Положение о комиссии по осуществлению закупки путем проведения аукциона в электронной форме, при определении подрядчика на выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского...



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2020          п. Прихолмье            № 31-п

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 56 Устава Прихолмского сельсовета Минусинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить в качестве способа определения подрядчика на выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района -  аукцион в электронной форме.

2. Утвердить состав комиссии по осуществлению закупки  путем проведения аукциона в электронной форме, при определении подрядчика на выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района  в 2020 году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупки путем проведения аукциона в электронной форме, при определении подрядчика на выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района  в 2020 году, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить документацию об аукционе в электронной форме на выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района  в 2020 году, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Прихолмского сельсовета                                      А.В. Смирнов

Приложение 1 к постановлению

администрации Прихолмского сельсовета

от 01.09.2020 г. № 31-п

Состав единой комиссии по осуществлению закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд заказчиков Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края

Состав комиссии

Смирнов Артем Викторович              –         глава Прихолмского сельсовета,

председатель комиссии;

Иванова Светлана Алексеевна    –      заместитель главы  сельсовета,

заместитель председателя комиссии;

Балобина Татьяна Михайловна  –       главный бухгалтер администрации                                                                                                   сельсовета, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Берсенева Яна Александровна  – специалист 1 категории администрации сельсовета

Евстропова Оксана Станиславовна  - бухгалтер администрации сельсовета

Приложение 2 к постановлению

администрации Прихолмского сельсовета

от 01.09.2020 г. № 31-п

Положение

о комиссии по осуществлению закупки путем проведения аукциона в электронной форме, при определении подрядчика на выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района в 2020 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности комиссии по осуществлению закупки путем проведения аукциона в электронной форме, при определении подрядчика на выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района  в 2020 году.

1.2. Основные понятия:

- определение подрядчика - совокупность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и завершаются заключением контракта;

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;

1.3. Процедуры по определению подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме (далее – аукцион) проводятся Заказчиком – администрацией Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края (далее – Заказчик).

1.4. Комиссия осуществляет свои полномочия по  определению подрядчика на выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района  в 2020 году путем проведения  аукциона для муниципальных нужд:

Заказчик  - Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

В процессе осуществления своих полномочий комиссия взаимодействует с  заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением.

1.5. При отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

2. Правовое регулирование

Комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края.

3. Цели создания и принципы работы комиссии

3.1. Комиссия создается в целях определения подрядчика при осуществлении закупки путем аукциона в электронной форме, при определении подрядчика на выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района в 2020 году.

3.2.В своей деятельности комиссия руководствуется следующими принципами:

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных источников финансирования.

3.2.2.Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения подрядчика.

3.2.3.Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении подрядчика.

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедуры определения подрядчика, в случаях, установленных действующим законодательством.

4. Функции комиссии

4.1. При осуществлении процедуры определения подрядчика путем проведения аукциона в обязанности комиссии входит следующее:

4.1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых работ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

4.1.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Участник аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;

- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

4.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол должен содержать информацию:

- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

- о решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

4.1.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.1.3 настоящего Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

4.1.5. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

4.1.6. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям,  комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать трех рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

4.1.7. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со ст. 31 Закона о контрактной системе.

4.1.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

4.1.9. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

4.1.10. В случае если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.1.11. В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами  комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

- решение каждого члена комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе.

4.1.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;

- решение каждого члена комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.

4.1.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

- решение каждого члена комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.

4.1.14. При осуществлении процедуры определения подрядчика путем проведения аукциона комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

5. Порядок создания и работы комиссии

5.1.Комиссия является коллегиальным органом, действующим на временной основе. Персональный состав комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии определяются Заказчиком и утверждаются постановлением администрации Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

5.2.Решение о создании комиссии принимается до начала проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.

Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.

5.3.Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

5.4.Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки аукционной документации, заявок на участие в аукционе, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения подрядчика, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения подрядчика  и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

5.5. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика, на основании письменного заявления о замене своего представителя - члена Комиссии.

5.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.

5.7. Уведомление членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.

5.8. Члены комиссии вправе:

5.9. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в аукционе.

5.9.1. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии.

5.9.2.Проверять правильность содержания составляемых комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.

5.10. Члены комиссии обязаны:

5.10.1.Присутствовать на заседаниях комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины).

5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.

5.11.Решение комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

5.12. Председатель  комиссии либо лицо, его замещающее:

5.12.1.Осуществляет общее руководство работой  комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.

5.12.2.Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.

5.12.3. Открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы.

5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов.

5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы комиссии.

5.13.Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами).

5.14. Члены комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 3

к постановлению

Администрации

Прихолмского сельсовета

Минусинского района

от «01» сентября 2020 г. № 31-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«На выполнение работ по ремонту уличного освещения в п.Прихолмье Минусинского района»

Для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

п.Прихолмье

Минусинского района

Красноярского края

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1

Раздел I. Общие условия проведения аукциона в электронной форме

2

Раздел II. Информационная карта электронного аукциона

3

Раздел III. Описание объекта закупки (Техническое задание)

4

Раздел IV. Проект муниципального Контракта

5

Раздел V. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

6

Раздел VI. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Законодательное регулирование. Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе) и основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) заключения контрактов предусмотренных Законом о контрактной системе;

4) особенностей исполнения контрактов;

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок).

1.2. Основные понятия, используемые в документации, в соответствии со статьей 3 законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

1.2.1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено настоящим Федеральным законом), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

1.2.2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Законом о контрактной системе, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных Законом о контрактной системе случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.

1.2.3. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Законом о контрактной системе порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. Заказчик при осуществлении закупок использует конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.2.4. Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. С учетом особенностей, установленных Законом о контрактной системе, в электронной форме проводятся открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений (далее также - электронные процедуры), а также в случаях, установленных решением Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 3 статьи 84.1 Закона о контрактной системе, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион (далее также - закрытые электронные процедуры).

1.2.5. Совместные конкурсы или аукционы - осуществление двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг. Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о контрактной системе. Контракт с победителем либо победителями совместных конкурса или аукциона заключается каждым заказчиком.

1.2.6. Организатор совместных конкурса или аукциона - уполномоченный орган, уполномоченное учреждение в случае наделения их полномочиями в соответствии со статьей 26 Закона о контрактной системе либо один из заказчиков, если таким уполномоченному органу, уполномоченному учреждению либо заказчику другие заказчики передали на основании соглашения часть своих полномочий на организацию и проведение совместных конкурса или аукциона.

1.2.7. Организатор централизованных закупок - государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, или несколько таких органов, казенных учреждений либо полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков могут быть возложены на один такой государственный орган, муниципальный орган, одно такое казенное учреждение или несколько государственных органов, муниципальных органов, казенных учреждений из числа существующих. Такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о наделении их указанными полномочиями.

1.2.8. Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

1.2.9. Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.

1.2.10. Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.

1.2.11. Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки.

1.2.12. Государственный контракт, муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

1.2.13. Контракт - государственный или муниципальный контракт либо гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона.

1.2.14. Контракт жизненного цикла - контракт, предусматривающий поставку товара или выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта капитального строительства, конструирование товара, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.

1.2.15. Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

1.2.16. Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение - государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Закона о контрактной системе

1.2.17. Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии со статьей 40 Закона о контрактной системе.

1.2.18. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок.

1.2.19. Контрольный орган в сфере закупок - федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну (далее - контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа).

1.2.20. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление функций по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, а также по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации.

1.2.21. Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

1.2.22. Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона о контрактной системе требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

1.2.23. Специализированная электронная площадка - соответствующая установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона о контрактной системе требованиям информационная система, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных каналов связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

1.2.24. Банковская Гарантия или Гарантия – один из способов обеспечения исполнения обязательств, применяемый для обеспечения обязательств по Заявкам и/или Контрактам, заключенным/планируемым к заключению в рамках Закона о контрактной системе, при котором гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.

1.3. Заключительное положение.

1.3.1. Участники электронного аукциона, участники закупки при составлении заявки на участие должны руководствоваться Законом о контрактной системе, разделом II «Информационная карта электронного аукциона» и разделом VI «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе».

Раздел II. Информационная карта электронного аукциона «Выполнение работ по ремонту уличного освещения в п.Прихолмье Минусинского района»

№

пункта

Наименование

Информация

1.

Заказчик, контактная информация

Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края

Место нахождение: 662636, Россия, Красноярский край,

П.Прихолмье,ул.Зеленая,31телефон: 8(39132)76-4-57

Адрес электронной почты: priholm@yandex.ru

Контрактный управляющий:

Смирнов Артем Викторович

2.

Уполномоченный орган, контактная информация

Не привлекается

3.

Информация о Контрактной службе заказчика, Контрактном управляющем,  ответственном за заключение Контракта

Ответственное должностное лицо:

Смирнов Артем Викторович

телефон: 8(39132) 76-4-57

4.

Специализированная организация

Не привлекается

5.

Способ определения поставщика

Электронный аукцион

6.

Наименование электронной площадки в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки

http://www.sberbank-ast.ru

7.

Наименование объекта закупки

Выполнение работ по ремонту уличного освещения в п.Прихолмье  Минусинского района

8.

Описание объекта закупки и условий контракта

«Выполнение работ по ремонту уличного освещения в п.Прихолмье Минусинского района» в соответствии с разделом III Описание объекта закупки «Техническое задание» документации об аукционе в электронной форме

9.

Идентификационный код закупки:

203242500177324550100100030014222244

10.

Номер бюджетного обязательства

0430185220190000276 от 01.09.2020

11.

ОКПД 2

42.22.22.140

12.

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Адрес (местоположение) Красноярский край, Минусинский район, п.Прихолмье

13.

Сроки поставки товара, завершения работ, оказания услуг

Срок выполнения работ – с даты подписания Контракта по

25 ноября  2020 г.

14.

Начальная (максимальная) цена контракта

Цена контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального контракта.

1 130 455,00 (Один миллион сто тридцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 00 коп.

15.

Валюта цены контракта

Российский рубль

16.

Порядок применения курса рубля

Не применяется

17.

Источник финансирования

бюджет Прихолмского сельсовета

823 0503 24415200S6410 – 1017410.00 руб.

823 0503 24415202S6410– 68000.00 руб.

823 0503 24415203S6410 – 45045.00руб.

18.

Срок предоставления гарантий качества товара (работ, услуг)

Срок гарантий качества, предоставляемой Подрядчиком на выполненные работы, составляет 5 (пять) лет с даты подписания акта рабочей комиссии о приёмке в эксплуатацию законченного комплекса работ по ремонту уличного освещения в п.Прихолмье Минусинского района

19.

Основные требования к участникам аукциона

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно: Не установлено.

2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участником в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженностей и решение по такому заявлению не принято на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе.

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9. Участник закупки не является офшорной компанией.

10. У участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

20.

Дополнительные требования, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствует информация об участнике закупки, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

21.

Дополнительные требования, установленные в соответствии с ч. 2, 2.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ

Не предъявляются

22.

Преимущества участникам- организациям УИС, организациям инвалидов

Не предоставляются

23.

Требования о принадлежности участников аукциона к СМП и СОНО

Установлено.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, указанные в ст. 30 Закона о Контрактной системе.

24.

Требования о привлечении к исполнению контракта СМП и СОНО

Не предъявляются

25.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств

Не применяются

26.

Требования к содержанию и со-ставу заявки

Участник закупки предоставляет первую и вторую часть заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частями 3-6 статьи 66 Закона 44-ФЗ.

Первая часть заявки должна содержать:

1)              согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2)              наименование страны происхождения товара

3)              конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

-  наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

- декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пп. 2-6,8 п. 20 настоящей информационной карты (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения, в случае если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ-44 и указания об этом в Информационной карте (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)

.- документ подтверждающий отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

27.

Размер обеспечения заявки и порядок внесения

1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 11304,55 (Одиннадцать тысяч триста четыре) рубля 55 копеек.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок:

1. Обеспечение заявки на участие аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки.

2. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством РФ.

3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

28.

Дата и время окончания подачи заявок (время местное)

14 сентября 2020 года 09:00

29.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок

14 сентября 2020 года

30.

Дата проведения аукциона

15 сентября 2020 года

Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки

31.

Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации

С момента размещения извещения об аукционе в ЕИС

с 04 сентября 2020 по 11 сентября 2020 года 12:00 местного времени.

32.

Порядок предоставления разъяснений положений документации

Участник, аккредитованный на электронной площадке, вправе направить не более трех запросов о разъяснении положений документации. В течение двух дней с момента поступления запроса заказчику разъяснения документации об электронном аукционе будут размещены в ЕИС, при условии что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

33.

Размер обеспечения исполнения контракта

Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5% и рассчитывается от цены, сложившейся в ходе проведения электронного аукциона, по которой будет заключаться Контракт, в том числе предоставляемого с учетом положений раздела 35 Информационной карты.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

34.

Срок и порядок предоставления и требования к обеспечению ис-полнения контракта

В случае выбора участником закупки, с которым заключается Контракт, внесения денежных средств в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, денежные средства должны быть перечислены по нижеуказанным банковским реквизитам:

Получатель:

УФК по Красноярскому краю (Администрация Прихолмского сельсовета)

лицевой счёт № 05193018520

ИНН:2425001773 КПП: 245501001

Банк получателя:

Отделение Красноярск, г. Красноярск

Расчётный счёт № 40302810200003000233

БИК 040407001

Назначение платежа: обеспечение исполнения Контракта.

В поле "Назначение платежа" платежного документа указывается: "Обеспечение исполнения контракта. Номер извещения _____________

2. В случае если обеспечение исполнения Контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается Контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о банковской гарантии, требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе и настоящей документации.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и статьи 45 Закона о контрактной системе;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

В случае отказа в принятии банковской гарантии, Заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Закона о контрактной системе, информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

3. В случае установления требования в разделе 24 Информационной карты, участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений раздела 36 Информационной карты, в случае предоставления таким участником информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в настоящей документации об электронном аукционе.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с настоящим разделом Информационной карты.

В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

35.

Антидемпинговые меры

Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 25% и более процентов ниже НМЦК, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в разделе 33 Информационной карты или информации, подтверждающей добросовестность  такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в разделе 33 Информационной карты.

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта Контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок указанной информации недостоверной, Контракт с таким участником не заключается, и такой участник признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае, решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Обеспечение исполнения Контракта предоставляется участником закупки, с которым заключается Контракт, до заключения Контракта. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае, уклонение участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

36.

Срок, в течение которого участник должен подписать контракт

Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе (на электронной площадке) проекта контракта. Если победитель электронного аукциона разместил в единой информационной системе (на электронной площадке) протокол разногласий, то он должен подписать и разместить проект контракта в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе (на электронной площадке) доработанного проекта контракта или первоначального проекта и документа, содержащего информацию о причинах отказа учесть полностью или частично замечания по протоколу разногласий.

37.

Условия признания уклонения от заключения контракта

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:

- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта;

- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствия обеспечения требованиям о размере обеспечения;

- признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона, недостоверной

38.

Возможность Заказчика изменить условия контракта

При исполнении контракта допускаются следующие изменения условий контракта по соглашению сторон:

- снижение цены контракта без изменения иных условий контракта;

- увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;

- улучшение качественных, функциональных характеристик работ по сравнению с характеристиками, установленными контрактом

39.

Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Предусмотрена

40.

Банковское сопровождение контракта

Не предусмотрено

Раздел III. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) «На выполнение работ по ремонту уличного освещения в п.Прихолмье Минусинского района»

1. Общие требования

1.1. Срок выполнения работ: с даты подписания контракта по  25 ноября года.

1.2. Место выполнения работ: Россия, Красноярский край, Минусинский район, п. Прихолмье.

2. Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ

Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования предъявляемые к ним

№ п/п

Наименование товара

Показатель (характеристика) товара (материала)

Требуемые значения показателя (значения показателя эквивалентности) товара (материала), используемого при выполнении работ

Сведения о номинальных показателях (характеристики) товара

Сведения о допустимых минимальных и/или максимальных значениях показателя (характеристики) товара

2.1.1

Провод изолированный самонесущий СИП4 2×16

ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1)

Номинальное сечение основной и нулевой жил

16мм2

Материал токоведущей жилы

алюминий

Материал изоляции

Сшитый светостабилизированный полиэтилен

Номинальная толщина изоляции

1,3мм2 0,1+0,1

Активное сопротивление жилы провода

2,448 Ом/км

Допустимая токовая нагрузка

100 А

2.1.2

Провод силовой ВВГ 2×2,5

ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия

Характеристика изделия

Провод со скрученными жилами в поливинилхлоридной изоляции, с поливинилхлоридной оболочкой гибкий на напряжение 380 В для систем 380/600 В

Номинальное сечение токоведущей жилы

2,5мм2

Материал токоведущей жилы

медь

Материал изоляции

ПХВ

2.1.3

Светильник уличного освещения светодиодный 50W

ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»

Назначение изделия

для освещения улиц, дорог с небольшой

интенсивностью движения транспорта, пешеходных переходов, дворовых территорий, парков, автостоянок,

площадей перед торговыми комплексами.

Рабочее напряжение

220 В.

Мощность

55 Вт.

±10Вт

Цветовая температура

5000 К

5028 ± 283 К

Световой поток

7200лм

±400лм

Исполнение

УХЛ1

Степень защиты не менее

IP 65

2.1.4

Кронштейн для светильников К1П на хомуте (или аналог)

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012

Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог

Материал

Стальной уголок и электросварная труба, диаметром 45 мм

Покрытие

Порошковая эмаль

Номинальное напряжение сети

230 В.

Максимальная мощность коммутируемой электрической цепи

1,4 кВт

Степень защиты

IP 44

Светочувствительность

5-15 Лк

2.1.5

Зажим ответвительный Р21 (или аналог)

ГОСТ 13276-79

Арматура линейная. Общие технические условия;

Международный стандарт CENELEC EN 50483

Число ответвительных проводов

1

Сечение СИП магистрали

10 – 25 мм2

Сечение провода на ответвлении

1,5 – 35мм2

Максимальная нагрузка (I)

9 кН

Климатическое исполнение

УХЛ1

2.1.6

Зажим промежуточный для СИП PS16|120 (или аналог)

Международный стандарт CENELEC EN 50483

Диапазон сечений

16 – 120 мм2

Материал изделия

Стеклоармированный полиамид

Климатическое исполнение

УХЛ1

2.1.7

Зажим анкерный для СИП PA25S (или аналог)

Международный стандарт CENELEC EN 50483

Диапазон сечений

16 – 25 мм2

Минимальная разрушающая нагрузка

2,5кН

Климатическое исполнение

УХЛ1

3. Общие требования к выполнению работ

3.1 Подрядчик обязан выполнить весь объем в соответствии с «Техническим заданием» в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта.

3.2 Работы должны производиться при обязательном соблюдении Перечня видов работ, по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пунктов:

20.   Устройство наружных электрических сетей

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно.

3.3 Подрядчик гарантирует соответствие материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, требованиям действующего законодательства РФ, государственным стандартам, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, ГОСТам, ТУ, СНиП. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил противопожарного режима утвержденные постановлением РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

3.4 Подрядчик предоставляет, по требованию Заказчика, сертификаты соответствия, паспорта и имеющуюся техническую документацию на применяемые в процессе монтажа материалы и оборудование.

3.5 Подрядчик должен нести ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ.

3.6 Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, о правилах об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

4. Порядок выполнения, сдача и приемка работ:

4.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием.

4.2 Подрядчик выполняет работы, в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

 ГОСТ Р 55706-2013. Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;

 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7;

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБЭЭП).

4.3 Подрядчик предоставляет все акты освидетельствования скрытых работ по объекту и передаёт Заказчику всю исполнительную документацию (исполнительные схемы) по объекту, за пять календарных дней до начала приёмки выполненных работ.

4.4 Представленная Подрядчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил (согласно РД-11-02-2006) и утверждена в установленной форме.

4.5 Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

4.6 По факту выполнения каждого вида скрытых работ, Подрядчик должен предъявить их результат для освидетельствования Заказчику, с составлением и подписанием между сторонами соответствующего акта на скрытые работы (по форме п. 6.2.1.СНиП 12-01-2004).

4.7 Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. При выполнении работ не должно допускаться захламлений, образования мусора. После окончания работ производится уборка мусора и материалов.

4.8 При проведении работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузки на электросети согласовать время их проведения с Заказчиком.

4.9 Привлечение иностранной рабочей силы допускается в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ.

4.10 Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства.

4.2.1 Заказчик, уполномоченный представитель заказчика при осуществлении контроля над производством и качеством работ имеют право:

 осуществлять контроль над ходом производства работ и их качеством, не
вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

 отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с
указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не противоречат условиям контракта.

4.2.2 Заказчик, уполномоченный представитель заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, обязаны немедленно заявить в письменной форме об этом Подрядчику.

4.2.3 По требованию заказчика или уполномоченного представителя заказчика Подрядчик представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории РФ.

4.2.4 Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в контракте в срок, установленный заказчиком или уполномоченным представителем заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

4.3.1 Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ необходимость проведения дополнительного объема работ, неучтенного в локальном сметном расчете, обязан письменно уведомить об этом заказчика.

4.3.2 Подрядчик осуществляет временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на объекте с разрешения Заказчика, если эти коммуникации принадлежат Заказчику.

4.3.3 Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

4.4.1 Заказчик, в лице уполномоченного представителя, выполняющего функции заказчика при осуществлении строительного надзора и контроля за качеством выполняемых работ, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан   в пятидневный срок осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, в письменной форме.

4.4.2 Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом о приёмке выполненных работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края и Актом о приёмке выполненных работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края (форма КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписанными Заказчиком в лице уполномоченного представителя и Подрядчиком.

4.4.3 При приёмке выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную схему отремонтированных объектов уличного освещения, сертификаты на СИП и линейную арматуру, протоколы измерений сопротивления изоляции, испытаний заземляющих устройств и аппаратов защиты.

4.4.4 При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об этом, и Акт подписывается другой стороной.

4.4.5 Заказчик, в лице уполномоченного представителя, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте были оговорены эти недостатки.

4.4.6 В случаях, когда Подрядчиком работа выполнена с отступлением или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным.

5. Требования к гарантиям качества:

5.1 Гарантии качества предоставляться как на все виды выполненных работ, так и на все использованные материалы и оборудование.

5.2 Срок гарантий качества, предоставляемой Подрядчиком на выполненные работы, а также на все используемые материалы и оборудование, составляет не менее 3 лет с момента подписания Акта рабочей комиссии о приёмке в эксплуатацию выполненных работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края и Акта рабочей комиссии о приёмке в эксплуатацию выполненных работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края

5.3 При выявлении дефектов (недостатков), возникших не по вине Заказчика, в период гарантии качества Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия и составления акта, фиксирующего дефекты (недостатки), Подрядчик направляет своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.

5.4 Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Глава Прихолмского сельсовета                                   А.В. Смирнов

Раздел IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

№_____________________

ИКЗ 203242500177324550100100030014222244

п.Прихолмье

Минусинского района                                    «__»___________2020 года

Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Смирнова Артема Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  _________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании __________, далее совместно именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «_____» ______ 2020 года №_______ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подписанием Контракта Подрядчик обязуется на выполнение работ по ремонту уличного освещения в п.Прихолмье Минусинского района (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы при отсутствии претензий к их качеству.

1.2. Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1), Локально- сметными расчетами (Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 3), которые определяют виды, объём работ, основные требования к работам и используемым в процессе выполнения работ материалам, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, количество объем работ, единицы измерения читать как :  1 условная единица.

1.3. Качество выполняемых работ и применяемых современных строительных материалов должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам применимым при строительстве в РФ.

2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. _____ коп. (______________ рублей _______ копеек) в том числе НДС___% ________руб. ____коп. (для поставщиков, не являющихся плательщиками НДС, НДС не предусмотрен).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта

Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ и все сопутствующие расходы, необходимые для исполнения Контракта

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

2.2. Цена контракта включает в себя сметную стоимость выполняемых работ, стоимость приобретаемых материалов и оборудования, все взимаемые и уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы по доставке до места выполнения работ и размещению рабочих, оборудования и материалов, расходы на погрузо-разгрузочные работы, хранение всех материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ, вывоз строительного мусора и другие сопутствующие расходы, необходимые для исполнения муниципального Контракта.

2.3. Источники финансирования Контракта: бюджет Прихолмского сельсовета.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 настоящего Контракта.

2.5. Форма оплаты – безналичный расчет. Расчёт осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня подписания Акта приемочной комиссии о приёмке работ по ремонту уличного освещения в п.Прихолмье Минусинского района Красноярского края, по реализации мероприятия "По поддержке местных инициатив"  (далее - Акт приемки), акта о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, выставленной счёт-фактуры (счета), переданных согласно описи представленных документов, при условии поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика. Аванс не предусмотрен.

2.6. При задержке предоставления Подрядчиком форм № КС-2, № КС-3 невыполнении согласованного объема работ или представления недостоверной информации, содержащейся в исполнительных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

2.7. Расчёт производится Заказчиком после сдачи Подрядчиком 100% выполненных работ при устранении всех выявленных дефектов, при условии поступления средств на лицевой счет Заказчика.

2.8.  Сумма оплаты, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненной работы

3.1. По окончании выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности сдать результаты выполненных работ.

3.2.  Для приемки результатов выполненных работ приемочная комиссия Заказчика в течение пяти календарных дней со дня получения уведомления Подрядчика обязана с участием уполномоченного представителя Подрядчика проверить качество и соответствие результатов выполненных работ требованиям Контракта. В ходе приемки результатов выполненных работ проводится экспертиза оказанных услуг в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза может проводиться членами приемочной комиссии своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке.

3.4. При положительном заключении приемочной комиссии составляется Акт приемочной комиссии о приёмке работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края, по реализации мероприятия "По поддержке местных инициатив" в течение 1 (одного) календарного дня, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

3.5. При выявлении несоответствий результатов выполненных работ, препятствующих их приемке, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Контракта. Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением уполномоченного представителя Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами приемочной комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии оформляется мотивированный отказ (двусторонний акт о выявленных недостатках (дефектах)) от подписания Акта приемки, который направляется Подрядчику.

Двусторонний  акт о выявленных недостатках (дефектах) документально закрепляет факт нарушения условий муниципального Контракта, в части несвоевременного выполнения работ, в срок установленный Контрактом; факт выявленных недостатков (дефектов), при обследовании и проверке Объекта и наличие причинно-следственной связи между несвоевременным выполнением работ и наступлением последствий; факт наступления правовых последствий и установленной действующим Законодательством и условиями муниципального Контракта ответственности за ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Контракту.

Двусторонний акт о выявленных недостатках (дефектах) направляется Заказчиком Подрядчику вместе претензией об устранении неисполненных обязательств.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ, если выявленные несоответствия не препятствуют приемке результатов выполненных работ и установить Подрядчику срок для устранения несоответствий (не более 5 календарных дней).

3.6. После устранения выявленных несоответствий Подрядчиком Заказчик проводит повторную приемку с участием уполномоченного представителя Подрядчика. При повторном обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество выполненных работ или иных недостатков в работе, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, в порядке, указанном в в Контракте, оформляется отрицательное заключение приемочной комиссии и мотивированный отказ от подписания Акта приемки, который направляется Подрядчику.

3.7. По окончанию приёмки работ Заказчик подписывает предоставленные Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100).

3.8. Работы считаются выполненными в полном объёме с даты подписания Сторонами Акта приемки.

Гарантии качества

4.1. Гарантийный срок материалов устанавливается заводами-изготовителями.

4.2.              Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты (недостатки), препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на место выполнения работ своего представителя в течение 10 календарных дней со дня получения сообщения от Заказчика (гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов).

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу. Заключением экспертизы фиксируются выявленные (скрытые) дефекты и недостатки, устанавливаются причины и характер их образования и решается вопрос о разрешении спора в судебном порядке.

Срок выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ начинается с даты заключения Контракта по 25 ноября2020г (включительно).

5.2. Начиная с 00 час. 00 мин 26 ноября2020 г. (при нарушении сроков выполнения работ), Заказчик применяет виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 контракта виды ответственности (неустойка, штрафы, пени), указанные в разделе 7 Контракта.

Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1.              Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с использованием современных строительных материалов, оборудования, комплектующих и инструментов, имеющих документальное подтверждение качества (сертификаты или паспорта качества изготовителя), в соответствии с ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, законом «Об образовании».

6.1.2.              Допускать к производству работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, а в случаях, предусмотренных законом, документы, подтверждающие право данного специалиста на производство таких работ и прошедших инструктаж по технике безопасности при производстве таких работ.

При выполнении работ обеспечивать и соблюдать технику безопасности в здании и на территории объекта, где проводится текущий ремонт, требования пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений, и нести полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих и надзорных органов, кроме этого соблюдать правила внутреннего распорядка и режим работы Заказчика.

6.1.3.              Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

6.1.4.              Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

6.1.5.              Предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по объекту и передать Заказчику всю исполнительную документацию (исполнительные схемы) по объекту, за пять календарных дней до начала приемки выполненных работ.

Представленная Подрядчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил (согласно РД-11-02-2006) и утверждена в установленной форме.

Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

Вести фотофиксацию всех выполненных скрытых работ и предоставлять отчет Заказчику, на бумажном (в 2-х экземплярах) и электронном носителе.

6.1.7.              Сдать Заказчику выполненные работы по акту о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

6.1.8. В случае досрочного выполнения работ по соглашению с Заказчиком сдать работы.

6.1.9. Безвозмездно устранить недостатки (дефекты) в срок, установленный Заказчиком в уведомлении Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах) на объекте.

6.1.10.              Вывезти из здания и территории объекта в трёхдневный срок со дня подписания форм № КС-2, № КС-3 принадлежащие ему средства (транспортные средства, инструменты, строительные материалы).

6.1.11.              Предоставлять по запросам Заказчика в течение 3 рабочих дней требуемую информацию, акты, протоколы, непосредственно связанные с вопросами выполнения работ, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

6.1.12. Оплатить сумму неустойки (штрафов, пени) по первому требованию Заказчика.

6.1.13. В период гарантийного срока (трёх лет с момента выполнения работ) устранять выявленные недостатки по первому требованию Заказчика.

6.1.14. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

6.1.15. Возмещать понесенные Заказчиком расходы по исправлению недостатков (дефектов) своими силами или силами третьих лиц.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Направлять предложения Заказчику по улучшению качества выполняемых работ.

6.2.2. До сдачи выполненных работ в гарантийную эксплуатацию обеспечить за свой счет охрану использованного в строительстве (ремонте) имущества и выполненных работ.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Одновременно с актом о передаче строительной площадки (объекта) передать Подрядчику документы об отводе мест для складирования строительного материала и мусора.

6.3.2. Своевременно, в пределах имеющихся средств, произвести оплату за выполненные Подрядчиком работы на основании предъявленных счетов-фактур, акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 с приложенной исполнительной документацией, при выполнении работ в заданном объёме, установленного качества.

6.3.3.              Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в освидетельствовании скрытых работ, проверять ход, сроки и качество выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов.

6.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Для проверки выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов вправе привлекать третьих лиц.

6.4.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения работ, выполненных с ненадлежащим качеством в соответствии с условиями контракта.  В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4.2.1. В случае если в течение гарантийного срока будут выявлены некачественно выполненные работы Подрядчик обязан их устранить за свой счет и своими силами. Если Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы, то Заказчик оставляет за собой право привлечь для устранения этих недостатков третьих лиц, а Подрядчик возместить Заказчику все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011).

7.2  Ответственность Заказчика:

7.2.1 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.2.2 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.2.3  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. (п. 5 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

7.3. Ответственность Подрядчика:

7.3.1    За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.;

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.3.3.   Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3.4.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.( п. 7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе)

7.3.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Непреодолимая сила

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев, на основании представленных Подрядчиком, подтверждающих документов от соответствующих компетентных органов.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

Обеспечение исполнения контракта[1]

9.1. Условием заключения контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет:

В случае предоставления обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

УФК по Красноярскому краю (Администрация Прихолмского сельсовета)

лицевой счёт № 05193018520

ИНН:2425001773 КПП: 245501001

Банк получателя:

Отделение Красноярск, г. Красноярск

Расчётный счёт № 40302810200003000233

БИК 040407001

Назначение платежа: обеспечение исполнения Контракта.

Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5% и рассчитывается от цены, сложившейся в ходе проведения электронного аукциона, по которой будет заключаться Контракт и обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком всех предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, в том числе исполнение обязательств, установленных разделами 1, 2, 3, 4, 5 настоящего Контракта; в том числе надлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.2. В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе. (Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

9.3. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.4. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (пени), убытки, которые перечисляются в местный бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.5. При предоставлении Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, возврат Подрядчику указанных средств осуществляется Заказчиком после надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика письменного требования с указанием информации о банковских реквизитах, по которым необходимо произвести возврат указанных средств.

9.6. Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.7. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом п. 8.2.настоящего Контракта, в случае предоставления таким участником информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об электронном аукционе.

9.8. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта.

Разрешение споров

10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров. Срок рассмотрения претензии не более десяти рабочих дней.

Претензии направляются Сторонами по электронной почте, факсу, экспресс-почтой, нарочно, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату, по местонахождению Сторон, указанному в разделе 14 контракта.

10.2. При наступлении правовых последствий предусмотренных в разделе 7 контракта Заказчик, направляет Банку, выдавшему Подрядчику банковскую гарантию требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08 ноября 2013 № 1005  «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

11. Основание, порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

11.1. 1. если возможность изменения условий Контракта предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме и проектом Контракта:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества товара и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара;

11.1.2.  если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

11.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

11.1.4. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом(по методике сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта»);

11.1.5. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике с направлением письменного соглашения о соответствующих изменениях.

11.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается выполнение работ, поставка товара, или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

11.4.              Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

11.5.              Односторонний отказ Заказчика.

11.5.1.              Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик  и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемому Товару таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.5.2.              Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщику об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе

11.5.3.              Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5.4.              Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.5.5.              Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Федеральный закон 44-ФЗ) порядке, в реестр недобросовестных поставщиков.

11.6.              Односторонний отказ Поставщика.

11.6.1.              В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Поставщика от исполнения Контракта, Заказчик осуществляет услуги, которые являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона 44-ФЗ.

11.6.2.              Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.6.3.              Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.6.4.              Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщика Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6.5.              Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.7.              При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.8.              Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.9.              В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.10.              В случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказ-чика от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения Контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 ст.104 Федерального закона 44-ФЗ, а также копию решения суда о расторжении Контракта или в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12. Срок действия контракта

12.1. Контракт, вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2020года (включительно).

12.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта.

13. Особые условия

13.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

13.1.1. если возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией об аукционе в электронной форме и проектом контракта:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

13.1.2.  если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;

13.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

13.1.4. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

13.1.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем)   обязательства исполнены.

13.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае изменения правового статуса, банковских реквизитов, руководителя одной из Сторон, она, в течение трех рабочих дней обязана проинформировать другую Сторону об изменениях и организации-правопреемнике с направлением письменного соглашения о соответствующих изменениях.

13.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

13.4. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, затрагивающих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать информацию, касающуюся объекта, в средствах массовой информации и сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

13.5. Настоящий контракт заключён в электронной форме на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru и подписан электронной цифровой подписью каждой из Сторон, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

13.6. К настоящему контракту прилагаются:

- Дефектная ведомость (Приложение № 1);

- Локальный сметный расчет (Приложение № 2);

- Техническое задание (Приложение № 3);

14. Антикоррупционная оговорка.

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также, действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим Контрактом действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что произошло или не произойдет, другая сторона имеет письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Юридические адреса сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Администрация Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края

Адрес: 662636, Россия, Красноярский край, п.Прихолмье,ул.Зеленая,31

ИНН:2425001773 КПП: 245501001

Банк получателя:

Отделение Красноярск, г. Красноярск

Расчётный счёт № 40302810200003000233

БИК 040407001

контактные тел.:8(39132) 76-4-57

эл. почта: priholm@yandex.ru

Глава сельсовета

________ А.В. Смирнов

Приложение № 1

к муниципальному Контракту

от «__» __________ 2020г. № ____

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по ремонту уличного освещения                                                                 в п.Прихолмье Минусинского района

Приложение № 2

к муниципальному Контракту

от «__» __________ 2020г. № ____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Выполнение работ по ремонту уличного освещения в п.Прихолмье Минусинского

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Приложение № 3

к муниципальному Контракту

от «__» __________ 2020г. № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  ремонту уличного освещения в п.Прихолмье Минусинского района

*Техническое задание составляется путем включения предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о материалах, используемых при выполнении работ (Товарном знаке и (или) конкретных показателях материалов), указанной в заявке на участие в электронном аукционе его участника.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Прихолмского сельсовета

_____________К.Г. Форсел

"____" ____________2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Уличное освещение

1

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов

м

7000

Провода изолированные самонесущие СИП4 2*16 - 7350 м

2

Установка светильников с лампами светодиодными

шт

70

Светильники светодиодные 50Вт
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 2,5 мм2 - 140 м
Кронштейны для светильников К1П  на хомуте - 70 шт

3

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2

шт

490

Зажим ответвительные Р21 - 140 шт
Крюки монтажные ВТ8 - 175 шт
Поддерживающий зажим PS 16/20 - 160 шт
Зажимы анкерные РА16-35 - 15 шт

Составил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района: _______________В.В. Усачев

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Прихолмского сельсовета

_________ К.Г. Форсел

"__" ____2019 г.

Красноярский край, Минусинский район,

п. Прихолмье

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость

1130,455

тыс. руб.

Средства  на оплату труда

6,287

тыс. руб.

Сметная трудоемкость

479,08

чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.
раб.на ед.

Т/з осн.
раб.
Всего

Т/з мех. на ед.

Т/з мех.
Всего

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

Осн.З/п

Эк.Маш

З/пМех

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Раздел 1. Уличное освещение

1

ТЕР33-04-008-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О

Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46
НР (3271 руб.): 105% от ФОТ
СП (1869 руб.): 60% от ФОТ

1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах

7
7000/1000

1928,24

368,54

876,5

76,38

13498

2580

6136

535

34,9

244,3

5,6

39,2

2

прайс

Провода изолированные самонесущие СИП4 2*16       38/1,2/8,46
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46

м

7350

6,1

44835

3

ТЕР33-04-014-02
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О

Установка светильников с лампами светодиодными
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46
НР (2465 руб.): 105% от ФОТ
СП (1409 руб.): 60% от ФОТ

1 светильник

70

125,22

23,34

101,29

10,2

8765

1634

7090

714

2,29

160,3

0,8

56

4

прайс

Светильники светодиодные 50Вт      2350/1,2/8,46
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46

шт

70

231,48

16204

5

ТСЦ-501-8184

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 2,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46

1000 м

0,14
140 / 1000

3743,15

524

6

прайс

Кронштейны для светильников К1П  на хомуте      700/1,2/8,46
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46

шт

70

68,95

4827

7

ТЕРм08-02-144-03
Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46
НР (783 руб.): 95% от ФОТ
СП (536 руб.): 65% от ФОТ

100 шт.

4,9
(140+175+160+15) / 100

171,63

168,26

841

824

15,2

74,48

8

ТСЦ-509-0215

Зажим ответвительные Р21
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46

шт.

140

30,82

4315

9

ТСЦ-110-0100

Крюки монтажные ВТ8
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46

шт.

175

11,84

2072

10

ТСЦ-509-0426
применительно

Поддерживающий зажим PS 16/20
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46

шт.

160

30,23

4837

11

ТСЦ-509-0032

Зажимы анкерные РА16-35
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46

100 шт.

0,15
15 / 100

2012,57

302

Итого по разделу 1 Уличное освещение

942046

479,08

95,2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

101020

5038

13226

1249

479,08

95,2

Накладные расходы

6519

Сметная прибыль

3814

Итоги по смете:

Итоги по Строительным работам

Итого

99739

404,6

95,2

Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46"

843792

404,6

95,2

Итоги по Монтажным работам

Итого

11614

74,48

Всего с учетом "Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. СМР=8,46"

98254

74,48

Итого

942046

479,08

95,2

Справочно, в базисных ценах:

Материалы

82756

Машины и механизмы

13226

ФОТ

6287

Накладные расходы

6519

Сметная прибыль

3814

НДС 20%

188409

ВСЕГО по смете

1130455

479,08

95,2

Составил: Ведущий инженер МКУ "Служба заказчика" Минусинского района: ___________________________Е.В. Темникова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО МКУ "Служба заказчика" Минусинского района: ___________________________Н.Н. Фурманова

(должность, подпись, расшифровка)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края

1. Общие требования

1.1. Срок выполнения работ: с даты подписания контракта по _______________ года.

1.2. Место выполнения работ: Россия, Красноярский край, Минусинский район, п. Прихолмье.

2. Требования к характеристикам товаров (материалов), используемых при выполнении работ

Перечень основных товаров (материалов), используемых при выполнении работ и требования предъявляемые к ним

№ п/п

Наименование товара

Показатель (характеристика) товара (материала)

Требуемые значения показателя (значения показателя эквивалентности) товара (материала), используемого при выполнении работ

Сведения о номинальных показателях (характеристики) товара

Сведения о допустимых минимальных и/или максимальных значениях показателя (характеристики) товара

2.1.1

Провод изолированный самонесущий СИП4 2×16

ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия (с Изменением № 1)

Номинальное сечение основной и нулевой жил

16мм2

Материал токоведущей жилы

алюминий

Материал изоляции

Сшитый светостабилизированный полиэтилен

Номинальная толщина изоляции

1,3мм2 0,1+0,1

Активное сопротивление жилы провода

2,448 Ом/км

Допустимая токовая нагрузка

100 А

2.1.2

Провод силовой ВВГ 2×2,5

ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия

Характеристика изделия

Провод со скрученными жилами в поливинилхлоридной изоляции, с поливинилхлоридной оболочкой гибкий на напряжение 380 В для систем 380/600 В

Номинальное сечение токоведущей жилы

2,5мм2

Материал токоведущей жилы

медь

Материал изоляции

ПХВ

2.1.3

Светильник уличного освещения светодиодный 50W

ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»

Назначение изделия

для освещения улиц, дорог с небольшой

интенсивностью движения транспорта, пешеходных переходов, дворовых территорий, парков, автостоянок,

площадей перед торговыми комплексами.

Рабочее напряжение

220 В.

Мощность

55 Вт.

±10Вт

Цветовая температура

5000 К

5028 ± 283 К

Световой поток

7200лм

±400лм

Исполнение

УХЛ1

Степень защиты не менее

IP 65

2.1.4

Кронштейн для светильников К1П на хомуте (или аналог)

ГОСТ IEC 60598-2-3-2012

Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог

Материал

Стальной уголок и электросварная труба, диаметром 45 мм

Покрытие

Порошковая эмаль

Номинальное напряжение сети

230 В.

Максимальная мощность коммутируемой электрической цепи

1,4 кВт

Степень защиты

IP 44

Светочувствительность

5-15 Лк

2.1.5

Зажим ответвительный Р21 (или аналог)

ГОСТ 13276-79

Арматура линейная. Общие технические условия;

Международный стандарт CENELEC EN 50483

Число ответвительных проводов

1

Сечение СИП магистрали

10 – 25 мм2

Сечение провода на ответвлении

1,5 – 35мм2

Максимальная нагрузка (I)

9 кН

Климатическое исполнение

УХЛ1

2.1.6

Зажим промежуточный для СИП PS16|120 (или аналог)

Международный стандарт CENELEC EN 50483

Диапазон сечений

16 – 120 мм2

Материал изделия

Стеклоармированный полиамид

Климатическое исполнение

УХЛ1

2.1.7

Зажим анкерный для СИП PA25S (или аналог)

Международный стандарт CENELEC EN 50483

Диапазон сечений

16 – 25 мм2

Минимальная разрушающая нагрузка

2,5кН

Климатическое исполнение

УХЛ1

3. Общие требования к выполнению работ

3.1 Подрядчик обязан выполнить весь объем в соответствии с «Техническим заданием» в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта.

3.2 Работы должны производиться при обязательном соблюдении Перечня видов работ, по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пунктов:

20.   Устройство наружных электрических сетей

20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно.

3.3 Подрядчик гарантирует соответствие материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, требованиям действующего законодательства РФ, государственным стандартам, техническим регламентам, строительным нормам и правилам, ГОСТам, ТУ, СНиП. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Правил противопожарного режима утвержденные постановлением РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

3.4 Подрядчик предоставляет, по требованию Заказчика, сертификаты соответствия, паспорта и имеющуюся техническую документацию на применяемые в процессе монтажа материалы и оборудование.

3.5 Подрядчик должен нести ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ.

3.6 Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, о правилах об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

4. Порядок выполнения, сдача и приемка работ:

4.1 Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием.

4.2 Подрядчик выполняет работы, в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

 ГОСТ Р 55706-2013. Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы;

 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

 СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7;

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБЭЭП).

4.3 Подрядчик предоставляет все акты освидетельствования скрытых работ по объекту и передаёт Заказчику всю исполнительную документацию (исполнительные схемы) по объекту, за пять календарных дней до начала приёмки выполненных работ.

4.4 Представленная Подрядчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил (согласно РД-11-02-2006) и утверждена в установленной форме.

4.5 Представление Подрядчиком ненадлежащей оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.

4.6 По факту выполнения каждого вида скрытых работ, Подрядчик должен предъявить их результат для освидетельствования Заказчику, с составлением и подписанием между сторонами соответствующего акта на скрытые работы (по форме п. 6.2.1.СНиП 12-01-2004).

4.7 Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. При выполнении работ не должно допускаться захламлений, образования мусора. После окончания работ производится уборка мусора и материалов.

4.8 При проведении работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузки на электросети согласовать время их проведения с Заказчиком.

4.9 Привлечение иностранной рабочей силы допускается в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ.

4.10 Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ, подписанию актов и обеспечивает беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя заказчика по всем видам работ, в течение всего периода их производства.

4.2.1 Заказчик, уполномоченный представитель заказчика при осуществлении контроля над производством и качеством работ имеют право:

 осуществлять контроль над ходом производства работ и их качеством, не
вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

 отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с
указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком при условии, если они не противоречат условиям контракта.

4.2.2 Заказчик, уполномоченный представитель заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, обязаны немедленно заявить в письменной форме об этом Подрядчику.

4.2.3 По требованию заказчика или уполномоченного представителя заказчика Подрядчик представляет сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории РФ.

4.2.4 Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в контракте в срок, установленный заказчиком или уполномоченным представителем заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

4.3.1 Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ необходимость проведения дополнительного объема работ, неучтенного в локальном сметном расчете, обязан письменно уведомить об этом заказчика.

4.3.2 Подрядчик осуществляет временные подсоединения к коммуникациям на период выполнения работ на объекте с разрешения Заказчика, если эти коммуникации принадлежат Заказчику.

4.3.3 Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

4.4.1 Заказчик, в лице уполномоченного представителя, выполняющего функции заказчика при осуществлении строительного надзора и контроля за качеством выполняемых работ, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, обязан   в пятидневный срок осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, в письменной форме.

4.4.2 Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом о приёмке выполненных работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края и Актом о приёмке выполненных работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края (форма КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписанными Заказчиком в лице уполномоченного представителя и Подрядчиком.

4.4.3 При приёмке выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную схему отремонтированных объектов уличного освещения, сертификаты на СИП и линейную арматуру, протоколы измерений сопротивления изоляции, испытаний заземляющих устройств и аппаратов защиты.

4.4.4 При отказе одной из сторон от подписания Акта в нем делается отметка об этом, и Акт подписывается другой стороной.

4.4.5 Заказчик, в лице уполномоченного представителя, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте были оговорены эти недостатки.

4.4.6 В случаях, когда Подрядчиком работа выполнена с отступлением или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным.

5. Требования к гарантиям качества:

5.1 Гарантии качества предоставляться как на все виды выполненных работ, так и на все использованные материалы и оборудование.

5.2 Срок гарантий качества, предоставляемой Подрядчиком на выполненные работы, а также на все используемые материалы и оборудование, составляет не менее 3 лет с момента подписания Акта рабочей комиссии о приёмке в эксплуатацию выполненных работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края и Акта рабочей комиссии о приёмке в эксплуатацию выполненных работ по ремонту уличного освещения в п. Прихолмье Минусинского района Красноярского края

5.3 При выявлении дефектов (недостатков), возникших не по вине Заказчика, в период гарантии качества Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия и составления акта, фиксирующего дефекты (недостатки), Подрядчик направляет своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.

5.4 Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Глава Прихолмского сельсовета                                           К.Г. Форсел

Раздел V. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта.

на выполнение работ по  ремонту уличного освещения в п.Прихолмье Минусинского района

Начальная (максимальная) цена Контракта определена в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены Контракта, цены Контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» проектно-сметным методом на основании Локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту уличного освещения в п.Прихолмье Минусинского района составленного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 1 130 455 (Один миллион сто тридцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 00 коп.

Глава Прихолмского  сельсовета __________________/А.В. Смирнов /

Раздел VI. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Подача заявок на участие в электронном аукционе

1.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

1.2. С 01 января 2020г. по 31 декабря 2020 г. включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2020 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона 44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется. (п.50 ст. 112 Федерального закона 44-ФЗ).

1.3. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме. Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью участника такой закупки или лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

1.4. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

1.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

1.6. В случае использования Заказчиком при описании объекта закупки значений показателя, не предусмотренных настоящей Инструкцией, такой показатель не подлежит конкретизации.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 1 часть.

2.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

2.2. Согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2.3. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

2.3.1. наименование страны происхождения товара

2.3.2. конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Конкретные показатели.

3.1. Под конкретными показателями при составлении описания объекта закупки Заказчиком, понимаются все его технические, функциональные, качественные характеристики, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

3.2. Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».

3.3. При заполнении первой части заявки, в части представления участником закупки конкретных значений характеристик (потребительских свойств) товаров (используемых материалов), не допускается указание словосочетаний, слов и знаков: «не менее», «не ниже», «не хуже», «не более», «не выше», «превышать», «менее», «ниже», «более», «лучше», «или», «либо», «св.», «свыше», «не менее», «от», «до» «>», «<», «≤», «≥», «/» и их производных (за исключением случаев, когда знак «/» входит в наименование, обозначение самого товара, марки материала, единицы измерения, установленного нормативной документацией или обычаями обозначения того или иного товара), если это не предусмотрено нормативно-технической документацией на предлагаемый товар и настоящей инструкцией. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик товара.

Правило чтения символов и значения показателей.

Значения показателей, сопровождающиеся в техническом задании словами «не менее», «не ниже» и аналогичными по смыслу словами, а также знаками «≥» – являются минимальными значениями.

Значения показателей, сопровождающиеся в техническом задании словами «не более», «не выше» и аналогичными по смыслу словами, а также знаками «≤»– являются максимальными значениями.

При формировании заявки и при наличии в техническом задании значений показателей, сопровождающихся словом «более», «выше», «от» или знаком «>», участник закупки должен предложить показатель, превышающий такое числовое значение.

При формировании заявки и при наличии в техническом задании значений показателей, сопровождающихся словом «менее», «ниже», «до» или знаком «<», участник закупки должен предложить показатель, составляющий менее такого числового значения.

При формировании заявки и при наличии в техническом задании значений показателей, сопровождающихся знаком «и/или» участник закупки должен предложить один из показателей или несколько, при этом выбрать знак «и».

При формировании заявки и при наличии в техническом задании значений показателей, сопровождающихся знаком «и», «;», «,» участник закупки должен предложить перечислить все значения данного показателя. Исключение: знак «,» между перечислением нескольких значений с указанием в последнем значении союза «или», означает, что участнику закупки необходимо указать одно из перечисленных заказчиком значений (Пример: если заказчиком установлено требование: синий, красный, белый или черный, то участнику закупки необходимо предложить только один цвет).

При формировании заявки и при наличии в техническом задании значений показателей, сопровождающихся знаком «≈», участник закупки должен предложить показатель, приближенный к значению или диапазон, в который входит данное значение, но не превышающие установленные максимальные и минимальные значения.

При формировании заявки и при наличии в техническом задании значений показателей, сопровождающихся знаком «≠», участник закупки должен предложить иной показатель, превышающий или менее такого значения, но не превышающие установленные максимальные и минимальные значения.

При формировании заявки и при наличии в техническом задании значений показателей, сопровождающихся знаком «-» («тире», «дефис»), участник закупки должен указать конкретное значение показателя в пределах указанного диапазона допустимых значений, при этом минимальное и максимальное значение включаются в диапазон допустимых значений, за исключением случаев наличия в показателе слов «в диапазоне», «диапазон», «фракция», «в пределах», номинальный ток, или указания значений температуры

При формировании заявки и при наличии в техническом задании значений показателей, сопровождающихся знаком «+/-», участник закупки должен предложить показатель, составляющий конкретное числовое значение.

При формировании заявки и при наличии в техническом задании значений показателей температурных характеристик, участник закупки должен указать относительно температурной шкалы; если заказчиком установлено требование к температурным значениям в виде «свыше минус 5» или «более минус 5», то значение должно быть выше на температурной шкале, то есть допустимое значение в данном случае «минус 4», «минус 3» и т.д.

При формировании заявки и при наличии в техническом задании значений показателей габаритных размеров в виде АхВхС мм, установленное Заказчиком условие касается всех значений (например, не более 15*12*15 мм означает, что слова «не более» относятся к каждому из трех значений)

При указании используемых для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности к использованию товара, товара при выполнении работ, оказании услуг максимальных и (или) минимальных значений таких показателей и показателей, значения которых не могут изменяться, заказчиком используются такие слова (словосочетания) как:

- при указании минимальных значений: «от», «более», «не менее», «выше», «min» и другие;

- при указании максимальных значений: «до», «менее», «не более», «ниже», «max» и другие.

При указании диапазонов значений с использованием слов «от» и «до» минимальным значением такого диапазона является значение, указанное после слова «от», максимальным - значение, указанное до слова «до».

Употребление словосочетаний, слов, знаков: «в пределах», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «наибольший», «наименьший», «минимальный», «максимальный» и других не допускается, за исключением случаев, когда в соответствии с государственными стандартами установлено, что данный показатель не может быть конкретизирован, а также за исключением случаев, когда производителем установлено такое значение показателя как неизменяемое, либо показатели и характеристики товаров определяются по испытаниям или различными методами вычисления с использованием специальной аппаратуры в лабораторных условиях в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 2 часть.

5.1. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

5.1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

5.1.2. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 ФЗ-44 (при наличии таких требований в Информационной карте), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 ФЗ-44 (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

5.1.3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено п. 39 Информационной карты. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

5.1.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5.1.5. документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 ФЗ-44 (в случае, если данное требование установлено в Информационной карте и участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;

5.1.6. документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 ФЗ-44 и данное требование указано в Информационной карте, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

5.1.7. декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ-44 и указания об этом в Информационной карте (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 ФЗ-44 документов и информации, не допускается.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона 1 и 2 частей, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

[1] Действие раздела 9 не распространяется на Подрядчика, являющегося казенным учреждением