заинтересованного лица).

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня поступления обращения заинтересованного лица.

Публичное письменное информирование о ходе исполнения государственной функции осуществляется путем публикации информационных материалов на официальном сайте Службы в сети «Интернет» http://bldnadz.donland.ru и с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

8.5. Порядок, форма и место размещения информации.

Информация, указанная в подразделах 8.1 - 8.4 раздела 8, размещается на информационном стенде в Службе, на официальном сайте Службы в сети «Интернет» http://bldnadz.donland.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

На информационном стенде, размещаемом в помещении Службы, содержится следующая информация:

- почтовый адрес Службы, график работы, номера контактных телефонов, по которым можно получить необходимую информацию, адрес официального сайта и электронной почты Службы;

- график личного приема посетителей руководством Службы;

- порядок получения информации по вопросам исполнения государственной функции;

- обязанности должностных лиц Службы при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения.

На официальном сайте Службы размещается следующая информация:

- наименование и почтовый адрес Службы;

- номера телефонов, по которым можно получить необходимую информацию;

- график работы Службы;

- график личного приема посетителей руководством Службы;

- перечень документов, необходимых для исполнения государственной функции;

- текст настоящего Регламента;

- блок-схема исполнения государственной функции.

9. Срок исполнения государственной функции

9.1. Срок проведения каждой из проверок (с даты начала проверки и до даты составления акта по результатам проверки) в отношении одного юридического лица не может превышать двадцати рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения расследований, на основании мотивированных предложений должностного лица Службы, проводящего проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы или лицом его замещающим, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме

10. Административные процедуры при исполнении государственной функции

10.1. Исполнение государственной функции включает следующие административные процедуры:

проведение плановых (внеплановых) проверок;

анализ отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива;

анализ проектной декларации, изменений в проектную декларацию и выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ;

ведение Реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены;

выдача предписаний об устранении нарушений требований законодательства;

обращение в суды по вопросам, относящимся к компетенции Службы, в области долевого строительства;

наблюдение за соблюдением застройщиками, привлекающими денежные средства участников долевого строительства, обязательных требований к раскрытию и размещению информации о деятельности в сети «Интернет»;

наблюдение за соблюдением жилищно-строительными кооперативами установленных частью 1 статьи 123.1 ЖК РФ требований к размещению ими информации и документов.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

10.2. При исполнении государственной функции Служба запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие документы и (или) информацию:

в Федеральной налоговой службе (ФСН России) - сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – выписку из реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) - выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости), выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, кадастровую выписку об объекте недвижимости, кадастровый план территории;

в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (Росимущество) - выписку из реестра федерального имущества;

в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) - сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности;

в Министерстве внутренних дел Российской Федерации (МВД России) - сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске, сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность гражданина (кроме удостоверений личности, выданных иностранными государствами), сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;

в органах местного самоуправления – сведения (документы) о выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, информацию о ходе строительства.

11. Проведение плановых (внеплановых) проверок

11.1. Основанием для проведения плановой проверки является наступление периода времени, в течение которого запланирована проверка в отношении юридического лица в соответствии с разрабатываемым и утверждаемым Службой ежегодным планом проведения проверок.

Основанием для включения в план проведения проверок лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, жилищно-строительных кооперативов является истечение одного года с даты выдачи лицу, привлекающему денежные средства граждан для строительства, жилищно-строительному кооперативу разрешения на строительство на территории Ростовской области либо с даты окончания проведения последней плановой проверки такого лица, жилищно-строительного кооператива.

11.2. Основанием для проведения внеплановой проверки деятельности лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, является:

истечение срока исполнения лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, выданного Службой предписания об устранении нарушения требований Федерального закона № 214-ФЗ, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, если до истечения такого срока лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не были устранены указанные в предписании нарушения;

выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

поступление в Службу обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о фактах нарушений требований Федерального закона № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа, актов органов местного самоуправления;

отклонение застройщика от примерного графика реализации проекта строительства на шесть и более месяцев;

распоряжение руководителя (заместителя руководителя) Службы о проведении внеплановой проверки, изданное в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в случае выявления нарушений обязательных требований Федерального закона № 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановая выездная проверка на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Службы о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в случае выявления нарушений обязательных требований Федерального закона № 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации, может быть проведена должностным лицом Службы незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. Предварительное уведомление лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, о проведении внеплановой выездной проверки в данном случае не допускается.

Основанием для проведения внеплановой проверки деятельности жилищно-строительного кооператива является:

истечение срока исполнения жилищно-строительным кооперативом выданного Службой предписания об устранении нарушения требований части 3 статьи 110 настоящего Кодекса, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ;

поступление в Службу обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также из системы о фактах нарушения требований части 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ;

требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

11.3. Проверка проводится должностным лицом (должностными лицами) Службы, уполномоченным на основании распоряжения о проведении проверки юридического лица (приложение № 2 к настоящему Регламенту).

При возникновении оснований для проведения проверки должностным лицом Службы готовится проект распоряжения о проведении проверки. Распоряжение о проведении проверки подписывает руководитель Службы или его заместители.

В распоряжении о проведении проверки указываются:

наименование Службы;

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

наименование юридического лица, проверка которого проводится, место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений);

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

правовые основания проведения проверки;

подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);

перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

даты начала и окончания проведения проверки.

11.4. Проверки могут быть плановые (документарные или выездные) и внеплановые (документарные или выездные).

11.5. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется должностным лицом Службы, назначенным распоряжением о проведении проверки не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Службы о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц либо ранее был представлен юридическим лицом в Службу, или иным доступным способом.

11.6. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо уведомляется должностным лицом Службы, назначенным распоряжением о проведении проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, позволяющим установить факт и дату получения, за исключением случаев, когда внеплановая выездная проверка проводится по основанию, указанному в абзаце 6 пункта 11.2 настоящего Регламента.

11.7. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений Службы.

В случае, если сведения и документы, имеющиеся в распоряжении Службы, не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет в адрес юридического лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо обязано направить в Службу указанные в запросе документы. Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Службы документах, информация об этом направляется юридическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, представляющее в Службу пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в Службу документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо Службы, уполномоченное на проведение документарной проверки, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностное лицо Службы, которое проводит документарную проверку, установит признаки нарушения обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве указанное должностное лицо вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

При проведении документарной проверки Служба не вправе требовать у юридического лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены Службой от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Проверка должна быть проведена в срок, установленный распоряжением о проведении проверки.

11.8. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.

11.9. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица сведения, а также соответствие его работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

После надлежащего уведомления лица о проведении выездной проверки в соответствии с положениями пункта 11.5 (плановой) или 11.6 (внеплановой) настоящего Регламента, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 11.2 настоящего Регламента, должностным лицом Службы, уполномоченным на проведение проверки, проводится проверка в срок, установленный распоряжением о проведении проверки.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица обязаны предоставить должностному лицу Службы, проводящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Службы составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае руководитель (заместитель руководителя) Службы в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого юридического лица плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица.

11.10. Плановая (внеплановая) проверка проводится по следующим основным направлениям:

проверка порядка привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов на территории Ростовской области;

проверка наличия разрешения на строительство многоквартирного дома;

проверка факта опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;

проверка наличия государственной регистрации права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком;

проверка наличия заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ;

проверка соответствия проектной декларации требованиям законодательства об участии в долевом строительстве на дату проверки лица;

проверка соблюдения застройщиком: требований, установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ; требований, установленных статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ к раскрытию и размещению им информации; примерных графиков реализации проектов строительства; требований, установленных частью 1.2 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ к ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства;

проверка соблюдения застройщиком требований части 3 статьи 6 Федерального закона № 214-ФЗ;

проверка достоверности данных ежеквартальной отчетности застройщика, представляемой в Службу, и соответствия ее требованиям постановления Правительства РФ от 27.10.2005 № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» (далее – постановление Правительства РФ № 645);

проверка достоверности данных ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе информации об исполнении таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами;

проверка расходования денежных средств участников долевого строительства, вывод о целевом или нецелевом использовании привлеченных средств участников долевого строительства;

проверка соблюдения жилищно-строительным кооперативом обязательных требований части 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ;

проверка наличия документов, подтверждающих наличие обеспечения обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по всем договорам, заключенным для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости на основании одного разрешения на строительство одним из способов (поручительство банка либо страхование гражданской ответственности);

проверка учредительных, регистрационных, бухгалтерских документов;

проверка документов, касающихся строительства многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости;

отражение в бухгалтерском учете поступления средств участников долевого строительства и обязательств по договорам участия в долевом строительстве;

привлечение кредитных, заемных, инвестиционных и других средств и использование застройщиком собственных средств на строительство объекта.

11.11. В ходе проведения плановой проверки подлежат установлению следующие сведения:

наличие разрешения на строительство, прав на земельный участок, проектной декларации, изменений к проектной декларации, заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, договоров поручительства банка либо страхования гражданской ответственности;

количество подписанных договоров участия в долевом строительстве и количество договоров участия в долевом строительстве, зарегистрированных в установленном порядке;

дата заключения первого договора участия в долевом строительстве;

количество договоров участия в долевом строительстве, расторгнутых с начала строительства;

количество исполненных договоров участия в долевом строительстве;

количество неисполненных договоров участия в долевом строительстве;

общая сумма неисполненных обязательств по договорам участия в долевом строительстве;

факты передачи гражданам прав требования путем заключения договора уступки, после исполнения которого у граждан возникнет право собственности на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме;

имели ли место случаи заключения нескольких договоров участия в долевом строительстве на один и тот же объект;

соблюдение срока передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства, предусмотренного договорами;

сумма обязательств застройщика перед участниками долевого строительства по объекту строительства с учетом договоров участия в долевом строительстве и договоров займа (кредита), выданных под залог квартир, нежилых помещений или земли;

достоверность расчета нормативов финансовой устойчивости застройщика.

11.12. При проведении проверки должностные лица Службы не вправе:

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям Службы, от имени которой действуют эти должностные лица;

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;

осуществлять выдачу юридическим лицам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

требовать от юридического лица представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

требовать от юридического лица представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Должностные лица Службы после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

требовать от юридического лица представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

11.13. По результатам проведения плановой (документарной или выездной) либо внеплановой (документарной или выездной) проверки должностным лицом Службы, назначенным распоряжением о проведении проверки, составляется акт проверки по форме, установленной приложением № 3 к настоящему Регламенту.

В акте проверки указываются:

дата, время и место составления акта проверки;

наименование Службы;

дата и номер распоряжения о проведении проверки;

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку;

наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица указанного журнала;

подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку.

Акт проверки должен содержать обобщенную информацию о результатах проверки. Выводы, излагаемые в акте проверки, должны подтверждаться документами, заверенными подписью законного представителя и печатью (при наличии) проверяемого лица, объяснениями должностных лиц, другими материалами. Указанные документы и материалы прилагаются к акту проверки. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, со ссылкой на приложения к акту, указываются нормативные правовые акты или их отдельные положения, которые нарушены, дата совершения и описание нарушения.

К акту проверки прилагаются объяснения должностных лиц проверяемого юридического лица, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве, либо законодательства, регулирующего деятельность жилищно-строительных кооперативов, связанную с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, и другие документы или их копии, подтверждающие выводы, указанные в акте проверки.

Акт проверки должен быть пронумерован. В акте проверки не допускаются помарки, подчистки и иные не оговоренные исправления.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется в течение трех рабочих дней с момента его вынесения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Службы. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

11.14. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или законодательства, регулирующего деятельность жилищно-строительных кооперативов, связанную с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, указывающие на наличие события административного правонарушения, должностное лицо Службы, ответственное за проведение проверки:

возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном КРФ об АП;

выдает предписания об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве, в соответствии с положениями подраздела 16 раздела 3 настоящего Регламента;

в случае наличия состава уголовно-наказуемого деяния направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

11.15. Юридическое лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Службу в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Службу. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

11.16. В случае необходимости при проведении плановой проверки в отношении субъекта малого предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) Службы на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

11.17. Результатом проведения плановых (внеплановых) проверок являются зафиксированные в акте проверки факты нарушений либо сведения об их отсутствии.

12. Анализ отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива

12.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Службу отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива.

12.2. Анализ отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива осуществляется должностным лицом Службы, назначаемым заведующим сектором по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств после получения резолюции заместителя руководителя Службы.

12.3. Застройщик ежеквартально представляет в Службу отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

Жилищно-строительный кооператив ежеквартально предоставляет в Службу отчетность об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Отчетность представляется за квартал, если в течение этого квартала действовал хотя бы 1 договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком, жилищно-строительным кооперативом с участником долевого строительства (далее - договор), или если у застройщика, жилищно-строительного кооператива имелись неисполненные обязательства по договору.

Отчетность представляется застройщиком, жилищно-строительным кооперативом не позднее тридцати дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за IV квартал, которая представляется застройщиком, жилищно-строительным кооперативом не позднее девяноста дней после окончания IV квартала.

12.4. При поступлении в Службу ежеквартальной отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива должностное лицо Службы, ответственное за делопроизводство, регистрирует поступившую отчетность в соответствии с установленными правилами делопроизводства.

12.5. Анализ ежеквартальной отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива – это система обязательных действий по изучению ежеквартальной отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива на предмет установления факта наличия либо отсутствия нарушений требований законодательства.

Проведение анализа ежеквартальной отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива осуществляется по следующим направлениям:

контроль соблюдения сроков представления ежеквартальной отчетности застройщика в Службу;

контроль соответствия состава, формы представленной ежеквартальной отчетности застройщика требованиям постановления Правительства РФ № 645;

контроль соответствия состава, формы представленной ежеквартальной отчетности жилищно-строительного кооператива требованиям, которые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

контроль раскрытия застройщиком, жилищно-строительным кооперативом информации в ежеквартальной отчетности;

контроль достоверности сведений, представляемых застройщиком, жилищно-строительным кооперативом в составе отчетности;

контроль соблюдения застройщиком нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика;

контроль целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору участия в долевом строительстве;

контроль целевого использования жилищно-строительным кооперативом денежных средств, уплачиваемых гражданами для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома;

контроль соблюдения застройщиком, жилищно-строительным кооперативом сроков исполнения обязательств по договорам;

контроль требований к ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства, установленных частью 1.2 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ;

контроль исполнения застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам.

Должностное лицо Службы, исходя из направлений проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива, самостоятельно определяет необходимость применения тех или иных методов, аналитических процедур, приемов и способов получения информации.

12.6. По результатам анализа отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива должностным лицом Службы, ответственным за анализ, составляется акт по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Регламенту.

В акте указываются:

дата, время и место составления акта;

наименование Службы;

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, осуществлявшего анализ;

наименование застройщика, жилищно-строительного кооператива, анализ отчетности которых осуществлялся;

сведения о результатах анализа, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или законодательства, регулирующего деятельность жилищно-строительных кооперативов, связанную с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, и об их характере;

подпись должностного лица, осуществлявшего анализ.

Акт по результатам анализа оформляется непосредственно после завершения анализа в одном экземпляре и хранится вместе с отчетностью в деле Службы.

12.7. В случае, если в ходе анализа ежеквартальной отчетности выявляются нарушения обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или законодательства, регулирующего деятельность жилищно-строительных кооперативов, связанную с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, указывающие на наличие события административного правонарушения, должностное лицо Службы, ответственное за анализ:

возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном КРФ об АП;

выдает предписание об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве, в соответствии с положениями подраздела 16 раздела 3 настоящего Регламента;

в случае наличия состава уголовно-наказуемого деяния направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

инициирует проведение внеплановой проверки, административная процедура которой установлена в подразделе 11 раздела 3 настоящего Регламента.

12.8. Срок проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива - составляет шестьдесят дней с момента получения должностным лицом Службы отчетности для проведения анализа, за исключением анализа отчетности за IV и I кварталы, анализируемых в течение ста двадцати дней.

12.9. Приостановление проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива не предусмотрено.

12.10. Результатом проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика, жилищно-строительного кооператива являются зафиксированные в акте факты нарушений либо сведения об их отсутствии.

13. Анализ проектной декларации, изменений в проектную декларацию, выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ

13.1. Основанием для начала анализа проектной декларации, изменений в проектную декларацию, выдачи заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, является поступление проектной декларации, изменений в проектную декларацию в Службу в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ.

13.2. Анализ проектной декларации, изменений в проектную декларацию, исследование соответствия застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, – это система обязательных действий, направленных на определение наличия или отсутствия признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

13.3. Анализ проектной декларации, изменений в проектную декларацию, исследование соответствия застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, осуществляется должностным лицом Службы, назначаемым начальником отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства после получения резолюции заместителя руководителя Службы.

13.4. До обеспечения технической возможности заполнения электронной формы проектной декларации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик направляет проектную декларацию, изменения в проектную декларацию в Службу в порядке, установленном Службой.

13.5. В целях подтверждения соответствия застройщика требованиям части 2 статьи 3 Федерального закона 214-ФЗ Служба запрашивает в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных организациях необходимые сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

13.6. Анализ проектной декларации, изменений в проектную декларацию, исследование соответствия застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, осуществляется уполномоченным должностным лицом в течение тридцати дней с момента регистрации проектной декларации, изменений в проектную декларацию в Службе

13.7. В случае подтверждения по результатам анализа соответствия застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона 214-ФЗ должностное лицо, уполномоченное на осуществление анализа, готовит проект заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона 214-ФЗ (далее – заключение о соответствии), по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту.

13.8. В случае выявления фактов несоответствия застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона 214-ФЗ, и (или) несоответствия проектной декларации требованиям, установленным статьями 20 и 21 Федерального закона 214-ФЗ, должностное лицо, уполномоченное на осуществление анализа, готовит проект решения об отказе в выдаче заключения о соответствии, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.

13.9. Основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии является несоответствие застройщика и представленной проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона 214-ФЗ.

Отказ в выдаче заключения о соответствии по иным основаниям не допускается.

13.10. Заключение о соответствии (решение об отказе в выдаче заключения о соответствии) подписывается руководителем Службы или его заместителями.

13.11. Заключение о соответствии (решение об отказе в выдаче заключения о соответствии) оформляется в двух экземплярах, один из которых направляется застройщику в течение трех рабочих дней с момента его вынесения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, второй экземпляр хранится в Службе в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

13.12. В случае отказа в выдаче заключения о соответствии либо если в течение шестидесяти дней со дня его выдачи застройщиком не поданы документы на государственную регистрацию договора с первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, застройщик вправе повторно направить проектную декларацию в Службу для получения заключения о соответствии.

13.13. В случае, если в ходе анализа проектной декларации, изменений в проектную декларацию выявляются нарушения обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указывающие на наличие события административного правонарушения, должностное лицо Службы, уполномоченное на осуществление анализа:

на первом листе проектной декларации производит запись следующего содержания: «Выявлены нарушения (с указанием части, статьи, наименования нормативно-правового акта), вынесено постановление о назначении административного наказания (с указанием даты вынесения, номера дела, части, статьи, наименования нормативно-правового акта), выдано предписание (с указанием даты вынесения, номера). Наименование должности, ФИО должностного лица Службы, уполномоченного на осуществление анализа, его подпись и дата»;

возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном КРФ об АП;

выдает предписание об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве, в соответствии с положениями подраздела 16 раздела 3 настоящего Регламента.

13.14. В случае, если в ходе анализа проектной декларации, вносимых в нее изменений нарушений и недостатков не выявлено, должностным лицом Службы, осуществившим анализ, на первом листе проектной декларации, вносимых в нее изменений производится запись следующего содержания: «Нарушений обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости не выявлено. Наименование должности, ФИО должностного лица Службы, его подпись и дата».

13.15. В случае, если в ходе проведения анализа проектной декларации, изменений в проектную декларацию выявляются признаки нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должностное лицо Службы инициирует проведение внеплановой проверки, административная процедура которой установлена в подразделе 11 раздела 3 настоящего Регламента.

13.16. Приостановление проведения анализа проектной декларации, изменений в проектную декларацию, выдачи заключения о соответствии не предусмотрено.

13.17. Результатом проведения анализа проектной декларации, изменений в проектную декларацию является установление соответствия (несоответствия) требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона 214-ФЗ, что отражается в заключении о соответствии (решении об отказе в выдаче заключения о соответствии).

14. Ведение Реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

14.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Службу заявления гражданина о включении в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (далее – Реестр), составленное по форме, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.09.2013 № 403 (далее – приказ Минрегиона России № 403).

14.2. Заявление подается в Службу по адресу ее местонахождения.

К заявлению прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность;

копии договора и (или) иных документов, подтверждающих возникновение правоотношений между заявителем и застройщиком или иными лицами, осуществлявшими привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов, предметом которых является передача жилого помещения заявителю;

копии документов, подтверждающих внесение заявителем денежных средств для строительства многоквартирного дома;

вступивший в законную силу судебный акт об удовлетворении требований заявителя к застройщику или к иному лицу, привлекшему его денежные средства или приговор суда по уголовному делу, в рамках которого заявитель признан потерпевшим (копии, заверенные судом) или постановление дознавателя, следователя или суда о признании заявителя потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела (при наличии);

копии документов о возмещении застройщиком или иным лицом, привлекшим денежные средства, заявителю суммы затрат в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определенной ценой сделки (при их наличии);

вступившее в законную силу решение (определение) суда об удовлетворении требования заявителя о передаче жилых помещений или денежных требований к застройщику или иному лицу, привлекшему его денежные средства, в связи с введением процедуры банкротства, признанием банкротом или ликвидацией такого лица (при наличии).

Указанные документы предоставляются в виде заверенных подписью заявителя копий с предъявлением подлинников документов должностному лицу Службы. Каждый документ, содержащий более одного листа, предоставляемый в Службу, должен быть прошит и пронумерован. Количество листов в таком документе подтверждается подписью заявителя. При приеме документов заявителю выдается расписка о принятии документов к рассмотрению с указанием перечня представленных документов и количества листов.

14.2. Первичное рассмотрение заявления о включении в Реестр осуществляется должностным лицом Службы, назначаемым начальником отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства после получения резолюции заместителя руководителя Службы.

14.3. Срок рассмотрения заявления о включении в Реестр – 20 дней с даты подачи заявления.

14.4. Включению в Реестр подлежат граждане в случае привлечения их денежных средств, связанного с возникающим правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, не введенных на момент такого привлечения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, исполняющие или исполнившие обязательства в соответствии с условиями заключенной сделки надлежащим образом при наличии одного или нескольких критериев, установленных приказом Минрегиона России № 403.

14.5. Основаниями для отказа во включении заявителя в Реестр являются:

несоответствие заявителя критериям отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших;

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 14.2 настоящего подраздела;

введение в эксплуатацию в установленном порядке многоквартирного дома, участником строительства которого является заявитель и выполнение застройщиком в полном объеме обязательства перед заявителем по передаче жилого помещения;

привлечение денежных средств заявителя в нарушение требований, установленных частью 2 статьи 1 Федерального закона № 214-ФЗ;

привлечение денежных средств заявителя для строительства многоквартирных домов на землях, не предназначенных для этих целей.

14.6. По результатам рассмотрения заявления уполномоченное должностное лицо Службы готовит проект решения о включении заявителя в Реестр или о мотивированном отказе во включении заявителя в Реестр по форме согласно приложению № 7, которое подписывается руководителем Службы или его заместителями.

14.7. Копия решения направляется заявителю в течение трех рабочих дней с момента его вынесения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

14.8. В течение десяти дней после вынесения решения о включении заявителя в Реестр данные о заявителе и сведения, указанные в пункте 14.9 настоящего подраздела, вносятся в Реестр.

14.9. В Реестр подлежат включению следующие сведения:

о заявителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, контактные данные;

о многоквартирном доме: местонахождение, почтовый (строительный) адрес, характеристику многоквартирного дома (тип, общая площадь, количество корпусов, этажность), количество заключенных договоров долевого участия в строительстве или иных договоров до вступления в силу Федерального закона от 17.06.2010 № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», по которым привлечены денежные средства граждан для строительства многоквартирного дома, с указанием количества заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве;

о застройщике и (или) иных лицах, привлекавших денежные средства заявителя: наименование юридического лица, номер свидетельства о внесении в единый государственный Реестр юридических лиц, местонахождение, почтовый адрес, контактные данные;

о документах, подтверждающих основания владения и пользования земельным участком застройщиком и (или) иными лицами, привлекавшими денежные средства заявителя, документах, подтверждающих право строительства на данном земельном участке, иных документов, на основании которых осуществлялось строительство многоквартирного дома (инвестиционный контракт, договор о развитии застроенной территории, разрешение на строительство и др.), с указанием реквизитов документов и сроков их действия;

о внесении данных в Реестр, включая данные о документах, на основании которых они вносятся:

- о включении заявителя в Реестр;

- о внесении изменений в Реестр;

- об исключении заявителя из Реестра;

- о документах, подтверждающих возникновение правоотношений между заявителем и застройщиком или иным лицом, привлекшим денежные средства гражданина для строительства многоквартирного дома, предметом которых является передача жилого помещения заявителю;

о жилищно-строительном кооперативе, жилищном накопительном кооперативе, в случае если привлечение денежных средств заявителя для строительства многоквартирных домов осуществлялось указанными юридическими лицами (наименование юридического лица, номер свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц, местонахождение, почтовый адрес, контактные данные);

об этапе строительства многоквартирного дома (степень готовности объекта в процентах, стадия строительства).

14.10. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии записей на бумажных и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.

14.11. Доступ к Реестру обеспечивается путем размещения Реестра на официальном сайте Службы в сети «Интернет». Обновление Реестра на официальном сайте Службы в сети «Интернет» осуществляется не реже одного раза в неделю.

14.12. Заявитель подлежит исключению из Реестра в случае удовлетворения его требований, а также в случае выявления факта предоставления заявителем заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

14.13. Приостановление настоящей административной процедуры не предусмотрено.

14.14. Результатом настоящей административной процедуры является принятие решения о включении заявителя в Реестр либо решения об отказе во включении заявителя в Реестр и их выдача заявителям.

15. Выдача предписаний об устранении нарушений требований законодательства

15.1. Основанием для выдачи предписания об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, является установление факта нарушения лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, требований законодательства.

15.2. Предписание об устранении нарушений требований законодательства используется в качестве меры государственного принуждения, применяемой с целью пресечения совершенного нарушения законодательства об участии в долевом строительстве, направлено на его прекращение, а также предотвращение связанных с ним отрицательных последствий.

15.3. Срок исполнения настоящей административной процедуры составляет десять дней с момента установления факта правонарушения.

15.4. Выдача предписаний об устранении нарушений требований законодательства осуществляется должностными лицами Службы, осуществляющими государственную функцию, выявившими факты нарушений. Предписание изготавливается по форме, установленной приложением № 8 к настоящему Регламенту.

15.5. Предписания об устранении нарушений требований законодательства выдаются:

лицам, привлекающим денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

жилищно-строительным кооперативам, осуществляющим деятельность, связанную с привлечением денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома,

в чьих действиях (бездействии) имеются факты нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

15.6. Предписание выносится в следующих случаях:

при выявлении фактов нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве, об осуществлении деятельности, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;

при выявлении фактов привлечения денежных средств участников долевого строительства в отсутствие регистрации в установленном законом порядке договоров участия в долевом строительстве, разрешения на строительство многоквартирного дома, прав на земельный участок, предназначенный для строительства многоквартирного дома;

при выявлении фактов неполучения участниками долевого строительства уведомлений застройщика о невозможности завершения строительства многоквартирного дома в предусмотренный договором срок и предложений об изменении договора;

при выявлении фактов не предоставления проектной декларации, в случаях, установленных законодательством об участии в долевом строительстве, а также размещения в проектной декларации неполной и (или) недостоверной информации;

при выявлении фактов нарушения порядка размещения и (или) представления проектной декларации;

при выявлении фактов нарушения порядка внесения изменений в проектную декларацию;

при непредставлении ежеквартальной отчетности или представлении ежеквартальной отчётности не в полном объеме и (или) в ненадлежащем виде;

при выявлении фактов нарушения порядка заполнения форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и жилищно-строительных кооперативов об осуществлении деятельности, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;

при установлении факта нарушения законодательства об участии в долевом строительстве, выразившегося в препятствовании должностному лицу Службы в осуществлении мероприятий по контролю;

при выявлении фактов неполного раскрытия в бухгалтерской отчетности информации по договорам участия в долевом строительстве;

при выявлении фактов нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства;

при выявлении фактов нарушения нормативов финансовой устойчивости застройщика;

при выявлении несоответствия застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;

при выявлении фактов нарушения требований части 3 статьи 110 ЖК РФ, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ;

и других.

15.7. Предписание должно содержать следующие реквизиты и положения:

исходящий номер и дату регистрации предписания;

дату акта проверки, на основании которого выносится предписание, в случае, если предписание выносится по результатам проверки;

наименование лица, которому выносится предписание, фамилия, имя и отчество законного представителя лица;

выявленные нарушения со ссылкой на конкретные положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов, предусматривающих предписываемую обязанность;

конкретное мероприятие, которое должно выполнить лицо, в адрес которого выносится предписание;

срок устранения выявленных нарушений;

способы предоставления сведений об исполнении предписания и подтверждения устранения нарушений;

разъяснение права лица, в отношении которого вынесено предписание, направлять ходатайство о продлении срока исполнения предписания при наличии объективных причин с приложением подтверждающих документов, не позволяющих выполнить предписание в установленные сроки;

разъяснение права лица, в отношении которого вынесено предписание, обжаловать предписание в соответствующий суд в установленном порядке;

фамилия и инициалы, подпись должностного лица, вынесшего предписание;

фамилия и инициалы, номер телефона исполнителя.

15.8. Срок для устранения нарушений определяется с учетом длительности доставки почтового отправления, и, учитывая существо нарушения, должен быть разумным и достаточным для устранения нарушений, указанных в предписании.

15.9. Предписание составляется в двух экземплярах, из которых первый экземпляр вручается или направляется в течение трех рабочих дней с момента его вынесения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении лицу, в отношении которого оно вынесено, второй экземпляр хранится в Службе в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

15.10. В исключительных случаях, при наличии объективных обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения предписания по причинам, независящим от лица, которому выдано предписание, срок исполнения предписания может быть продлен. Решение о продлении срока предписания принимается по результатам рассмотрения письменного ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание, содержащего мотивированное и подтвержденное документально объяснение причины невозможности исполнения предписания в срок. Письменное ходатайство должно быть представлено в Службу не позднее пяти рабочих дней до истечения срока исполнения предписания. Срок рассмотрения ходатайства не должен превышать трех рабочих дней. Срок исполнения предписания по представленному ходатайству может быть продлен не более чем на три месяца. Общий срок продления исполнения предписания не может превышать шести месяцев. Письменный ответ о принятом решении вручается лицу, в отношении которого вынесено предписание, или его уполномоченному представителю или направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

15.11. Лицо, привлекающее денежные средства граждан для строительства, которому направлено предписание Службы, в течение трех месяцев со дня направления указанного предписания вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании указанного предписания незаконным. Обращение в арбитражный суд с заявлением о признании указанного предписания незаконным не приостанавливает его исполнение. Порядок обращения с таким заявлением, порядок его рассмотрения и порядок принятия решения по заявлению о признании предписания незаконным определяются законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

15.12. Контроль вручения лицу предписания, исполнения предписания, полноты и своевременности устранения нарушений, указанных в предписании, возлагается на должностное лицо Службы, которым вынесено предписание.

15.13. По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанного в предписании, но не позднее семи рабочих дней после его истечения, должностное лицо Службы в установленном порядке проводит внеплановую проверку исполнения ранее выданного предписания.

15.14. В случае установлении факта неисполнения в установленный срок вынесенного предписания, должностное лицо Службы, контролирующее исполнение предписания, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.5 КРФ об АП, в отношении лица, которому было выдано предписание.

15.15. Основаниями для вынесения повторного предписания по фактам, послужившим поводом для вынесения первоначального предписания, являются:

не устранение нарушений, указанных в предписании;

иные основания, установленные законодательством Российской Федерации.

15.16. Приостановление настоящей административной процедуры не предусмотрено.

15.17. Результатом исполнения настоящей административной процедуры является решение о необходимости устранения выявленных нарушений, определение мероприятий, направленных на их устранение, и срока их устранения, что отражается в предписании.

16. Обращение в суды по вопросам, относящимся к компетенции Службы, в области долевого строительства

16.1. Основанием для обращения в суды по вопросам, относящимся к компетенции Службы, в области долевого строительства является решение руководителя Службы (устное либо в виде резолюции (письменной или в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело»).

16.2. Подготовка обращения в суд (заявления или искового заявления) осуществляется должностным лицом, назначаемым начальником отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства.

16.3. Служба обращается в суды со следующими заявлениями:

в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (арбитражный суд);

о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства (арбитражный суд);

в защиту предусмотренных главой 11 раздела 5 ЖК РФ прав и законных интересов членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами участвуют в строительстве многоквартирного дома;

о ликвидации жилищно-строительного кооператива.

16.4. Обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в случаях, если:

более чем на тридцать дней задержано представление отчетности, предусмотренной Федеральным законом 214-ФЗ;

застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;

застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Федерального закона 214-ФЗ, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;

застройщиком не исполнялись требования Федерального закона 214-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом 214-ФЗ меры воздействия;

в проектной декларации, представленной застройщиком в Службу, застройщиком продекларированы заведомо недостоверные сведения о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона 214-ФЗ, и (или) о соответствии заключивших договор поручительства с застройщиком юридических лиц требованиям, указанным в части 3 статьи 15.3 Федерального закона 214-ФЗ;

по истечении шести месяцев со дня выдачи Службой предписания об устранении нарушения требований, указанных в пунктах 1, 7 и 8 части 2 статьи 3 Федерального закона 214-ФЗ, застройщиком не устранено нарушение таких требований.

16.5. Обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, осуществляется в случае неоднократного или грубого нарушения лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства, требований Федерального закона № 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

16.6. Обращение в суд с заявлением в защиту предусмотренных главой 11 раздела 5 ЖК РФ прав и законных интересов членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами участвуют в строительстве многоквартирного дома, осуществляется в случае нарушения таких прав и интересов.

16.7. Обращение в суд с заявлением о ликвидации жилищно-строительного кооператива осуществляется в случае неисполнения кооперативом предписаний Службы об устранении выявленных нарушений.

16.8. После получения поручения руководителя Службы уполномоченным должностным лицом Службы осуществляется сбор информации, подготовка процессуальных документов, необходимых для обращения в судебные органы, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

16.9. В случае, если основания, по которым принято решение об обращении в суд, отпали до фактического обращения в суд, осуществление административной процедуры прекращается.

16.10. После подачи обращения в судебные органы их правовое сопровождение и представление интересов Службы в судах осуществляется уполномоченным должностным лицом Службы на основании выданной руководителем Службы доверенности.

16.11. В случае удовлетворения судом требований Службы, уполномоченное должностное лицо осуществляет направление исполнительных документов в соответствующие органы для исполнения судебного решения.

16.12. В случае обращения в арбитражный суд с заявлениями, указанными в пунктах 16.4 и 16.5 настоящего подраздела, уполномоченное должностное лицо в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязано уведомить органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда.

16.13. Приостановление настоящей административной процедуры не предусмотрено, приостановление рассмотрения обращения в суде осуществляется в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

16.14. Результатом исполнения настоящей административной процедуры является принятый судебный акт, вступивший в законную силу.

17. Наблюдение за соблюдением застройщиками, привлекающими денежные средства участников долевого строительства, обязательных требований к раскрытию и размещению информации о деятельности в сети «Интернет»

17.1. Указанная процедура состоит в контроле за размещением на официальном сайте застройщика информации о деятельности, анализа полноты и достоверности информации, подлежащей раскрытию, в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ.

17.2. Мероприятия по контролю проводятся после выдачи Службой застройщику заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, а также в случае наличия сведений о заключении застройщиком договоров участия в долевом строительстве.

17.3. Основанием для начала данной процедуры является задание заместителя руководителя Службы, формируемое один раз в квартал в отношении каждого застройщика.

17.4. Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства (главными, ведущим специалистами), уполномоченными на их проведение резолюцией начальника отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства на задании.

Начальник отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства является ответственным за организацию мероприятия по контролю.

17.5. Наблюдение за соблюдением застройщиками, привлекающими денежные средства участников долевого строительства, обязательных требований к раскрытию и размещению информации о деятельности в сети «Интернет» - это определение наличия или отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации, для выявления которых не требуются дополнительные документы и информация, кроме тех, которые размещены на официальном сайте застройщика, представлены в Службу и которыми располагает на момент проведения мероприятия по контролю должностное лицо, уполномоченное проводить мероприятие по контролю.

17.6. Срок проведения мероприятий по контролю не должен превышать 90 дней со дня получения задания.

17.7. По результатам проведенных мероприятий по контролю должностным лицом Службы, уполномоченным на их проведение, составляется акт по форме, установленной приложением № 9 к настоящему Регламенту.

В акте указываются:

дата, время и место составления акта;

наименование Службы;

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, осуществлявшего мероприятия по контролю;

наименование застройщика, в отношении которого осуществлялись мероприятия по контролю;

сведения о результатах мероприятий по контролю, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований законодательства, и об их характере;

подпись должностного лица, осуществлявшего мероприятия по контролю.

Акт по результатам мероприятий по контролю оформляется непосредственно после их завершения в одном экземпляре и хранится в деле Службы.

17.8. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требований должностное лицо Службы, уполномоченное на их проведение:

возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном КРФ об АП;

выдает предписание об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве, в соответствии с положениями подраздела 16 раздела 3 настоящего Регламента;

17.9. Приостановление настоящей административной процедуры не предусмотрено.

17.10. Результатом исполнения настоящей административной процедуры являются зафиксированные в акте факты нарушений либо сведения об их отсутствии.

18. Наблюдение за соблюдением жилищно-строительными кооперативами установленных частью 1 статьи 123.1 ЖК РФ требований к размещению ими информации и документов

18.1. Указанная процедура состоит в контроле за размещением жилищно-строительными кооперативами установленных частью 1 статьи 123.1 ЖК РФ информации и документов, анализа их полноты и достоверности.

18.2. Мероприятия по контролю проводятся в случае наличия сведений о привлечении жилищно-строительным кооперативом средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также в случае нарушения им требований части 3 статьи 110 ЖК РФ.

18.3. Основанием для начала данной процедуры является задание заместителя руководителя Службы, формируемое один раз в квартал в отношении каждого жилищно-строительного кооператива.

18.4. Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства (главными, ведущим специалистами), уполномоченными на их проведение резолюцией начальника отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства на задании.

Начальник отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства является ответственным за организацию мероприятия по контролю.

18.5. Наблюдение за соблюдением жилищно-строительными кооперативами установленных частью 1 статьи 123.1 ЖК РФ требований к размещению ими информации и документов - это определение наличия или отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации, для выявления которых не требуются дополнительные документы и информация, кроме тех, которые размещены на официальном сайте кооператива, представлены в Службу и которыми располагает на момент проведения мероприятия по контролю должностное лицо, уполномоченное проводить мероприятие по контролю.

18.6. Срок проведения мероприятия по контролю не должен превышать 90 дней со дня получения задания.

18.7. По результатам проведенных мероприятий по контролю должностным лицом Службы, уполномоченным на их проведение, составляется акт по форме, установленной приложением № 9 к настоящему Регламенту.

В акте указываются:

дата, время и место составления акта;

наименование Службы;

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, осуществлявшего мероприятия по контролю;

наименование жилищно-строительного кооператива, в отношении которого осуществлялись мероприятия по контролю;

сведения о результатах мероприятий по контролю, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований законодательства, и об их характере;

подпись должностного лица, осуществлявшего мероприятия по контролю.

Акт по результатам мероприятий по контролю оформляется непосредственно после их завершения в одном экземпляре и хранится в деле Службы.

18.8. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требований должностное лицо Службы, уполномоченное на их проведение:

возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном КРФ об АП;

выдает предписание об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве, в соответствии с положениями подраздела 16 раздела 3 настоящего Регламента;

18.9. Приостановление настоящей административной процедуры не предусмотрено.

18.10. Результатом исполнения настоящей административной процедуры являются зафиксированные в акте факты нарушений либо сведения об их отсутствии.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

19. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Службы положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений

19.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляется:

должностными лицами, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции, - руководителями структурных подразделений – постоянно, руководителем Службы и его заместителями – выборочно, путем принятия устных докладов должностных лиц, осуществляющих исполнение государственной функции, а также в процессе визирования (подписания) документов, подготавливаемыми должностными лицами при осуществлении государственной функции;

комиссионно – путем проведения плановых (внеплановых) проверок полноты и качества исполнения структурными подразделениями государственной функции (далее – проверка).

20. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции

20.1. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений положений правовых актов Российской Федерации, Ростовской области, Службы, регулирующих порядок осуществления государственной функции, контроля исполнения поручений, рассмотрения обращений заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Службы, принятия решений и подготовки ответов на указанные обращения, а также совершенствования и повышения эффективности деятельности структурных подразделений, осуществляющих государственную функцию. При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные, как с исполнением государственной функции в полном объеме, так и с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина.

Решение о проведении проверки полноты и качества исполнения государственной функции принимается руководителем Службы и оформляется правовым актом Службы.

Проверки осуществляются комиссией, состав которой утверждается приказом Службы в каждом конкретном случае.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта проверки, в котором отмечаются выявленные нарушения (недостатки) и предложения по их устранению, а также дается оценка деятельности проверяемого структурного подразделения как «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Акт проверки подписывается членами комиссии и председателем комиссии.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений (недостатков), разрабатывается план мероприятий по их устранению, результаты проверки рассматриваются на планерных заседаниях Службы.

20.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым руководителем Службы планом проведения проверок. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в год и по продолжительности не превышает 10 рабочих дней.

Решение о проведении внеплановых проверок принимается руководителем Службы на основании информации о фактах возможных нарушений и оформляется распоряжением. Продолжительность внеплановой проверки не превышает 7 рабочих дней.

21. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

21.1. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, должностные лица Службы несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

21.2. Персональная ответственность должностных лиц Службы закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.3. По результатам проведенных в соответствии с подразделом 20 настоящего Регламента проверок, в случае выявления нарушений (недостатков) на основании решения руководителя Службы осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля

за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

22.1. Контроль за исполнением Службой и ее должностными лицами государственной функции может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес Службы обращений в виде:

предложений о совершенствовании правовых актов, регламентирующих исполнение государственной функции;

сообщений о нарушении положений правовых актов, регламентирующих исполнение государственной функции, недостатках в работе Службы, должностных лиц Службы;

жалоб по фактам нарушения должностными лицами Службы прав и законных интересов граждан.

22.2. Обращение может быть представлено на личном приеме, осуществляемом должностным лицом Службы, направлено почтовым отправлением или в электронной форме на электронный адрес Службы.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия), решений Службы, а также должностных лиц Службы

23. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

23.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции должностными лицами Службы, руководителю (заместителю руководителя) Службы.

Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции должностными лицами Службы, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

23.2. Жалоба на решение или действия (бездействие) должностного лица Службы подается в письменной или электронной форме и в обязательном порядке должна содержать:

 наименование государственного органа, в который направляется жалоба;

 фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица либо должность соответствующего лица;

 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;

 почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

 изложение сути жалобы (сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, ее должностного лица, доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Службы, ее должностного лица);

 личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.

Заявитель вправе знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

23.3. Служба или ее должностное лицо:

 обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;

 запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения (жалобы) документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

 принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

 дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;

 уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.

23.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем (заместителем руководителя) Службы.

23.5. Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные должностными лицами Службы, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу в течение десяти суток со дня получения такого постановления на руки или по почте в порядке, предусмотренном главой 30 КРФ об АП.

Решения, действия (бездействие) сотрудников, в отношении которых КРФ об АП не предусматривает порядка обжалования, неразрывно связанные с конкретным делом об административном правонарушении (доказательства по делу, в том числе протоколы по делу об административном правонарушении), предметом самостоятельного обжалования быть не могут. Доводы о недопустимости конкретного доказательства по делу об административном правонарушении могут быть изложены как в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, так и в жалобе на постановление или решение по делу об административном правонарушении.

24. Предмет досудебного (внесудебного) порядка обжалования

24.1. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) и решения, принятые (осуществленные) должностным лицом Службы в ходе исполнения государственной функции, в том числе постановления по делам об административных правонарушениях.

25. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

25.1. В случае, если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия гражданина, направившего обращение (жалобу), или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

25.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение (жалобу), с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

25.3. Служба при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

25.4. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

25.5. В случае если в обращении (жалобе) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель (заместитель руководителя) Службы вправе принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения (жалобы) направлялись в один и тот же государственный орган. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение (жалобу).

25.6. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

25.7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу) в Службу.

25.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

26. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

26.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Службу от заявителя (заинтересованного лица) жалобы в письменной форме или форме электронного документа.

27. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

27.1. Заинтересованные лица вправе получать в Службе информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, в соответствии с действующим законодательством.

28. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

28.1. Жалоба может быть направлена в Службу непосредственно руководителю и (или) заместителю руководителя Службы, в Правительство Ростовской области.

29. Сроки рассмотрения жалобы

29.1. Жалоба рассматривается Службой в течение 30 дней со дня ее регистрации.

29.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководитель Службы или лицо, исполняющее его обязанности, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего жалобу.

30. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

30.1. По результатам рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих государственную функцию, руководитель (заместитель руководителя) Службы:

 отказывает в удовлетворении жалобы;

 удовлетворяет жалобу и признает действия (бездействие) и решение неправомерными и определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения установленных (выявленных) нарушений.

30.2. Результат досудебного обжалования сообщается заинтересованному лицу в виде письменного ответа, подписываемого руководителем (заместителем руководителя) Службы, который направляется заявителю в течение 30 дней с момента регистрации обращения (жалобы) в Службе по адресу, указанному в обращении.

Приложение № 1

к административному регламенту

исполнения государственной функции

«Осуществление государственного

контроля (надзора) в области долевого

строительства многоквартирных домов и

(или) иных объектов недвижимости на

территории Ростовской области»

БЛОК-СХЕМА

исполнения государственной функции

проведение плановой (внеплановой) проверки

анализ отчетности застройщика

анализ проектной декларации, изменений в проектную декларацию, выдача заключения о соответствии застройщика

ведение Реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

выдача предписаний об устранении нарушений требований законодательства

обращение в суды по вопросам, относящимся к компетенции Службы, в области долевого строительства

наблюдение:

- за соблюдением застройщиками, привлекающими денежные средства участников долевого строительства, обязательных требований к раскрытию и размещению информации о деятельности в сети «Интернет»;

- за соблюдением жилищно-строительными кооперативами установленных частью 1 статьи 123.1 ЖК РФ требований к размещению ими информации и документов

подготовка распоряжения  о проведении проверки

выявление факта нарушения

отсутствие факта нарушения

подтверждения соответствия застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона 214-ФЗ

выявление фактов несоответствия застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона 214-ФЗ

рассмотрение заявления гражданина о включении в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

установление факта нарушения законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости

обращение в суды с заявлениями:

- в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

- о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (арбитражный суд);

- о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства (арбитражный суд);

- в защиту предусмотренных главой 11 раздела 5 ЖК РФ прав и законных интересов членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами участвуют в строительстве многоквартирного дома;

- о ликвидации жилищно-строительного кооператива

выявление факта нарушения

отсутствие факта нарушения

проведение проверки в установленный срок

составление акта

заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона 214-ФЗ

решение об отказе в выдаче заключения

решение о включении в реестр

решение об отказе во включении в реестр

выдача предписания

правовое сопровождение и представление интересов Службы в судах

составление акта

выявление факта нарушения

отсутствие факта нарушения

контроль исполнения предписания

удовлетворение судом требований Службы

отказ в удовлетворении требований

1)производство по делу об административном правонарушении;

2)выдача предписания

составление акта проверки

проведение внеплановой проверки исполнения  предписания

1) направление исполнительных документов в соответствующие органы для исполнения судебного решения;

2) в установленных случаях уведомление органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда

1)производство по делу об административном правонарушении;

2)выдача предписания;

3) в случае необходимости направление материалов в правоохранительные органы

1)производство по делу об административном правонарушении;

2)выдача предписания;

3)в случае необходимости проведение внеплановой проверки;

4) в случае необходимости направление материалов в правоохранительные органы

установление факта неисполнения в установленный срок предписания

установление факта исполнения предписания

1)производство по делу об административном правонарушении;

2)выдача повторного предписания

Приложение № 2

к административному регламенту

исполнения государственной функции

«Осуществление государственного

контроля (надзора) в области долевого

строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости

на территории Ростовской области»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении

проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица

от “

”

г. №

1. Провести проверку в отношении:

(наименование юридического лица)

2. Место нахождения:

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место фактического осуществления им деятельности                                                         и (или) используемого им производственного объекта)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках__________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), реестровый(ые) номер(а) функции(й)

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных

и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении  плановой  проверки  должен  быть  использован  проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора),органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора),  органа  муниципального  контроля по результатам  анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, рассмотрения или предварительной  проверки  поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

задачами настоящей проверки являются:

7. Предметом настоящей проверки является проверка (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического  лица о предоставлении правового статуса,   специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически   значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки  юридического лица предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи  разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах,  содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде объектам культурного наследия (памятникам  истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и  музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской  Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда   Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить

с “

”

20

г.

Проверку окончить не позднее

“

”

20

г.

9. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке___________________________________

___________________________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки                                                                (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), административных регламентов по осуществлению государственного

контроля (надзора):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя Службы, издавшего распоряжение о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Копию распоряжения получил: ________________________________________________________________

                                                                                    (ФИО, подпись лица (его законного представителя, представителя по

доверенности), в отношении которого проводится проверка)

«____» __________________20___г.

Приложение № 3

к административному регламенту

исполнения государственной функции

«Осуществление государственного

контроля (надзора) в области долевого

строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости

на территории Ростовской области»

“

”

20

г.

(место составления)

(дата составления)

(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица

№

По адресу/адресам: 

(место проведения проверки)

На основании: 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена                              проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица)

Дата и время проведения проверки:

“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. продолжительность

Общая продолжительность проверки: 

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(наименование проверяемого лица, фамилия, инициалы, должность, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица)

“

”

20

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 4

к административному регламенту

исполнения государственной функции

«Осуществление государственного

контроля (надзора) в области долевого

строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости

на территории Ростовской области»

“

”

20

г.

(место составления)

(дата составления)

(время составления)

АКТ

по результатам анализа отчетности застройщика

органом государственного контроля (надзора)

№

Наименование застройщика _______________________________________________

Отчетный период ________________________________________________________

                                                                     

На основании:

поступившей отчетности за ___квартал _____г. (вх. №__ от_______)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

был проведен:

анализ отчетности

(наименование юридического лица)

Лицо(а), осуществляющее анализ:

сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств РС ГСН РО

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц)

Проведен анализ представленной ежеквартальной отчетности по следующим направлениям:

№ п/п

Наименование проверяемых вопросов

Установлено

1.

Своевременность представления отчетности (дата)

2.

Комплектность представленной отчетности

3.

Правильность оформления (подписи, печати, прошивка)

4.

Анализ приложения № 1

5.

Анализ приложения № 2

6.

Наличие справок:

справка с указанием оснований расторжения каждого договора

справка с указанием причин ненадлежащего исполнения обязательств

Прочие расходы (со ссылкой на проектную документацию)

7.

Анализ приложения № 3

8.

Анализ сведений о привлечении денежных средств

9.

Наличие справки с указанием направления расходования денежных средств и ссылкой на проектную документацию, предусматривающую это направление расходования денежных средств

10.

Анализ приложения № 4 (правильность расчета нормативов)

норматив обеспеченности обязательств (не менее 1)

норматив целевого использования средств (не более 1)

норматив безубыточности (не менее 1)

11.

Анализ ежеквартальной бухгалтерской отчетности

12.

Анализ документов (информации), предоставляемых одновременно с отчетностью

В ходе проведения анализа:

Выявлены нарушения требований Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ в части: ___________________________________________________________________

Выявлены нарушения требований постановления Правительства РФ от 27.10.2005 № 645 в части: ___________________________________________________________

Выявлены нарушения требований постановления Правительства РФ от 21.04.2006 № 233 в части: ___________________________________________________________

1.

норматив обеспеченности обязательств (не менее 1)

2.

норматив целевого использования средств (не более 1)

3.

норматив безубыточности (не менее 1)

Нарушений не выявлено.

Прилагаемые к акту документы:  __________________________________________.

Подпись лица, проводившего анализ:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Приложение № 5

к административному регламенту

исполнения государственной функции

«Осуществление государственного

контроля (надзора) в области долевого

строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости

на территории Ростовской области»

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

“

”

20

г.

(место составления)

Настоящее заключение выдано:

(наименование юридического лица, которому выдано заключение, адрес местонахождения, ИНН, ОГРН)

и подтверждает, что застройщик:

                                                                                                             (наименование юридического лица)

и проектная декларация на строительство:

(наименование объекта долевого строительства, его адрес)

на дату направления проектной декларации:

                                                                                                                        (дата направления проектной декларации)

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Основание выдачи заключения:

(реквизиты проектной декларации, дата ее направления, номер и дата регистрации в Региональной службе)

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

В силу части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора участия в долевом строительстве имеет застройщик, отвечающий на дату направления проектной декларации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, требованиям Федерального закона № 214-ФЗ.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя Службы, выдавшего заключение)

(подпись)

М.П.

ФИО исполнителя

номер телефона

Копия настоящего заключения получена «___»__________20__ г.

_________________________________________________________

                                             (должность лица, фамилия, инициалы, подпись)

Копия настоящего заключения

направлена заказным письмом с обратным уведомлением по адресу:

_________________________________________________»

                                            (адрес, по которому направлено настоящее заключение)

Приложение № 6

к административному регламенту

исполнения государственной функции

«Осуществление государственного

контроля (надзора) в области долевого

строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости

на территории Ростовской области»

№

РЕШЕНИЕ

об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

“

”

20

г.

(место составления)

Настоящее решение выдано:

(наименование юридического лица, которому выдано заключение, адрес местонахождения, ИНН, ОГРН)

и подтверждает, что застройщик:

                                                                                                             (наименование юридического лица)

и (или) проектная декларация на строительство:

(наименование объекта долевого строительства, его адрес)

на дату направления проектной декларации:

                                                                                                                        (дата направления проектной декларации)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Основание выдачи решения:

(указываются требования, установленные частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона 214-ФЗ, которые не соблюдены)

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ) застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

В силу части 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора участия в долевом строительстве имеет застройщик, отвечающий на дату направления проектной декларации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, требованиям Федерального закона № 214-ФЗ.

Застройщик вправе повторно направить проектную декларацию в Службу для получения заключения о соответствии в случае отказа в выдаче заключения о соответствии либо если в течение шестидесяти дней со дня его выдачи застройщиком не поданы документы на государственную регистрацию договора с первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя Службы, вынесшего решение)

(подпись)

М.П.

ФИО исполнителя

номер телефона

Копия настоящего решения получена «___»__________20__ г.

_________________________________________________________

                                             (должность лица, фамилия, инициалы, подпись)

Копия настоящего решения

направлена заказным письмом с обратным уведомлением по адресу:

_________________________________________________»

                                            (адрес, по которому направлено настоящее заключение)

Приложение № 7

к административному регламенту

исполнения государственной функции

«Осуществление государственного

контроля (надзора) в области долевого

строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости

на территории Ростовской области»

№

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения заявления о включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены

(место составления)

Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области, рассмотрев заявление  ___________________ и приложенные к нему документы, приняла решение о включении (об отказе во включении) (Ф.И.О.) в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены в реестр граждан.

Основание:

(указываются пункты Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.09.2013 № 403 «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя Службы, подписавшего решение)

(подпись)

М.П.

ФИО исполнителя

номер телефона

Приложение № 8

к административному регламенту

исполнения государственной функции

«Осуществление государственного

контроля (надзора) в области долевого

строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости

на территории Ростовской области»

ПРЕДПИСАНИЕ №

об устранении нарушений требований законодательства

“

”

20

г.

(место составления)

Выдано: 

(наименование лица, которому выдается предписание, адрес местонахождения, ИНН, ОГРН)

Основания выдачи предписания:

(указать место и время выявления нарушений законодательства, дату и номер акта проверки, если предписание выдается по результатам проверки, дату и номер регистрации обращения, если предписание выдается по фактам нарушения требований законодательства, ставших известными из такого обращения,

описать выявленное нарушение со ссылкой на нормы права)

(указать конкретное мероприятие, которое должно выполнить лицо,

указать способы предоставления сведений об исполнении предписания)

Настоящее предписание исполнить в срок до: «___» __________ 20__г. путем представления до указанной даты подтверждающих документов в Региональную службу государственного строительного надзора Ростовской области по адресу:

344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 17.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке в арбитражный суд в течение трех месяцев:

для жилищно-строительных кооперативов со дня получения предписания;

для остальных лиц со дня направления предписания.

Обращение в арбитражный суд с заявлением о признании указанного предписания незаконным не приостанавливает его исполнение. Порядок обращения с таким заявлением, порядок его рассмотрения и порядок принятия решения по заявлению о признании предписания незаконным определяются законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание вправе направить в адрес Службы ходатайство о продлении срока исполнения предписания при наличии объективных причин с приложением подтверждающих документов, не позволяющих выполнить предписание в установленный срок.

В соответствии с частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Лицо, выдавшее предписание:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФИО исполнителя

номер телефона

Копия настоящего предписания получена «___»__________20__ г.

_________________________________________________________

                                             (должность лица, фамилия, инициалы, подпись)

Копия настоящего предписания

направлена заказным письмом с обратным уведомлением по адресу:

_________________________________________________

                      (адрес, по которому направлено настоящее предписание)

Приложение № 9

к административному регламенту

исполнения государственной функции

«Осуществление государственного

контроля (надзора) в области долевого

строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости

на территории Ростовской области»

“

”

20

г.

(место составления)

(дата составления)

(время составления)

АКТ

по результатам наблюдения за соблюдением застройщиком/ жилищно-строительным кооперативом требований к размещению информации документов

№

Наименование застройщика (жилищно-строительного кооператива)  ____________

_______________________________________________________________________

Период проведения наблюдения ________________________________________

                                                                     

На основании:

задания заместителя руководителя Службы №____ от _________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

были проведены

мероприятия по контролю за соблюдением

(наименование застройщика/ жилищно-строительного кооператива)

требований, установленных статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ (частью 1 ст. 123.1 ЖК РФ – для жилищно-строительного кооператива)

(выбрать нужное)

Лицо(а), проводившее наблюдение:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность

отдела по контролю за организационно-правовым порядком долевого строительства РС ГСН РО

В ходе проведения наблюдения:

Выявлены нарушения требований законодательства в части: ___________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений)

Нарушений не выявлено.

Прилагаемые к акту документы:  __________________________________________.

Подпись лица, проводившего наблюдение:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)