Основная информация
| Дата опубликования: | 30 августа 2010г. |
| Номер документа: | RU90000201000998 |
| Текущая редакция: | 3 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Пермский край |
| Принявший орган: | Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края1 |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
30.08.2010 № СЭД-03.01-04-235
О ДОКУМЕНТАХ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
в редакции Приказов Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270, от 17.11.2010 № СЭД-03.01-04-312
Утратил силу на основании приказа Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 14.02.2011 № СЭД-03.01-05-29
В целях методологического обеспечения деятельности государственных заказчиков Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края, в соответствии с пунктом 3.38.1 Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22 декабря 2006 г. № 102-п, приказываю:
1. Утвердить обязательные для применения государственными заказчиками Пермского края формы документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме, согласно приложениям 1-20 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Инструкцию по заполнению форм документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме, согласно приложению 21 к настоящему Приказу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со 2 сентября 2010 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления государственных закупок Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края Кириллову Л.Н.
Министр М.Р.БИМАТОВ
Приложение 1
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Предмет закупки __________________________
Раздел, группа по номенклатуре товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд __________________________
Код бюджетной классификации (раздел, подраздел,
целевая статья, вид расходов, доп. ЭК) __________________________
Код вида экономической деятельности, продукции и услуг
из Перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов
на поставки (выполнение, оказание) которых
осуществляется путем проведения аукциона, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 27.02.2008 N 236-р __________________________
Сумма на _____ квартал 201__ г. __________________________
N
п/п
Наименование документа
Количество
листов
1
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
2
Документация об открытом аукционе в электронной форме
3
Перечень потенциальных поставщиков (исполнителей,
подрядчиков)
4
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
СОГЛАСОВАНО:
Выбор способа размещения заказа ________ _________ /______________/
Разработка технического задания
(спецификации) ________ _________ /______________/
Проект государственного контракта ________ _________ /______________/
Наличие финансирования ________ _________ /______________/
Подготовка документов по процедуре ________ _________ /______________/
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
2. Условия проведения
Адрес электронной площадки в сети Интернет
Дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г. "__:__"
часов (время местное)
Дата окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
"___" ___________ 201__ г.
Дата проведения открытого аукциона в
электронной форме
"___" ___________ 201__ г.
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовно-
исправительной системы
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения
В размере 15% от предложенной
цены контракта
или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение 3
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
2. Условия проведения
Участники размещения заказа
Субъекты малого
предпринимательства
Адрес электронной площадки в сети Интернет
Дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г. "__:__"
часов (время местное)
Дата окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
"___" ___________ 201_ г.
Дата проведения открытого аукциона в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г.
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения
В размере 15% от предложенной
цены контракта
или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение 4
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона │
│ в электронной форме __________________________ │
│ │
│ Номер (код) закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России. До начала функционирования электронных площадок операторов электронных площадок, отобранных Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России, осуществляется функционирование операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 N 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.
Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов, иными федеральными законами.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить государственный контракт, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет, и победителем которых признается лицо, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации и который предложил наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона в электронной форме на:
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе в электронной форме, и наиболее низкая цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
Предмет открытого аукциона в электронной форме - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона в электронной форме, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) - комплект документов, представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается электронной цифровой подписью.
Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, которая составляет от 0,5 до 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (или первой и второй части заявки, в случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме). Размещается на электронной площадке в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие открытом аукционе в электронной форме.
Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется оператором электронной площадки по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме и размещается на электронной площадке оператором электронной площадки в течение тридцати минут с момента окончания открытого аукциона в электронной форме.
Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией и заказчиком, уполномоченным органом по итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 N 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной площадке) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе в электронной форме (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной
почты
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной
почты
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
3
Почтовый адрес
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
4
Телефон
+7 (342) 217-67-42
5
Факс
+7 (342) 217-67-41
6
Порядок
формирования и
работы комиссии
Приказ Министерства развития торговли и
предпринимательства Пермского края от 12.03.2009 N
СЭД-03.02-03-26
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
1
Лот N 1
1.1
Предмет
государственного
контракта
1.2
Количество
поставляемого
товара, объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1.3
Место поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.5
Начальная
(максимальная)
цена контракта
1.6
Источник
финансирования
1.7
Величина понижения
начальной
(максимальной)
цены контракта -
"шаг аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет от _____
руб. ____ копеек до _____ руб. ____ копеек
1.8
Форма оплаты
1.9
Сроки оплаты
1.10
Порядок оплаты
1.11
Порядок
формирования цены
контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
1.12
Валюта,
используемая для
формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
1.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю РФ
1.14
Сведения о
возможности
увеличения
количества
поставляемых
товаров при
заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной форме,
с которым заключается контракт, количество
поставляемого товара может быть увеличено на сумму,
не превышающую разницу между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, на количество товара,
указанное в настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
1.15
Сведения о
возможности
изменения
предусмотренного
контрактом
количества товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более чем
на десять процентов при изменении потребности в
товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров по
согласованию с поставщиком первоначальная цена
контракта может быть изменена пропорционально
количеству товаров, но не более чем на десять
процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке товаров
цена контракта будет изменена указанным выше
образом при внесении соответствующих изменений в
контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого
товара
1.16
Сведения о
возможности
снижения цены
контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена без
изменения предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения государственного контракта
2
Лот N 2 и т.д.
2.1
Предмет
государственного
контракта
2.2
Количество
поставляемого
товара, объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг
2.3
Место поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.5
Начальная
(максимальная)
цена контракта
2.6
Источник
финансирования
2.7
Величина понижения
начальной
(максимальной)
цены контракта -
"шаг аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет от _____
руб. ____ копеек до _____ руб. ____ копеек
2.8
Форма оплаты
2.9
Сроки оплаты
2.10
Порядок оплаты
2.11
Порядок
формирования цены
контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
2.12
Валюта,
используемая для
формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
2.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю РФ
2.14
Сведения о
возможности
увеличения
количества
поставляемых
товаров при
заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной форме,
с которым заключается контракт, количество
поставляемого товара может быть увеличено на сумму,
не превышающую разницу между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, на количество товара,
указанное в настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
2.15
Сведения о
возможности
изменения
предусмотренного
контрактом
количества товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более чем
на десять процентов при изменении потребности в
товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров по
согласованию с поставщиком первоначальная цена
контракта может быть изменена пропорционально
количеству товаров, но не более чем на десять
процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке товаров
цена контракта будет изменена указанным выше
образом при внесении соответствующих изменений в
контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого
товара
2.16
Сведения о
возможности
снижения цены
контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена без
изменения предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения государственного контракта
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1
Участники
размещения заказа
1.1
На поставки
товаров
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- индивидуальные предприниматели
1.2
На выполнение
работ и оказание
услуг на виды
деятельности,
требующие
специального
разрешения
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- индивидуальные предприниматели
1.3
На выполнение
работ, оказание
услуг (прочих)
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели
2
Обязательные
требования к
участникам
размещения заказа
Участник размещения заказа должен соответствовать
(выбрать из списка):
- требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого аукциона в
электронной форме;
- требованию о непроведении ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствии решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя);
- требованию о неприостановлении деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме;
- требованию об отсутствии у участника размещения
заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный
период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме не принято
3
Требования к
участникам
размещения заказа,
установленные
государственным
заказчиком
(Выбрать из списка)
- Обладание участниками размещения заказа
исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности;
- отсутствие сведений об участниках размещения
заказа в реестре недобросовестных поставщиков;
- выполнение за последние пять лет, предшествующие
дате окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства, относящихся к
группе (подгруппе)
____________________________________, стоимость
которых составляет не менее чем двадцать процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится
открытый аукцион в электронной форме
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата начала
предоставления
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
2
Дата окончания
срока подачи
запроса о
предоставлении
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
3
Порядок
предоставления
разъяснений
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме вправе
направить на адрес электронной площадки участник
размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке.
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.1, установленной в главе VII
"Образцы форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа".
Запрос направляется на адрес электронной площадки в
форме электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить не
более чем три запроса о разъяснении положений
документации об открытом аукционе в электронной
форме в отношении одного открытого аукциона в
электронной форме.
В течение двух дней со дня поступления запроса
разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме размещается на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке).
Разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме не должно изменять ее
суть
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Требования к
содержанию и
составу заявки на
участие в аукционе
в электронной
форме
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме подается в форме электронного документа и
состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать:
1. Сведения о согласии участника размещения заказа
на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, соответствующих требованиям настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме, на условиях, предусмотренных такой
документацией (при необходимости <*>). Сведения
могут быть подготовлены по форме 1.2.1.
--------------------------------
<*> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
2. Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, которые могут
быть подготовлены по форме 1.2.2 с указанием
товарного знака <**>.
(Указанные сведения предоставляются в случае подачи
заявки на поставку товара, а также на выполнение
работ, оказание услуг, при выполнении, оказании
которых используется товар при необходимости <**>)
--------------------------------
<**> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать (пункты 2,
3.1-3.4 выбрать из списка):
1. Сведения и документы об участнике размещения
заказа, подавшем заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме:
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес, номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа";
1.1.2. Решение об одобрении крупной сделки в
соответствии с учредительными документами или копию
такого решения (в случае, если поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом контракта, или внесение денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
в электронной форме, обеспечения исполнения
контракта являются для участника размещения заказа
крупной сделкой (при необходимости в случаях,
установленных законодательством);
1.2. Для индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица:
1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства, номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа";
1.3. Для физических лиц:
1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
идентификационный номер налогоплательщика, сведения
о месте жительства, номер контактного телефона,
которые могут быть подготовлены по форме 1.1
"Сведения об участнике размещения заказа";
1.4. Для иностранных лиц:
1.4.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физических лиц), номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа".
2. Копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
(если в соответствии с законодательством Российской
Федерации документы передаются вместе с товаром, то
в составе заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме такие документы не
представляются).
3. Документы, подтверждающие соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и
условиям допуска к участию в открытом аукционе в
электронной форме, или копии таких документов:
3.1. Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого аукциона в
электронной форме:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
3.2. Документы, подтверждающие обладание участником
размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
3.3. Копия разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию (по одному объекту на
выбор участника размещения заказа);
3.4. Копия акта приемки объекта капитального
строительства по этому же объекту (за исключением
случая, если застройщик является лицом,
осуществляющим строительство).
Для подтверждения соответствия требованию о
выполнении участником размещения заказа работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства за последние
пять лет, предшествующие дате окончания срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, по объекту, введенному или
принятому в эксплуатацию до 01.01.2006, участник
размещения заказа вместо документов, указанных в
п. 3.3 и п. 3.4, вправе предоставить документы,
подтверждающие ввод или приемку объекта
капитального строительства в эксплуатацию, и (при
необходимости) документы, подтверждающие стоимость
такого объекта (контракт, платежные и иные
документы, подтверждающие стоимость объекта)
2
Требования к
описанию
поставляемого
товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1. При размещении заказа на поставку товара:
1.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание на
товарный знак:
- при предложении поставки товара, указание на
товарный знак которого содержится в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляется согласие на поставку товаров,
товарный знак которого соответствует товарному
знаку, указанному в главе IV "Техническое задание
(спецификация)" настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме,
- при предложении поставки товара,
эквивалентного товару, указание на товарный знак
которого содержится в главе IV "Техническое
задание (спецификация)" настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются сведения о функциональных и
качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак.
Согласие в указанном случае не оформляется;
1.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует указание
на товарный знак, при предложении поставки товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об открытом
аукционе в электронной форме, предоставляются
сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак (при его наличии).
2. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг предоставляется согласие участника
размещения заказа на выполнение работ, оказание
услуг на условиях, предусмотренных настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
3. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, для выполнения, оказания которых
используется товар:
3.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание на
товарный знак товара:
3.1.1. при предложении использования товара,
указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форм, предоставляется согласие на выполнение работ,
оказание услуг с использованием товара, товарный
знак которого соответствует товарному знаку товара
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме,
3.1.2. при предложении использования товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об открытом
аукционе в электронной форме, предоставляются:
- согласие на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг на условиях, предусмотренных
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак;
3.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует указание
на товарный знак товара, при предложении
использования товара, эквивалентного товару,
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме, предоставляются:
- согласие на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных настоящей документацией
об открытом аукционе в электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак.
4. Показатели, характеризующие товары, должны
соответствовать или быть не ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)".
Участник размещения заказа может оформить указанные
сведения по форме 1.2.2.
5. Описание поставляемых товаров должно
соответствовать образцу/макету товара/изображению
товара в трехмерном измерении (указать) согласно
приложению к главе IV "Техническое задание
(Спецификация)"
6. При описании условий и предложений участник
размещения заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, если иное не указано в
главе IV "Техническое задание (Спецификация)".
В описании условий и предложений участник
размещения заказа не должен допускать двусмысленных
толкований.
3
Инструкция по
заполнению заявки
1. В случае если участник размещения заказа
планирует принять участие в открытом аукционе в
электронной форме по нескольким или всем лотам, он
должен подготовить заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме (и первую, и вторую
части) на каждый лот отдельно.
2. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме, подготовленная участником
размещения заказа, должна быть заполнена на русском
языке. Отдельные документы (или их части),
предоставленные участником размещения заказа в
составе заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, могут быть подготовлены на
другом языке при условии, что к ним будет
прилагаться точный перевод необходимых разделов на
русский язык.
Удостоверение верности перевода с иностранного
языка на русский язык осуществляется в соответствии
со статьей 81 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате, утвержденных Верховным
Советом РФ 11 февраля 1993 года N 4462-1.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть подписана электронно-
цифровой подписью участника размещения заказа или
лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Размер обеспечения
заявки
Лот N 1: _____%, что составляет _______ руб.
________ копеек, НДС не облагается.
Лот N 2: и т.д.
2
Порядок внесения
обеспечения заявки
1. Участие в открытом аукционе в электронной форме
возможно при наличии на счете участника размещения
заказа, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, денежных средств, в отношении
которых не осуществлено блокирование операций по
счету, в размере не менее, чем размер обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, предусмотренный настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
2. Денежные средства вносятся на счет участника
размещения заказа, открытый оператором электронной
площадки, для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме.
3. Поступление заявки является поручением о
блокировании операций по счету в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
4. Требование обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме в равной мере
распространяется на всех участников размещения
заказа
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата и время
окончания срока
подачи заявок
"___" _________________ 201__ г., время
"___:___"(время местное)
2
Порядок подачи
заявок
1. Участник размещения заказа вправе подать только
одну заявку в отношении каждого предмета открытого
аукциона в электронной форме (лота).
2. Участник размещения заказа вправе подать заявку
на участие в открытом аукционе в электронной форме
в любой момент с момента размещения на официальном
сайте (до 01.01.2011 - на электронной площадке)
извещения о проведении открытого аукциона в
электронной форме до предусмотренных пунктом 1
раздела 9 настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме (и первая, и вторая части)
направляется участником размещения заказа оператору
электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих предусмотренные пунктом 1
раздела 7 Информационной карты настоящей
документации части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
4. В течение одного часа с момента получения заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
оператор электронной площадки обязан присвоить
заявке порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого участнику
размещения заказа, подавшему заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме, ее получение
с указанием присвоенного ей порядкового номера
3
Возврат заявок
В течение одного часа с момента получения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
оператор электронной площадки обязан возвратить
заявку на участие в открытом аукционе в электронной
форме подавшему ее участнику размещения заказа в
случае:
- предоставления участником размещения заказа
документов и сведений в форме электронных
документов, не подписанных электронно-цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника размещения заказа;
- отсутствия на счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе, денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, в отношении которых не осуществлено
блокирование;
- подачи одним участником размещения заказа двух и
более заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны;
- получения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме после дня и времени окончания
срока подачи заявок;
- подачи заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме позднее чем за три месяца до
окончания срока аккредитации данного участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Порядок изменения
заявок
Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме, не
вправе изменять заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Внесение изменений в
заявку допускается путем отзыва ранее поданной
заявки
2
Порядок и сроки
отзыва заявок
1. Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе не позднее окончания срока подачи заявок,
направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.
2. Любой участник открытого аукциона в электронной
форме, за исключением участников открытого
аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме которых получили первые три
порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, направив уведомление
об этом оператору электронной площадки, с момента
опубликования указанного протокола до момента
направления участнику открытого аукциона проекта
государственного контракта.
3. Уведомление об отзыве заявки по соответствующему
лоту может быть подготовлено по форме 2.2,
установленной в главе VII "Образцы форм запросов и
уведомлений для участников размещения заказа"
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата заседания
Единой комиссии по
рассмотрению
первых частей
заявок
"____"_________________ 201_ г.
2
Время заседания
Единой комиссии по
рассмотрению
первых частей
заявок
"__:___" час. (местного времени)
3
Место рассмотрения
первых частей
заявок
Адрес: ________________________________________
каб. ____
4
Дата окончания
срока рассмотрения
первых частей
заявок
"____"_________________ 201_ г., но не позднее 7
дней со дня окончания срока подачи заявок
5
Порядок
рассмотрения
первых частей
заявок
Единая комиссия рассматривает первые части заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на соответствие требованиям, установленным в
разделе 7 Информационной карты.
На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому лоту
отдельно:
- о признании открытого аукциона несостоявшимся, в
случае поступления единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме или в случае
отсутствия заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствующей требованиям и условиям документации
об открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о допуске участника размещения заказа к участию в
открытом аукционе в электронной форме и о признании
участника размещения заказа участником открытого
аукциона;
- об отказе в допуске участнику размещения заказа к
участию в открытом аукционе в электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся в связи с отказом в допуске к
участию в открытом аукционе в электронной форме
всем участникам размещения заказа или допуском к
участию в открытом аукционе в электронной форме
только одного участника размещения заказа;
- о рассмотрении вторых частей заявок после
проведения открытого аукциона в электронной форме
6
Основания для
отказа в допуске к
участию в открытом
аукционе
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в пункте 1
раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений о
поставляемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах, содержащихся в представленных
участником размещения заказа документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация), указанные в
заявке участника размещения заказа, которые не
могут использоваться без дополнительной проверки, в
информации о поставляемых товарах, выполняемых
видах и объемах работ, услуг, указанных в различных
документах заявки.
3. Заявка на участие в открытом аукционе не
соответствует требованиям настоящей документации об
открытом аукционе:
- показатели, характеризующие товары,
предложенные участником размещения заказа в заявке
на участие в открытом аукционе, не соответствуют
или ниже показателей, установленных в главе IV
"Техническое задание (Спецификация)";
- отсутствуют сведения о стране происхождения
товара (применяется в случае предоставления
преференции участникам размещения заказа,
осуществляющим поставку товаров российского
происхождения и товаров, происходящих из Республики
Беларусь)
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата проведения
открытого аукциона
в электронной
форме
"_____" _____________ 200_ г.
2
Время проведения
открытого аукциона
в электронной
форме
Время проведения открытого аукциона в электронной
форме устанавливается оператором электронной
площадки
3
Место проведения
открытого аукциона
в электронной
форме (адрес
электронной
площадки)
4
Разъяснения
результатов
открытого аукциона
в электронной
форме
1. Любой участник открытого аукциона в электронной
форме после размещения на электронной площадке
протокола проведения открытого аукциона в
электронной форме вправе направить оператору
электронной площадки запрос о разъяснении
результатов открытого аукциона. Оператор
электронной площадки в течение двух рабочих дней со
дня поступления данного запроса обязан предоставить
такому участнику открытого аукциона соответствующие
разъяснения.
2. Запрос о разъяснении результатов открытого
аукциона в электронной форме может быть подготовлен
по форме 2.3, установленной в главе VII "Образцы
форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа"
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Срок рассмотрения
вторых частей
заявок
Не позднее "___" __________ 201__ г.
2
Место рассмотрения
вторых частей
заявок
Адрес: __________________________________________
каб. ____
3
Порядок
рассмотрения
вторых частей
заявок
1. Единая комиссия рассматривает:
1.1. вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме на соответствие
требованиям к содержанию и составу вторых частей
заявок, установленным в разделе 7 Информационной
карты,
1.2. вторые части заявок, документы и сведения,
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме в реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке, а
именно:
а) наименование участника размещения заказа (для
юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц),
б) ИНН участника размещения заказа,
в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или
копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц), или перевод документов о
государственной регистрации (для иностранных лиц),
г) копии учредительных документов (для юридических
лиц),
д) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица,
е) решение об одобрении или о совершении по
результатам открытых аукционов в электронной форме
сделок от имени участника размещения заказа -
юридического лица на предмет соответствия
участников размещения заказа требованиям,
установленным в разделе 5 Информационной карты.
При этом заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может быть признана
не соответствующей требованиям документации об
открытом аукционе в электронной форме на основании
получения документов, предусмотренных в ч. в)
п/п 1 п. 3 настоящего раздела документации, более
чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме.
2. Единая комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, а также документы и сведения, содержащиеся в
реестре участников размещения заказа, получивших
аккредитацию на электронной площадке, до принятия
решения о соответствии пяти заявок на участие в
открытом аукционе требованиям, предусмотренным
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
3. В случае если в открытом аукционе принимали
участие менее десяти участников открытого аукциона
и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме соответствуют указанным
требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые
части всех поданных заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Рассмотрение
начинается с заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме, поданной участником открытого
аукциона, предложившим наиболее низкую цену
контракта (в случае если цена снижена до 0,00
руб., - наиболее высокую цену за право заключения
контракта).
4. На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому лоту
отдельно:
- о признании заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме соответствующей требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме не соответствующей требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся, в случае признания
соответствующей всем требованиям и условиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме единственной второй части заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
или в случае признания несоответствующими всех
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме;
- о признании единственной второй части заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании победителем участника открытого
аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме которого соответствует
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
4
Основания для
признания заявки
на участие в
открытом аукционе
в электронной
форме
не соответствующей
требованиям и
условиям
документации об
открытом аукционе
в электронной
форме
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в пункте 1
раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений об участнике
размещения заказа, содержащихся в представленных
документах. Под недостоверностью понимаются
неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в
своей достоверности сведения (информация) об
участнике размещения заказа, которые не могут
использоваться без дополнительной проверки
(например, несоответствие адресов участника
размещения заказа, лиц, имеющих право действовать
от имени участника размещения заказа, указанных в
различных документах; истечение сроков полномочий
лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа, и т.д.)
3. Документы, поданные в составе заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме, перечень
которых установлен в пункте 1 раздела 7
Информационной карты, не соответствуют требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме.
4. Участник размещения заказа не соответствует
требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
5. В реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке,
документы, указанные в п/п 1 п. 3 настоящего
раздела:
5.1. отсутствуют;
5.2. не соответствуют требованиям документации;
5.3. содержат недостоверные сведения об участнике
размещения заказа.
Единая комиссия обязана отстранить участника
размещения заказа от участия в открытом аукционе в
электронной форме по соответствующему лоту на любом
этапе его проведения вплоть до заключения
государственного контракта в случае установления
факта:
- предоставления заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, представленных
участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- проведения ликвидации юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа (юридического лица или
индивидуального предпринимателя) банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- нахождения имущества участника размещения заказа
под арестом, наложенным по решению суда, балансовая
стоимость которого на момент истечения срока
заключения контракта превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
- наличия у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, при условии,
что участник размещения заказа не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1
Срок подписания
государственного
контракта
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке) протокола подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме.
Проект контракта составляется путем включения в
него цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона, с которым заключается контракт,
сведений о товаре (товарный знак и(или) конкретные
показатели товара), указанных в заявке на участие в
открытом аукционе в электронной форме такого
участника
2
Порядок подписания
государственного
контракта
1. В случае если:
1.1. открытый аукцион признан несостоявшимся и
единственная поступившая заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме признана
соответствующей требованиям настоящей документации,
заказчик в течение четырех дней со дня размещения
на электронной площадке протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме направляет оператору электронной площадки без
электронной цифровой подписи заказчика проект
контракта;
1.2. открытый аукцион признан несостоявшимся и
принято решение о признании единственного участника
размещения заказа участником открытого аукциона
или, в случае если заявка только одного участника
аукциона признана соответствующей требованиям
настоящей документации, заказчик, специализированная
организация в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме направляют оператору
электронной площадки без электронной цифровой
подписи заказчика проект контракта;
1.3. заключается контракт с победителем открытого
аукциона в электронной форме или с иным участником
открытого аукциона в электронной форме, заявка
которого признана соответствующей настоящей
документации, заказчик в течение пяти дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме направляет оператору электронной площадки без
электронной цифровой подписи заказчика проект
контракта.
2. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта оператор электронной площадки
направляет проект контракта участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт.
3. В течение пяти дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной площадки
подписанные электронной цифровой подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или протокол разногласий, в случае наличия
разногласий по проекту контракта.
В протоколе разногласий указываются положения
проекта контракта, не соответствующие извещению о
проведении открытого аукциона в электронной форме,
документации об открытом аукционе в электронной
форме и заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме этого участника размещения
заказа, с указанием соответствующих положений
данных документов.
В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки
направляет его заказчику.
4. В течение трех дней со дня получения протокола
разногласий заказчик рассматривает и направляет
оператору электронной площадки без подписи:
- доработанный проект контракта с учетом всех
поступивших замечаний,
- или проект контракта с приложением документа,
содержащего причины отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания.
При этом направление проекта контракта с указанием
в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания допускается при условии, что
участник открытого аукциона, с которым заключается
контракт, направил протокол разногласий не позднее
чем в течение тринадцати дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме.
5. В течение одного часа с момента получения
документов, предусмотренных п/п 4 настоящего
раздела, оператор электронной площадки направляет
такие документы без электронной цифровой подписи
заказчика участнику открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается контракт.
6. В течение трех дней со дня получения документов,
указанных в п/п 4 п. 2 настоящего раздела,
участник открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, направляет оператору
электронной площадки подписанные электронной
цифровой подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или предусмотренный п/п. 3 п. 2 настоящего раздела
протокол разногласий.
В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки
направляет такой протокол разногласий заказчику.
7. В случае повторного направления протокола
разногласий заказчик в течение трех дней со дня
получения рассматривает данные разногласия и
действует в порядке, установленном п/п. 4 п. 2
настоящего раздела.
8. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, а также документа об обеспечении
исполнения контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме, оператор электронной площадки
направляет заказчику подписанный проект контракта и
документ об обеспечении исполнения контракта.
9. Заказчик в течение трех дней со дня получения от
оператора электронной площадки проекта контракта
направляет оператору электронной площадки контракт,
подписанный электронной цифровой подписью
заказчика.
10. Оператор электронной площадки в течение одного
часа с момента получения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью заказчика, направляет
подписанный контракт участнику размещения заказа
(участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт. Государственный контракт
считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона) контракта,
подписанного электронной цифровой подписью
государственного заказчика
3
Случаи признания
участника
размещения заказа
(участника
открытого
аукциона)
уклонившимся от
заключения
контракта
1. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок проекта государственного
контракта, подписанного электронной цифровой
подписью.
2. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок документа об обеспечении
исполнения контракта, подписанного электронной
цифровой подписью (при установлении).
3. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок протокола разногласий,
подписанного электронной цифровой подписью (в
случае подписания такого протокола при наличии
разногласий)
4
Последствия
уклонения от
заключения
контракта
В случае если участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, уклонился от его заключения, сведения о
таком участнике размещения заказа (участнике
открытого аукциона) включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
Наличие сведений о поставщике (исполнителе,
подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков
лишает его права участия в торгах и запросах
котировок сроком на 2 (два) года
5
Условие заключения
контракта на
поставку товаров,
происходящих из
иностранных
государств
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме признан участник аукциона, заявка
которого содержит предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств,
государственный контракт заключается по цене,
предложенной таким участником аукциона, сниженной
на 15% от предложенной цены контракта (лота)
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1
Размер обеспечения
исполнения
контракта
Лот N 1: ____% (________________ руб. __________
копеек).
Лот N 2: и т.д.
В случае проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключить контракт до
достижения цены контракта, превышающей
соответствующее значение начальной (максимальной)
цены контракта, обеспечение исполнения контракта
предоставляется в размере (%) обеспечения
исполнения контракта, предусмотренном настоящей
документацией, исходя из цены контракта,
достигнутой на открытом аукционе в электронной
форме.
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме или участником открытого аукциона
в электронной форме, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение,
обеспечение исполнения контракта не требуется
1.1
Обязательства по
государственному
контракту,
подлежащие
обеспечению
(Указать обязательства, подлежащие обеспечению)
-
-
2
Срок
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта
В течение шести дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной площадки
подписанный электронной цифровой подписью документ
об обеспечении исполнения контракта.
По истечении десяти дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме оператор
электронной площадки направляет заказчику документ
об обеспечении исполнения контракта, подписанные
электронной цифровой подписью участника открытого
аукциона или участника размещения заказа, с которым
заключается государственный контракт
3
Способ обеспечения
исполнения
контракта
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником открытого аукциона
самостоятельно:
- безотзывная банковская гарантия, выданная банком
или иной кредитной организацией или
- договор поручительства или
- передача государственному заказчику в залог
денежных средств (в том числе в форме вклада
(депозита)
4
Требования к
безотзывной
банковской
гарантии, выданной
банком или иной
кредитной
организацией
- Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
иным законодательством Российской Федерации;
- в безотзывной банковской гарантии в обязательном
порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по
контракту, которая должна быть не менее размера
обеспечения исполнения контракта;
- безотзывная банковская гарантия должна содержать
указание на контракт, исполнение которого она
обеспечивает, путем указания на стороны контракта,
название предмета контракта и ссылки на протокол
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме как основание заключения контракта;
- в безотзывной банковской гарантии прямо должно
быть предусмотрено право государственного заказчика
на истребование суммы банковской гарантии полностью
или частично в случае ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по контракту в предусмотренные сроки
или расторжения контракта и его отказа вернуть
полученную сумму аванса. При этом должно быть
предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения исполнения контракта государственный
заказчик направляет в банк письменное требование,
банковскую гарантию, прочие документы,
подтверждающие выплату поставщику (подрядчику,
исполнителю) аванса по контракту и(или)
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по контракту;
- безотзывная банковская гарантия должна содержать
указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в контракт, не освобождают
его от обязательств по соответствующей банковской
гарантии.
С безотзывной банковской гарантией предоставляется
копия лицензии субъекта, выдавшего такую
безотзывную банковскую гарантию, на осуществление
деятельности по выдаче безотзывной банковской
гарантии
5
Требования к
залогу денежных
средств
- Денежные средства, вносимые в обеспечение
исполнения контракта в качестве залога, должны быть
перечислены на счет государственного заказчика в
сумме не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- договор залога денежных средств должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
иным законодательством Российской Федерации;
- денежные средства возвращаются поставщику
(подрядчику, исполнителю), с которым заключен
государственный контракт, при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по
государственному контракту по истечении
установленного срока и после получения
государственным заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- денежные средства возвращаются на счет поставщика
(исполнителя, подрядчика), реквизиты которого
указаны в письменном требовании
6
Реквизиты счета
для перечисления
денежных средств
7
Требования к
договору
банковского вклада
(депозита)
- Договор банковского вклада должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) по
государственному контракту согласовывает с
государственным заказчиком банк, с которым будет
заключаться договор банковского вклада, и его
существенные условия;
- в договоре банковского вклада должна быть указана
сумма обеспечения исполнения государственного
контракта, которая должна быть не менее размера
обеспечения исполнения контракта;
- договор банковского вклада должен содержать
указание на соответствующий государственный
контракт, в том числе указание на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки на
протокол подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме как основание заключения
государственного контракта
8
Требования к
договору
поручительства и
поручителю
Договор поручительства должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Договор поручительства должен быть совершен в
письменной форме.
В договоре поручительства в обязательном порядке
должны быть указаны:
- стороны договора поручительства (заказчик и
поручитель);
- обеспечиваемые поручительством обязательства;
- размер ответственности поручителя перед
заказчиком;
- форма ответственности поручителя перед
заказчиком;
- обязанность поручителя отвечать перед заказчиком
за неисполнение обязательств по контракту;
- срок действия поручительства.
С договором поручительства предоставляются
следующие документы в отношении поручителя:
- копии бухгалтерской отчетности поручителя,
сданной в налоговый орган в установленном порядке:
- за два последних отчетных года на последнюю
отчетную дату,
- или если договор поручительства заключен до
истечения указанного срока, по выбору поручителя за
два отчетных года, предшествующих последнему
отчетному году;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени поручителя (копия
решения о назначении или об избрании либо копия
приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени поручителя без
доверенности);
- в случае если от имени поручителя действует иное
лицо:
- доверенность на осуществление действий от имени
поручителя, заверенная печатью поручителя и
подписанная руководителем поручителя или
уполномоченным этим руководителем лицом либо
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- копия решения о назначении или об избрании, либо
копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени поручителя без доверенности;
- копии учредительных документов поручителя.
Поручителем по договору поручительства может
выступать юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации.
Поручитель должен соответствовать следующим
требованиям:
- капитал и резервы, указанные в соответствующем
разделе бухгалтерской отчетности поручителя,
должны:
- составлять не менее чем триста миллионов рублей,
- превышать размер поручительства не менее чем в
десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности,
должна:
- превышать не менее чем в три раза размер
поручительства,
- или составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий)
поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна:
- составлять не менее чем триста миллионов рублей,
- превышать не менее чем в десять раз размер
поручительства,
- или составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя указанным требованиям
определяется по данным бухгалтерской отчетности за
два последних отчетных года или, если договор
поручительства заключен до истечения указанного
срока, по выбору поручителя за два отчетных года,
предшествующих последнему отчетному году, за каждый
отчетный год отдельно
9
Порядок
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта
Документ об обеспечении исполнения контракта
направляется оператору электронной площадки в форме
электронного документа.
Безотзывная банковская гарантия, договор залога
денежных средств, договор поручительства или
договор банковского вклада (депозит)
предоставляются по каждому лоту отдельно.
Факт внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения государственного контракта
подтверждается в форме электронного документа:
- платежным поручением с отметкой банка об оплате
или
- квитанцией, чеком (в случае наличной формы
оплаты) или
- выпиской из банка (в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи системы
"Банк-клиент").
В случае если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по государственному
контракту перестало быть действительным, закончило
свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по
государственному контракту, соответствующий
поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в течение
10 (десяти) банковских дней предоставить
государственному заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по
государственному контракту на тех же условиях и в
том же размере
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от ______ руб. до __________ руб. (от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене контракта:
а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене контракта, равное нулю;
в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной цифровой подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной цифровой подписи.
7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При этом:
- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта, независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных п/п а), б) и в) п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ N ___
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров.
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.2. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.3. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
1. Наименование работ.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
3. Объем работ.
4. Требования к качеству работ.
5. Требования к техническим характеристикам работ.
6. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
7. Требования к безопасности работ.
8. Требования к результатам работ.
9. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
9.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
9.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
1. Наименование услуг.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
3. Объем услуг.
4. Требования к качеству услуг.
5. Требования к техническим характеристикам услуг.
6. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
7. Требования к безопасности услуг.
8. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
8.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
8.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на оказание услуг, при оказании которых используется товар.
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ N ______
1. Преамбула.
2. Предмет государственного контракта (в том числе в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, сведения о товаре (товарный знак и(или) конкретные показатели), характеристики товара).
3. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
4. Срок исполнения государственного контракта.
5. Права и обязанности сторон.
6. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7. Ответственность сторон.
8. Гарантийные обязательства.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
10. Порядок урегулирования споров.
11. Вступление государственного контракта в силу.
12. Расторжение и изменение государственного контракта.
13. Заключительные положения.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
ИНН
4
Место нахождения
5
Почтовый адрес
6
Номер контактного телефона
7
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства
Указать: проводится/не
проводится
8
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
9
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
6
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать: проводится/не
проводится
7
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
8
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
Примечание: место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу регистрации, указанному в документе, удостоверяющем личность участника размещения заказа.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Участник размещения заказа предлагает поставить товар (выполнить работы,
оказать услуги), а именно:
____________________________________
название закупки
Согласие на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг), соответствующих
требованиям документации об открытом
аукционе в электронной форме, на условиях,
предусмотренных документацией об открытом
аукционе в электронной форме
Согласен/Не согласен (указать)
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
N
п/п
Наименование
товара с
указанием марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
--------------------------------
<*> Примечание. Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения и товарам, происходящим из Республики Беларусь, по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе
в электронной форме (пункт, раздел), которые
требуют разъяснения
Вопрос
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Примечание. Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время подачи заявки на участие в открытом аукционе должны
соответствовать сведениям электронного документа, направленного
оператором электронной площадки.
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Дата и номер протокола открытого аукциона
в электронной форме
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона в
электронной форме
Приложение 5
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ │
│ (ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона │
│ в электронной форме __________________________ │
│ │
│ Номер (код) закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России. До начала функционирования электронных площадок операторов электронных площадок, отобранных Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России, осуществляется функционирование операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 N 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - субъект малого предпринимательства.
К субъектам малого предпринимательства относятся потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, а также физические лица, внесенные в Единый реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее по тексту документации об открытом аукционе - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить государственный контракт, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет и победителем которых признается лицо, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации и который предложил наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона в электронной форме на:
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе в электронной форме, и наиболее низкая цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
Предмет открытого аукциона в электронной форме - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона в электронной форме, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) - комплект документов, представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается электронной цифровой подписью.
Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, которая составляет от 0,5 до 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (или первой и второй части заявки, в случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме). Размещается на электронной площадке в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие открытом аукционе в электронной форме.
Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется оператором электронной площадки по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме и размещается на электронной площадке оператором электронной площадки в течение тридцати минут с момента окончания открытого аукциона в электронной форме.
Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией и заказчиком, уполномоченным органом по итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 N 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе в электронной форме (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
3
Почтовый адрес
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
4
Телефон
+7 (342) 217-67-42
5
Факс
+7 (342) 217-67-41
6
Порядок формирования и
работы комиссии
Приказ Министерства развития торговли и
предпринимательства Пермского края от 12.03.2009
N СЭД-03.02-03-26
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
1
Лот N 1
1.1
Предмет
государственного
контракта
1.2
Количество
поставляемого товара,
объем выполняемых
работ, оказываемых
услуг
1.3
Место поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
1.5
Начальная
(максимальная) цена
контракта
1.6
Источник финансирования
1.7
Величина понижения
начальной
(максимальной) цены
контракта - "шаг
аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет _____
руб. ____ копеек
1.8
Форма оплаты
1.9
Сроки оплаты
1.10
Порядок оплаты
1.11
Порядок формирования
цены контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
1.12
Валюта, используемая
для формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
1.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ
1.14
Сведения о возможности
увеличения количества
поставляемых товаров
при заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт,
количество поставляемого товара может быть
увеличено на сумму, не превышающую разницу между
ценой контракта, предложенной таким участником,
и начальной (максимальной) ценой контракта
(лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, на количество
товара, указанное в настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме
1.15
Сведения о возможности
изменения
предусмотренного
контрактом количества
товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более
чем на десять процентов при изменении
потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров
по согласованию с поставщиком первоначальная
цена контракта может быть изменена
пропорционально количеству товаров, но не более
чем на десять процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке
товаров цена контракта будет изменена указанным
выше образом при внесении соответствующих
изменений в контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара
и цена единицы товара при сокращении потребности
в поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта
на предусмотренное в контракте количество такого
товара
1.16
Сведения о возможности
снижения цены контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена
без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения государственного контракта
2
Лот N 2 и т.д.
2.1
Предмет
государственного
контракта
2.2
Количество
поставляемого товара,
объем выполняемых
работ, оказываемых
услуг
2.3
Место поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
2.5
Начальная
(максимальная) цена
контракта
2.6
Источник финансирования
2.7
Величина понижения
начальной
(максимальной) цены
контракта - "шаг
аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет _____
руб. ____ копеек
2.8
Форма оплаты
2.9
Сроки оплаты
2.10
Порядок оплаты
2.11
Порядок формирования
цены контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
2.12
Валюта, используемая
для формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
2.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ
2.14
Сведения о возможности
увеличения количества
поставляемых товаров
при заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт,
количество поставляемого товара может быть
увеличено на сумму, не превышающую разницу между
ценой контракта, предложенной таким участником,
и начальной (максимальной) ценой контракта
(лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, на количество
товара, указанное в настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме
2.15
Сведения о возможности
изменения
предусмотренного
контрактом количества
товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более
чем на десять процентов при изменении
потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров
по согласованию с поставщиком первоначальная
цена контракта может быть изменена
пропорционально количеству товаров, но не более
чем на десять процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке
товаров цена контракта будет изменена указанным
выше образом при внесении соответствующих
изменений в контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара
и цена единицы товара при сокращении потребности
в поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта
на предусмотренное в контракте количество такого
товара
2.16
Сведения о возможности
снижения цены контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена
без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения государственного контракта
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1
Участники размещения
заказа
Субъекты малого предпринимательства
2
Обязательные требования
к участникам размещения
заказа
Участник размещения заказа должен
соответствовать (выбрать из списка):
- требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом открытого аукциона;
- требованию о непроведении ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствии решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства (для
юридического лица и индивидуального
предпринимателя);
- требованию о неприостановлении деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в открытом аукционе;
- требованию об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в открытом аукционе не принято;
- требованиям части 1 статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ:
- суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) участника размещения заказа
(юр. лица) не должна превышать 25% (за
исключением активов акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов);
- доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юр. лицам, не являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства, в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа (юр. лица) не должна
превышать 25%;
- средняя численность работников за
предшествующий календарный год не должна
превышать 100 человек включительно;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг)
за предшествующий год без учета НДС не должна
превышать 400 млн. рублей
3
Требования к участникам
размещения заказа,
установленные
государственным
заказчиком
(Выбрать из списка)
- Обладание участниками размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности;
- отсутствие сведений об участниках размещения
заказа в реестре недобросовестных поставщиков
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1
Дата начала
предоставления
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
2
Дата окончания срока
подачи запроса о
предоставлении
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
3
Порядок предоставления
разъяснений
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме вправе
направить на адрес электронной площадки любой
участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке.
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.1, установленной в главе
VII "Образцы форм запросов и уведомлений для
участников размещения заказа".
Запрос направляется на адрес электронной
площадки в форме электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить не
более чем три запроса о разъяснении положений
документации об открытом аукционе в электронной
форме в отношении одного открытого аукциона в
электронной форме.
В течение двух дней со дня поступления запроса
разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме размещается на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке).
Разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме не должно изменять
ее суть
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Требования к содержанию
и составу заявки на
участие в аукционе в
электронной форме
Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме подается в форме электронного
документа и состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме должна содержать:
1. Сведения о согласии участника размещения
заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, соответствующих требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме, на условиях, предусмотренных
такой документацией (при необходимости <*>).
Сведения могут быть подготовлены по форме 1.2.1.
--------------------------------
<*> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
2. Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, которые
могут быть подготовлены по форме 1.2.2 с
указанием товарного знака <**>.
(Указанные сведения предоставляются в случае
подачи заявки на поставку товара, а также на
выполнение работ, оказание услуг, при
выполнении, оказании которых используется товар,
при необходимости <**>).
--------------------------------
<**> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации).
Первая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме может содержать
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме должна содержать
(пункты 2, 3.1-3.4 выбрать из списка):
1. Сведения и документы об участнике размещения
заказа, подавшем заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме:
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.1.2. Решение об одобрении крупной сделки в
соответствии с учредительными документами или
копию такого решения (в случае, если поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе в электронной форме,
обеспечения исполнения контракта являются для
участника размещения заказа крупной сделкой (при
необходимости в случаях, установленных
законодательством);
1.2. Для индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица:
1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.3. Для физических лиц:
1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, идентификационный номер
налогоплательщика, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.4. Для иностранных лиц:
1.4.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физических лиц), номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа".
2. Копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- _____________________________________________
-
_______________________________________________
(если в соответствии с законодательством
Российской Федерации документы передаются вместе
с товаром, то в составе заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме такие
документы не представляются).
3. Документы, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа установленным
требованиям и условиям допуска к участию в
открытом аукционе в электронной форме, или копии
таких документов:
3.1. Копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом
открытого аукциона в электронной форме:
- _____________________________________________
- _____________________________________________
3.2. Документы, подтверждающие обладание
участником размещения заказа исключительными
правами на объекты интеллектуальной
собственности:
- _____________________________________________
- _____________________________________________
3.3. Копия разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию (по
одному объекту на выбор участника размещения
заказа);
3.4. Копия акта приемки объекта капитального
строительства по этому же объекту (за
исключением случая, если застройщик является
лицом, осуществляющим строительство).
Для подтверждения соответствия требованию о
выполнении участником размещения заказа работ по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства за
последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, по
объекту, введенному или принятому в эксплуатацию
до 01.01.2006, участник размещения заказа вместо
документов, указанных в п. 3.3 и п. 3.4, вправе
предоставить документы, подтверждающие ввод или
приемку объекта капитального строительства в
эксплуатацию, и (при необходимости) документы,
подтверждающие стоимость такого объекта
(контракт, платежные и иные документы,
подтверждающие стоимость объекта)
2
Требования к описанию
поставляемого товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1. При размещении заказа на поставку товара:
1.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание
на товарный знак:
- при предложении поставки товара, указание
на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форме, предоставляется согласие на поставку
товаров, товарный знак которого соответствует
товарному знаку, указанному в главе IV
"Техническое задание (спецификация)" настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме,
- при предложении поставки товара,
эквивалентного товару, указание на товарный знак
которого содержится в главе IV "Техническое
задание (спецификация)" настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются сведения о функциональных и
качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак.
Согласие в указанном случае не оформляется;
1.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует
указание на товарный знак, при предложении
поставки товара, конкретные показатели которого
соответствуют значениям, установленным в
документации об открытом аукционе в электронной
форме, предоставляются сведения о функциональных
и качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак
(при его наличии).
2. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг предоставляется согласие
участника размещения заказа на выполнение работ,
оказание услуг на условиях, предусмотренных
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
3. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, для выполнения, оказания которых
используется товар:
3.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание
на товарный знак товара:
3.1.1. при предложении использования товара,
указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форм, предоставляется согласие на выполнение
работ, оказание услуг с использованием товара,
товарный знак которого соответствует товарному
знаку товара, указанному в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
3.1.2. при предложении использования товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются:
- согласие на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели
товаров и указание на товарный знак;
3.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует
указание на товарный знак товара, при предложении
использования товара, эквивалентного товару,
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме, предоставляются:
- согласие на выполнение работ, оказание услуг
на условиях, предусмотренных настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели
товаров и указание на товарный знак.
4. Показатели, характеризующие товары, должны
соответствовать или быть не ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)".
Участник размещения заказа может оформить
указанные сведения по форме 1.2.2.
5. Описание поставляемых товаров должно
соответствовать образцу/макету
товара/изображению товара в трехмерном измерении
(указать) согласно приложению к главе IV
"Техническое задание (Спецификация)".
6. При описании условий и предложений участник
размещения заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых
актов Российской Федерации, если иное не указано
в главе IV "Техническое задание (Спецификация)".
В описании условий и предложений участник
размещения заказа не должен допускать
двусмысленных толкований
3
Инструкция по
заполнению заявки
1. В случае если участник размещения заказа
планирует принять участие в открытом аукционе в
электронной форме по нескольким или всем лотам,
он должен подготовить заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме (и первую,
и вторую части) на каждый лот отдельно.
2. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме, подготовленная участником
размещения заказа, должна быть заполнена на
русском языке. Отдельные документы (или их
части), предоставленные участником размещения
заказа в составе заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, могут быть
подготовлены на другом языке при условии, что к
ним будет прилагаться точный перевод необходимых
разделов на русский язык.
Удостоверение верности перевода с иностранного
языка на русский язык осуществляется в
соответствии со статьей 81 Основ
законодательства Российской Федерации о
нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11
февраля 1993 года N 4462-1.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть подписана
электронно-цифровой подписью участника
размещения заказа или лица, имеющего право
действовать от имени участника размещения заказа
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Размер обеспечения
заявки
Лот N 1: _____%, что составляет _______ руб.
________ копеек, НДС не облагается.
Лот N 2: и т.д.
2
Порядок внесения
обеспечения заявки
1. Участие в открытом аукционе в электронной
форме возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, денежных средств,
в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету, в размере не менее, чем размер
обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, предусмотренный
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
2. Денежные средства вносятся на счет участника
размещения заказа, открытый оператором
электронной площадки, для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме.
3. Поступление заявки является поручением о
блокировании операций по счету в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме.
4. Требование обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме в равной
мере распространяется на всех участников
размещения заказа
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата и время окончания
срока подачи заявок
"___" _________________ 201__ г., время
"___:___"(время местное)
2
Порядок подачи заявок
1. Участник размещения заказа вправе подать
только одну заявку в отношении каждого предмета
открытого аукциона в электронной форме (лота).
2. Участник размещения заказа вправе подать
заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента
размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 -
на электронной площадке) извещения о проведении
открытого аукциона в электронной форме до
предусмотренных пунктом 1 раздела 9 настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме (и первая, и вторая части)
направляется участником размещения заказа
оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих
предусмотренные пунктом 1 раздела 7
Информационной карты настоящей документации
части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
4. В течение одного часа с момента получения
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме оператор электронной площадки
обязан присвоить заявке порядковый номер и
подтвердить в форме электронного документа,
направляемого участнику размещения заказа,
подавшему заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме, ее получение с указанием
присвоенного ей порядкового номера
3
Возврат заявок
В течение одного часа с момента получения заявки
на участие в открытом аукционе в электронной
форме оператор электронной площадки обязан
возвратить заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме подавшему ее участнику
размещения заказа в случае:
- предоставления участником размещения заказа
документов и сведений в форме электронных
документов, не подписанных электронно-цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от
имени участника размещения заказа;
- отсутствия на счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, в отношении
которых не осуществлено блокирование;
- подачи одним участником размещения заказа двух
и более заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны;
- получения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме после дня и времени
окончания срока подачи заявок;
- подачи заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме позднее чем за три месяца до
окончания срока аккредитации данного участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Порядок изменения
заявок
Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
не вправе изменять заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Внесение изменений
в заявку допускается путем отзыва ранее поданной
заявки
2
Порядок и сроки отзыва
заявок
1. Участник размещения заказа, подавший заявку
на участие в открытом аукционе в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в
открытом аукционе не позднее окончания срока
подачи заявок, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
2. Любой участник открытого аукциона в
электронной форме, за исключением участников
открытого аукциона, заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме которых получили
первые три порядковых номера в соответствии с
протоколом подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме, вправе отозвать заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
направив уведомление об этом оператору
электронной площадки, с момента опубликования
указанного протокола до момента направления
участнику открытого аукциона проекта
государственного контракта.
3. Уведомление об отзыве заявки по
соответствующему лоту может быть подготовлено по
форме 2.2, установленной в главе VII "Образцы
форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа"
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата заседания Единой
комиссии по
рассмотрению первых
частей заявок
"____"_________________ 201_ г.
2
Время заседания Единой
комиссии по
рассмотрению первых
частей заявок
"__:___" час. (местного времени)
3
Место рассмотрения
первых частей заявок
Адрес: _______________________________________
каб. ____
4
Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей заявок
"____"________________ 201_ г., но не позднее 7
дней со дня окончания срока подачи заявок
5
Порядок рассмотрения
первой части заявок
Единая комиссия рассматривает первые части
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме на соответствие требованиям,
установленным в разделе 7 Информационной карты.
На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому
лоту отдельно:
- о признании открытого аукциона несостоявшимся,
в случае поступления единственной заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
или в случае отсутствия заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о допуске участника размещения заказа к
участию в открытом аукционе в электронной форме
и о признании участника размещения заказа
участником открытого аукциона;
- об отказе в допуске участнику размещения
заказа к участию в открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся в связи с отказом в допуске
к участию в открытом аукционе в электронной
форме всем участникам размещения заказа или
допуском к участию в открытом аукционе в
электронной форме только одного участника
размещения заказа;
- о рассмотрении вторых частей заявок после
проведения открытого аукциона в электронной
форме
6
Основания для отказа в
допуске к участию в
открытом аукционе
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в
пункте 1 раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений о
поставляемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах, содержащихся в
представленных участником размещения заказа
документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация), указанные в
заявке участника размещения заказа, которые не
могут использоваться без дополнительной
проверки, в информации о поставляемых товарах,
выполняемых видах и объемах работ, услуг,
указанных в различных документах заявки.
3. Заявка на участие в открытом аукционе не
соответствует требованиям настоящей документации
об открытом аукционе:
- показатели, характеризующие товары,
предложенные участником размещения заказа в
заявке на участие в открытом аукционе, не
соответствуют или ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)";
- отсутствуют сведения о стране
происхождения товара (применяется в случае
предоставления преференции участникам размещения
заказа, осуществляющим поставку товаров
российского происхождения и товаров,
происходящих из Республики Беларусь)
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата проведения
открытого аукциона в
электронной форме
"_____" _____________ 200_ г.
2
Время проведения
открытого аукциона в
электронной форме
Время проведения открытого аукциона в
электронной форме устанавливается оператором
электронной площадки
3
Место проведения
открытого аукциона в
электронной форме
(адрес электронной
площадки)
4
Разъяснения результатов
открытого аукциона в
электронной форме
3. Любой участник открытого аукциона в
электронной форме после размещения на
электронной площадке протокола проведения
открытого аукциона в электронной форме вправе
направить оператору электронной площадки запрос
о разъяснении результатов открытого аукциона.
Оператор электронной площадки в течение двух
рабочих дней со дня поступления данного запроса
обязан предоставить такому участнику открытого
аукциона соответствующие разъяснения.
4. Запрос о разъяснении результатов открытого
аукциона в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.3, установленной в
главе VII "Образцы форм запросов и уведомлений
для участников размещения заказа"
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Срок рассмотрения
вторых частей заявок
Не позднее "___" __________ 201__ г.
2
Место рассмотрения
вторых частей заявок
Адрес: ________________________________________
каб. ____
3
Порядок рассмотрения
вторых частей заявок
1. Единая комиссия рассматривает:
1.1. вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме на соответствие
требованиям к содержанию и составу вторых частей
заявок, установленным в разделе 7 Информационной
карты,
1.2. вторые части заявок, документы и сведения,
содержащиеся на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в реестре участников
размещения заказа, получивших аккредитацию на
электронной площадке, а именно:
а) наименование участника размещения заказа (для
юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц),
б) ИНН участника размещения заказа,
в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц)
или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей)
или копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц), или перевод документов о
государственной регистрации (для иностранных
лиц),
г) копии учредительных документов (для
юридических лиц),
д) копии документов, подтверждающих полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица,
е) решение об одобрении или о совершении по
результатам открытых аукционов в электронной
форме сделок от имени участника размещения
заказа - юридического лица
на предмет соответствия участников размещения
заказа требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
При этом заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может быть признана
не соответствующей требованиям документации об
открытом аукционе в электронной форме на
основании получения документов, предусмотренных
в ч. в) п/п 1 п. 3 настоящего раздела
документации, более чем за шесть месяцев до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
2. Единая комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, а также документы и сведения,
содержащиеся в реестре участников размещения
заказа, получивших аккредитацию на электронной
площадке, до принятия решения о соответствии пяти
заявок на участие в открытом аукционе
требованиям, предусмотренным настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
3. В случае если в открытом аукционе принимали
участие менее десяти участников открытого
аукциона и менее пяти заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствуют указанным требованиям, Единая
комиссия рассматривает вторые части всех
поданных заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме. Рассмотрение начинается с
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, поданной участником открытого
аукциона, предложившим наиболее низкую цену
контракта (в случае если цена снижена до 0,00
руб. - наиболее высокую цену за право заключения
контракта).
4. На основании результатов рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе в электронной
форме Единая комиссия принимает решение по
каждому лоту отдельно:
- о признании заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме соответствующей
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме;
- о признании заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме не соответствующей
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся, в случае признания
соответствующей всем требованиям и условиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме единственной второй части
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме или в случае признания
несоответствующими всех вторых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной второй части заявки
на участие в открытом аукционе в электронной
форме не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании победителем участника открытого
аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме которого
соответствует требованиям настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме
4
Основания для признания
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
не соответствующей
требованиям и условиям
документации об
открытом аукционе в
электронной форме
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в
пункте 1 раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений об
участнике размещения заказа, содержащихся в
представленных документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация) об участнике
размещения заказа, которые не могут
использоваться без дополнительной проверки
(например, несоответствие адресов участника
размещения заказа, лиц, имеющих право
действовать от имени участника размещения
заказа, указанных в различных документах;
истечение сроков полномочий лица, имеющего право
действовать от имени участника размещения заказа,
и т.д.).
3. Документы, поданные в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
перечень которых установлен в пункте 1 раздела 7
Информационной карты, не соответствуют
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме.
4. Участник размещения заказа не соответствует
требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
5. В реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке,
документы, указанные в п/п 1 п. 3 настоящего
раздела:
5.1. отсутствуют;
5.2. не соответствуют требованиям документации;
5.3. содержат недостоверные сведения об
участнике размещения заказа.
Единая комиссия обязана отстранить участника
размещения заказа от участия в открытом аукционе
в электронной форме по соответствующему лоту на
любом этапе его проведения вплоть до заключения
государственного контракта в случае установления
факта:
- предоставления заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, представленных
участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- проведения ликвидации юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа (юридического лица
или индивидуального предпринимателя) банкротом и
об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- нахождения имущества участника размещения
заказа под арестом, наложенным по решению суда,
балансовая стоимость которого на момент
истечения срока заключения контракта превышает
25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный
период;
- наличия у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что
участник размещения заказа не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1
Срок подписания
государственного
контракта
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке) протокола подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме.
Проект контракта составляется путем включения в
него цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона, с которым заключается
контракт, сведений о товаре (товарный знак
и(или) конкретные показатели товара), указанных
в заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме такого участника
2
Порядок подписания
государственного
контракта
1. В случае если:
1.1. открытый аукцион признан несостоявшимся и
единственная поступившая заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме признана
соответствующей требованиям настоящей
документации, заказчик в течение четырех дней со
дня размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме направляет
оператору электронной площадки без электронной
цифровой подписи заказчика проект контракта;
1.2. открытый аукцион признан несостоявшимся и
принято решение о признании единственного
участника размещения заказа участником открытого
аукциона или, в случае если заявка только
одного участника аукциона признана
соответствующей требованиям настоящей
документации, заказчик, специализированная
организация в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме направляют
оператору электронной площадки без электронной
цифровой подписи заказчика проект контракта;
1.3. заключается контракт с победителем
открытого аукциона в электронной форме или с
иным участником открытого аукциона в электронной
форме, заявка которого признана соответствующей
настоящей документации, заказчик в течение пяти
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме направляет оператору
электронной площадки без электронной цифровой
подписи заказчика проект контракта.
2. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта оператор электронной площадки
направляет проект контракта участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт.
3. В течение пяти дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанные электронной цифровой
подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или протокол разногласий, в случае наличия
разногласий по проекту контракта.
В протоколе разногласий указываются положения
проекта контракта, не соответствующие извещению
о проведении открытого аукциона в электронной
форме, документации об открытом аукционе в
электронной форме и заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме этого участника
размещения заказа, с указанием соответствующих
положений данных документов.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет его заказчику.
4. В течение трех дней со дня получения
протокола разногласий заказчик рассматривает и
направляет оператору электронной площадки без
подписи:
- доработанный проект контракта с учетом всех
поступивших замечаний,
- или проект контракта с приложением документа,
содержащего причины отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания.
При этом направление проекта контракта с
указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания допускается при
условии, что участник открытого аукциона, с
которым заключается контракт, направил протокол
разногласий не позднее чем в течение тринадцати
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме.
5. В течение одного часа с момента получения
документов, предусмотренных п/п 4 настоящего
раздела, оператор электронной площадки
направляет такие документы без электронной
цифровой подписи заказчика участнику открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт.
6. В течение трех дней со дня получения
документов, указанных в п/п 4 п. 2 настоящего
раздела, участник открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанные электронной цифровой
подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или предусмотренный п/п 3 п. 2 настоящего
раздела протокол разногласий.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет такой протокол разногласий
заказчику.
7. В случае повторного направления протокола
разногласий заказчик в течение трех дней со дня
получения рассматривает данные разногласия и
действует в порядке, установленном п/п. 4 п. 2
настоящего раздела.
8. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, а также документа об
обеспечении исполнения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью, но не ранее чем
через десять дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме, оператор
электронной площадки направляет заказчику
подписанный проект контракта и документ об
обеспечении исполнения контракта.
9. Заказчик в течение трех дней со дня получения
от оператора электронной площадки проекта
контракта направляет оператору электронной
площадки контракт, подписанный электронной
цифровой подписью заказчика.
10. Оператор электронной площадки в течение
одного часа с момента получения контракта,
подписанного электронной цифровой подписью
заказчика, направляет подписанный контракт
участнику размещения заказа (участнику открытого
аукциона), с которым заключается контракт.
Государственный контракт считается заключенным с
момента направления оператором электронной
площадки участнику размещения заказа (участнику
открытого аукциона) контракта, подписанного
электронной цифровой подписью государственного
заказчика
3
Случаи признания
участника размещения
заказа (участника
открытого аукциона)
уклонившимся от
заключения контракта
1. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок проекта
государственного контракта, подписанного
электронной цифровой подписью.
2. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок документа об
обеспечении исполнения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью (при
установлении).
3. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок протокола
разногласий, подписанного электронной цифровой
подписью (в случае подписания такого протокола
при наличии разногласий)
4
Последствия уклонения
от заключения контракта
В случае если участник размещения заказа
(участник открытого аукциона), с которым
заключается контракт, уклонился от его
заключения, сведения о таком участнике
размещения заказа (участнике открытого аукциона)
включаются в реестр недобросовестных
поставщиков.
Наличие сведений о поставщике (исполнителе,
подрядчике) в реестре недобросовестных
поставщиков лишает его права участия в торгах и
запросах котировок сроком на 2 (два) года
5
Условие заключения
контракта на поставку
товаров, происходящих
из иностранных
государств
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме признан участник аукциона,
заявка которого содержит предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранных государств,
государственный контракт заключается по цене,
предложенной таким участником аукциона,
сниженной на 15% от предложенной цены контракта
(лота)
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1
Размер обеспечения
исполнения контракта
Лот N 1: ____% (________________ руб. __________
копеек).
Лот N 2: и т.д.
В случае проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключить контракт до
достижения цены контракта, превышающей
соответствующее значение начальной
(максимальной) цены контракта, обеспечение
исполнения контракта предоставляется в размере
(%) обеспечения исполнения контракта,
предусмотренном настоящей документацией, исходя
из цены контракта, достигнутой на открытом
аукционе в электронной форме.
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме или участником открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, является бюджетное
учреждение, обеспечение исполнения контракта не
требуется
1.1
Обязательства по
государственному
контракту, подлежащие
обеспечению
(Указать обязательства, подлежащие обеспечению)
-
-
2
Срок предоставления
обеспечения исполнения
контракта
В течение шести дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанный электронной цифровой
подписью документ об обеспечении исполнения
контракта.
По истечении десяти дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме оператор
электронной площадки направляет заказчику
документ об обеспечении исполнения контракта,
подписанный электронной цифровой подписью
участника открытого аукциона или участника
размещения заказа, с которым заключается
государственный контракт
3
Способ обеспечения
исполнения контракта
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником открытого аукциона
самостоятельно:
- безотзывная банковская гарантия, выданная
банком или иной кредитной организацией или
- договор поручительства или
- передача государственному заказчику в залог
денежных средств (в том числе в форме вклада
(депозита)
4
Требования к
безотзывной банковской
гарантии, выданной
банком или иной
кредитной организацией
- Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской
Федерации;
- в безотзывной банковской гарантии в
обязательном порядке должна быть указана сумма,
в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по контракту, которая должна быть
не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на контракт, исполнение
которого она обеспечивает, путем указания на
стороны контракта, название предмета контракта и
ссылки на протокол подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме как основание
заключения контракта;
- в безотзывной банковской гарантии прямо должно
быть предусмотрено право государственного
заказчика на истребование суммы банковской
гарантии полностью или частично в случае
ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по контракту в предусмотренные сроки или
расторжения контракта и его отказа вернуть
полученную сумму аванса. При этом должно быть
предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения исполнения контракта государственный
заказчик направляет в банк письменное
требование, банковскую гарантию, прочие
документы, подтверждающие выплату поставщику
(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту
и(или) ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по контракту;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в контракт, не
освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.
С безотзывной банковской гарантией
предоставляется копия лицензии субъекта,
выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию,
на осуществление деятельности по выдаче
безотзывной банковской гарантии
5
Требования к залогу
денежных средств
- Денежные средства, вносимые в обеспечение
исполнения контракта в качестве залога, должны
быть перечислены на счет государственного
заказчика в сумме не менее размера обеспечения
исполнения контракта;
- договор залога денежных средств должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской
Федерации;
- денежные средства возвращаются поставщику
(подрядчику, исполнителю), с которым заключен
государственный контракт, при условии
надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по государственному контракту по
истечении установленного срока и после получения
государственным заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- денежные средства возвращаются на счет
поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты
которого указаны в письменном требовании.
6
Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств
7
Требования к договору
банковского вклада
(депозита)
- Договор банковского вклада должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации и иным
законодательством Российской Федерации;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) по
государственному контракту согласовывает с
государственным заказчиком банк, с которым будет
заключаться договор банковского вклада, и его
существенные условия;
- в договоре банковского вклада должна быть
указана сумма обеспечения исполнения
государственного контракта, которая должна быть
не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- договор банковского вклада должен содержать
указание на соответствующий государственный
контракт, в том числе указание на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки
на протокол подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме как основание заключения
государственного контракта
8
Требования к договору
поручительства и
поручителю
Договор поручительства должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Договор поручительства должен быть совершен в
письменной форме.
В договоре поручительства в обязательном порядке
должны быть указаны:
- стороны договора поручительства (заказчик и
поручитель);
- обеспечиваемые поручительством обязательства;
- размер ответственности поручителя перед
заказчиком;
- форма ответственности поручителя перед
заказчиком;
- обязанность поручителя отвечать перед
заказчиком за неисполнение обязательств по
контракту;
- срок действия поручительства.
С договором поручительства предоставляются
следующие документы в отношении поручителя:
- копии бухгалтерской отчетности поручителя,
сданной в налоговый орган в установленном
порядке:
- за два последних отчетных года на последнюю
отчетную дату,
- или если договор поручительства заключен до
истечения указанного срока, по выбору поручителя
за два отчетных года, предшествующих последнему
отчетному году;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени поручителя
(копия решения о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени поручителя без доверенности);
- в случае если от имени поручителя действует
иное лицо:
- доверенность на осуществление действий от
имени поручителя, заверенная печатью поручителя
и подписанная руководителем поручителя или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени поручителя без
доверенности;
- копии учредительных документов поручителя.
Поручителем по договору поручительства может
выступать юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в
установленном порядке на территории Российской
Федерации.
Поручитель должен соответствовать следующим
требованиям:
- капитал и резервы, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности
поручителя, должны:
- составлять не менее чем триста миллионов
рублей,
- превышать размер поручительства не менее чем в
десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в
соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, должна:
- превышать не менее чем в три раза размер
поручительства,
- или составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий)
поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна:
- составлять не менее чем триста миллионов
рублей,
- превышать не менее чем в десять раз размер
поручительства,
- или составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя указанным требованиям
определяется по данным бухгалтерской отчетности
за два последних отчетных года или, если договор
поручительства заключен до истечения указанного
срока, по выбору поручителя за два отчетных
года, предшествующих последнему отчетному году,
за каждый отчетный год отдельно
9
Порядок предоставления
обеспечения исполнения
контракта
Документ об обеспечении исполнения контракта
направляется оператору электронной площадки в
форме электронного документа.
Безотзывная банковская гарантия, договор залога
денежных средств, договор поручительства или
договор банковского вклада (депозит)
предоставляются по каждому лоту отдельно.
Факт внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения государственного
контракта подтверждается в форме электронного
документа:
- платежным поручением с отметкой банка об
оплате или
- квитанцией, чеком (в случае наличной формы
оплаты) или
- выпиской из банка (в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи
системы "Банк-клиент").
В случае если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по государственному
контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по государственному контракту, соответствующий
поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в
течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
государственному заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по государственному контракту на тех же условиях
и в том же размере
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от ______ руб. до __________ руб. (от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене контракта:
а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которое подано таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене контракта, равное нулю;
в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной цифровой подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной цифровой подписи.
7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При этом:
- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта, независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных п/п а), б) и в) п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ N ___
12. Наименование товаров.
13. Количество товаров.
14. Требования к качеству товаров.
15. Требования к техническим характеристикам товаров.
16. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
17. Требования к безопасности товаров.
18. Требования к размерам товаров.
19. Требования к упаковке товаров.
20. Требования к отгрузке товаров.
21. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
22. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.4. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.5. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
10. Наименование работ.
11. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
12. Объем работ.
13. Требования к качеству работ.
14. Требования к техническим характеристикам работ.
15. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
16. Требования к безопасности работ.
17. Требования к результатам работ.
18. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
18.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
18.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
9. Наименование услуг.
10. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
11. Объем услуг.
12. Требования к качеству услуг.
13. Требования к техническим характеристикам услуг.
14. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
15. Требования к безопасности услуг.
16. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
16.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
16.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на оказание услуг, при оказании которых используется товар.
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ N ______
15. Преамбула.
16. Предмет государственного контракта (в том числе в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, сведения о товаре (товарный знак и(или) конкретные показатели), характеристики товара).
17. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
18. Срок исполнения государственного контракта.
19. Права и обязанности сторон.
20. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
21. Ответственность сторон.
22. Гарантийные обязательства.
23. Форс-мажорные обстоятельства.
24. Порядок урегулирования споров.
25. Вступление государственного контракта в силу.
26. Расторжение и изменение государственного контракта.
27. Заключительные положения.
28. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
ИНН
4
Место нахождения
5
Почтовый адрес
6
Номер контактного телефона
7
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства
Указать: проводится/не
проводится
8
Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
9
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
10
Суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований,
иностранных юр. лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) участника размещения заказа
Продекларировать долю участия
__________ %
11
Доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юр. лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа
Продекларировать долю участия
__________ %
12
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового
характера и по совместительству,
работников филиалов, представительств и
других обособленных подразделений
юр. лица)
Продекларировать количество
работников
__________ чел.
13
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки
__________ млн. руб.
Примечание. Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
6
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать: проводится/не
проводится
7
Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
8
Отсутствие задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
9
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового
характера и по совместительству)
Продекларировать количество
работников
__________ чел.
10
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки
__________ млн. руб.
Примечание. Место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в течение года, в котором подается заявка на участие в открытом аукционе, по пунктам 8 и 9 указывают сведения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до окончания месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
СВЕДЕНИЯ
О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Участник размещения заказа предлагает поставить товар (выполнить работы,
оказать услуги), а именно:
____________________________________
название закупки
Согласие на поставку товаров <*>
(выполнение работ, оказание услуг),
соответствующих требованиям документации
об открытом аукционе в электронной форме
на условиях, предусмотренных документацией
об открытом аукционе в электронной форме
Согласен/Не согласен (указать)
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
N
п/п
Наименование
товара с
указанием марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
<*> Примечание. Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения и товарам, происходящим из Республики Беларусь, по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе
в электронной форме (пункт, раздел), которые
требуют разъяснения
Вопрос
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Примечание. Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время подачи заявки на участие в открытом аукционе должны
соответствовать сведениям электронного документа, направленного
оператором электронной площадки.
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Дата и номер протокола открытого аукциона
в электронной форме
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона в
электронной форме
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 6
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПОДРЯДЧИКОВ)
Государственный заказчик ________________________________
Предмет государственного контракта ________________________________
N
п/п
Наименование (для юр. лица),
Ф.И.О. (для физ. лица)
Почтовый
адрес
Телефон,
факс
Адрес электронной
почты (при наличии)
Приложения: 1. Документальное подтверждение отправки приглашений
потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам), _____
шт.
2. Уведомления (почтовые, факсимильные, распечатка с
электронной почты) о получении потенциальными поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) приглашения принять участие в
открытом аукционе в электронной форме, ____ шт.
Приложение 7
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
(лота)
Реквизиты запроса о разъяснении
положений документации об открытом
аукционе в электронной форме
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме (пункт,
раздел), которые требуют разъяснения
Вопрос участника размещения заказа
Разъяснение положений документации об
открытом аукционе в электронной форме
Приложение 8
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений
в извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме
Обоснование внесения изменений в извещение
о проведении открытого аукциона в
электронной форме
2. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
Номер и название раздела извещения о
проведении открытого аукциона в
электронной форме, в который вносятся
изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 9
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений
в документацию об открытом аукционе в
электронной форме
Обоснование внесения изменений в
документацию об открытом аукционе в
электронной форме
2. Изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме
Номер и название раздела, номер части
(пункта) документации об аукционе в
электронной форме, в которые вносятся
изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 10
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона в электронной форме
Дата размещения извещения о проведении аукциона в
электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011
- на электронной площадке)
Адрес официального сайта в Интернете, на котором
размещено извещение о проведении аукциона в
электронной форме (до 01.01.2011 - адрес электронной
площадки)
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
Приложение 11
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе в
электронной форме __________________________________
N
п/п
Дата
поступления
запроса
Автор запроса
Дата
утверждения
разъяснений
Дата размещения разъяснений
на официальном сайте (до
01.01.2011 - на электронной
площадке)
Итого зарегистрировано ______ запросов о разъяснении положений документации
об открытом аукционе в электронной форме.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ____________ 201__ г.
Приложения: 3. Запросы о разъяснении положений документации об открытом
аукционе в электронной форме, ____ шт.
4. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в
электронной форме, ____ шт.
5. Документальное подтверждение размещения разъяснений
положений документации об открытом аукционе в электронной
форме на официальном сайте (на электронной площадке)
(например, распечатка с сайта), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 12
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе в
электронной форме __________________________________
N
п/п
Дата
утверждения
изменений
Причина внесения
изменений
Дата размещения изменений на
официальном сайте (до 01.01.2011
- на электронной площадке)
Итого зарегистрировано _______ изменений в извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в
электронной форме.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ____________ 201__ г.
Приложения: 6. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в
электронной форме и документацию об открытом аукционе в
электронной форме, ____ шт.
7. Документальное подтверждение размещения изменений на
официальном сайте (на электронной площадке) (например,
распечатка с сайта), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 13
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
(лота)
Дата приостановления размещения
заказа
Основание для приостановления
размещения заказа
Требование органа, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере
размещения заказов
Срок приостановления размещения
заказа
До рассмотрения жалобы по существу
"___" ___________ 201_ г.
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
Приложение 14
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата аннулирования открытого
аукциона в электронной форме (лота)
Обоснование принятого решения
Предписание органа, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере
размещения заказов, от ______________
N ____________
Лот N 1
Предмет государственного контракта
(лота)
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта
(лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
Приложение 15
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Номер протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Дата протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Причина отказа от заключения
государственного контракта
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
3. Сведения об участнике размещения заказа, с которым государственный
заказчик отказывается от заключения контракта
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Приложение: Протокол об отказе от заключения контракта на ____ л. в 1 экз.
Приложение 16
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Рассмотрение заявок на участие в
открытом аукционе в электронной
форме
Повестка дня __________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Дата окончания срока рассмотрения
заявок, установленная документацией об
аукционе в электронной форме __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер (код) закупки __________________________________
Название закупки __________________________________
N
лота
Предмет государственного
контракта
Начальная
(максимальная) цена
контракта (руб.)
Количество
поступивших
заявок
Количество
отозванных
заявок
Приложение: 1. Доверенность, выданная представителю государственного
заказчика на представление интересов и подписание протоколов
от имени государственного заказчика, на ___ л. в 1 экз.
2. Заключение государственного заказчика по результатам
рассмотрения первых частей заявок на соответствие
требованиям документации об открытом аукционе в электронной
форме на ____ л. в 1 экз.
3. Распечатка с официального сайта (до 01.01.2011 с электронной
площадки), подтверждающая факт размещения извещения, на ____
л. в 1 экз.
4. Копия документации об открытом аукционе в электронной форме
на ___ л. в 1 экз.
5. Копии разъяснений положений документации об открытом
аукционе в электронной форме на ___ л. в 1 экз.
6. Копии изменений в извещение о проведении открытого аукциона
в электронной форме и(или) документацию об открытом аукционе
в электронной форме на ___ л. в 1 экз.
7. Копии первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме (в случае поступления единственной заявки
также копия второй части заявки) на __ л. в __ экз.
8. Экспертное заключение (при наличии) на _____л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика по рассмотрению первых частей
заявок на соответствие документации об открытом аукционе
в электронной форме по лоту N ___
Дата рассмотрения первых частей заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме ____________________________________
Государственный заказчик ____________________________________
Предмет государственного контракта ____________________________________
Рассмотрение первых частей заявок Ф.И.О., должность
проведено ____________________________________
1. Сведения о соответствии первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме:
┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ N │ Сведения в составе первой части │Предложения участника размещения │
│п/п│ заявки на участие в открытом │ заказа │
│ │ аукционе в электронной форме, ├────────────────┬────────────────┤
│ │ предусмотренные документацией об │ заявка N __ │ заявка N __ │
│ │ открытом аукционе в электронной ├────────────────┼────────────────┤
│ │ форме │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│1 │Согласие участника размещения │ │ │
│ │заказа на поставку товаров, │ │ │
│ │выполнение работ, оказание услуг, │ │ │
│ │соответствующих требованиям │ │ │
│ │документации об открытом аукционе в│ │ │
│ │электронной форме на условиях, │ │ │
│ │предусмотренных документацией об │ │ │
│ │открытом аукционе │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2 │Предложение участника размещения │ │ │
│ │заказа о поставке товара │ │ │
│ │конкретного товарного знака или │ │ │
│ │для использования этого товара при │ │ │
│ │выполнении работ, оказании услуг │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2 │Требования к товару, установленные │ │ │
│ │документацией об открытом аукционе │ │ │
│ │в электронной форме │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.1│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.2│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.3│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.4│И т.д. │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│3 │Сведения о стране происхождения │ │ │
│ │товара (при установлении │ │ │
│ │преимущества участникам размещения │ │ │
│ │заказа, осуществляющим поставку │ │ │
│ │товаров российского происхождения и│ │ │
│ │товаров, происходящих из Республики│ │ │
│ │Беларусь) │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ВЫВОД │ Соответствует/ │ Соответствует/ │
│ │ │Не соответствует│Не соответствует│
└───┴───────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
2. Сведения о соответствии описания поставляемых товаров образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном измерении (указать) (при установлении требования): Соответствует/Не соответствует (указать).
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 17
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Подведение итогов открытого
аукциона в электронной форме
Повестка дня __________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер (код) закупки __________________________________
Название закупки __________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ
N ____
Предмет государственного контракта __________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта
(руб.) __________________________________
N
п/п
Участник размещения заказа
Место нахождения, место
жительства
ИНН, почтовый адрес
Приложение: 1. Заключение государственного заказчика по результатам
рассмотрения вторых частей заявок на соответствие
требованиям документации об открытом аукционе в электронной
форме на ____ л. в 1 экз.
2. Копии вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме на __ л. в __ экз.
3. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков на ___ л. в
1 экз.
4. Запросы и ответы соответствующих органов и организаций в
отношении участников размещения заказа (при наличии) на ___
л. в 1 экз.
4. Дополнительная информация (при наличии) на ___ л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика/специализированной организации
(указать) по результатам рассмотрения вторых частей заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме по лоту
N ___
Дата рассмотрения вторых частей заявок ____________________________________
Государственный заказчик ____________________________________
Специализированная организация ____________________________________
Предмет государственного контракта ____________________________________
Рассмотрение вторых частей заявок Ф.И.О., должность
проведено ____________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВКАХ, РАНЖИРОВАННЫХ ПО МЕРЕ УБЫВАНИЯ ВЫГОДНОСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
N
п/п
Порядковый номер заявки
Участник размещения заказа
Предложение о цене
контракта
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
Условия допуска к участию в открытом
аукционе в электронной форме
Информация согласно заявкам
участников размещения заказа
заявка N
заявка N
1. Предоставление сведений и документов, определенных пунктом 1 раздела 7
Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной
форме и представленных при аккредитации участника размещения заказа
1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа
1.1.1. Сведения об участнике размещения
заказа
1.1.2. Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
копии документов, удостоверяющих личность,
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.1.3. Копия документа, подтверждающего
полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа:
вид документа
номер документа
дата выдачи документа
кому выдан документ
1.1.4. Копии учредительных документов
участника размещения заказа (для юр. лиц)
1.1.5. Решение об одобрении крупной сделки
в соответствии с учредительными документами
(для юр. лиц) (при необходимости)
1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе,
установленным в документации об открытом аукционе
1.2.1. Документы, подтверждающие
соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого электронного
аукциона:
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.2. Документы, подтверждающие обладание
участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности (при
приобретении заказчиком таких прав):
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.3. Решение об одобрении крупной сделки
в соответствии с учредительными документами
(для юр. лиц) (при необходимости)
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.4. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным
законодательством:
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.5. Разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию
(при размещении заказа на выполнение работ
по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
1.2.6. Акт приемки объекта капитального
строительства (при размещении заказа на
выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
2. Отсутствие недостоверных сведений об
участнике размещения заказа, содержащихся в
представленных им документах и в
документах, содержащихся в реестре
аккредитованных участников размещения
заказа, или о поставляемых товарах,
выполняемых работах, оказываемых участником
размещения заказа услугах
3. Соответствие участников размещения заказа требованиям раздела 5
Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной
форме
3.1. Соответствие участника размещения
заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов
3.2. Непроведение ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя)
3.3. Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в торгах
3.4. Отсутствие у участника размещения
заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать
величину
задолженности
Указать
величину
задолженности
3.5. Отсутствие сведений об участнике
размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков
3.6. Обладание участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности
3.7. Соответствие участника размещения
заказа требованиям по выполнению им за
последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе, работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, относящихся к
той же группе, подгруппе или одной из
нескольких групп, подгрупп работ, на
выполнение которых размещается заказ,
стоимость которых составляет не менее чем
двадцать процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота):
- наименование объекта капитального
строительства
- общая стоимость работ по объекту
капитального строительства (руб./% к
начальной (максимальной) цене контракта)
- дата сдачи объекта капитального
строительства (по акту)
4. Сведения о стране происхождения товара
(при установлении преимущества участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения, товаров,
происходящих из Республики Беларусь)
ВЫВОД
Соответствует/
Не
соответствует
Соответствует/
Не
соответствует
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 18
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _______
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Место рассмотрения заявок _________________________
Дата и время рассмотрения заявок _________________________
Наименование и состав комиссии _________________________
Наличие (отсутствие) кворума _________________________
Государственный заказчик _________________________
Специализированная организация _________________________
Номер (код) закупки _________________________
Название закупки _________________________
Дата размещения извещения о проведении открытого
аукциона в электронной форме на официальном сайте
(до 01.01.2011 на электронной площадке) _________________________
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВКАХ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ ПО ЛОТУ N __
Предмет государственного контракта _________________________
Начальная (максимальная) цена контракта _________________________
Сведения о предоставляемых преимуществах _________________________
Поступило заявок, всего _________________________
Отозвано заявок, всего _________________________
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ N 1
1. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать
участниками открытого аукциона:
N
п/п
Порядковый номер
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Обоснование решения
Итоги голосования
членов комиссии
Заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме
соответствует требованиям и
условиям документации об
открытом аукционе
"За" ______ (Ф.И.О.)
"Против" __ (Ф.И.О.)
и т.д.
2. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый номер
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Основание для
отказа в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования
членов комиссии
"За" ______ (Ф.И.О.)
"Против" __ (Ф.И.О.)
и т.д.
3. Рассмотреть вторые части заявок участников открытого аукциона после
проведения открытого аукциона в электронной форме.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
4. Руководствуясь ч. 10 ст. 41.9 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с допуском к
участию в открытом аукционе в электронной форме и признанием участником
открытого аукциона только одного участника размещения заказа. Рассмотреть
вторую часть заявки в порядке, установленном ч. 11 ст. 41.9 Федерального
закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
5. Руководствуясь ч. 10 ст. 41.9 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с отказом в
допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всем участникам
размещения заказа и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со
ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
6. Руководствуясь ч. 21 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с поступлением
единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от
_____________________________ (наименование УРЗ).
7. Признать первую и вторую части заявки единственного участника размещения
заказа соответствующими требованиям и условиям документации об открытом
аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии с ч. 22 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
8. Признать первую часть заявки единственного участника размещения заказа
___________________________ (УРЗ) не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
Обоснование принятого решения:
Порядковый номер заявки
на участие в электронном
аукционе
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования членов
комиссии
"За" __________ (Ф.И.О.)
"Против" ______ (Ф.И.О.)
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
9. Признать вторую часть заявки единственного участника размещения ________
____________________ (УРЗ) заказа не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
Обоснование принятого решения:
Порядковый номер заявки
на участие в электронном
аукционе
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования членов
комиссии
"За" __________ (Ф.И.О.)
"Против" ______ (Ф.И.О.)
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
10. Руководствуясь ч. 21 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 19
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _____
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Место подведения итогов ___________________________
Дата и время подведения итогов ___________________________
Наименование и состав комиссии ___________________________
Наличие (отсутствие) кворума ___________________________
Государственный заказчик ___________________________
Специализированная организация ___________________________
Номер (код) закупки ___________________________
Название закупки ___________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ВТОРЫХ ЧАСТЯХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ЛОТУ N ___
Предмет государственного контракта ___________________________
Начальная (максимальная) цена контракта ___________________________
Поступило вторых частей заявок, всего ___________________________
Рассмотрено вторых частей заявок, ранжированных
по мере убывания выгодности предложения о цене
контракта, всего ___________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВКАХ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ЛОТУ N __
N
п/п
Порядковый
номер
заявки
Предложения
о цене
контракта
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
1
2
3
4
5
и т.д.
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ N ___
1. Признать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
соответствующими требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый
номер
заявки на
участие в
открытом
аукционе в
электронной
форме
Фирменное
наименование
(наименование),
организационно-
правовая форма
(для юридического
лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Обоснование решения
Итоги
голосования
членов комиссии
Заявка на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
соответствует требованиям
и условиям документации об
открытом аукционе в
электронной форме.
Участник размещения заказа
соответствует требованиям
законодательства
Российской Федерации и
документации об открытом
аукционе в электронной
форме
"За" ___________
(Ф.И.О.)
"Против" _______
(Ф.И.О.)
и т.д.
2. Признать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не
соответствующими требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый
номер заявки
на участие в
открытом
аукционе в
электронной
форме
Фирменное
наименование
(наименование),
организационно-
правовая форма (для
юридического лица),
Ф.И.О.(для
физического лица)
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги
голосования
членов комиссии
"За" ___________
(Ф.И.О.)
"Против" _______
(Ф.И.О.)
и т.д.
Сведения об участниках открытого аукциона, заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера.
N
п/п
Фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма (для
юридического лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Место нахождения (для
юридического лица),
место жительства (для
физического лица)
Предложенная
цена
контракта
1
2
3
3.
Признать победителем открытого аукциона в
электронной форме ___________________________
Цена контракта победителя открытого аукциона
в электронной форме ___________________________
Скидка от начальной (максимальной) цены
контракта (руб., %) ___________________________
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
4. Руководствуясь ч. 11 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с принятием
решения о соответствии только одной второй части заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать
в соответствии с ч. 15 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
5. Руководствуясь ч. 11 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с принятием
решения о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
6. Руководствуясь ч. 6 ст. 41.11, признать единственную заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме __________________ не соответствующей
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной
форме, и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со ст. 40
Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 20
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _______
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Место составления протокола ____________________________
Дата составления протокола ____________________________
Время составления протокола ____________________________
Государственный заказчик ____________________________
Номер (код) закупки ____________________________
Название закупки ____________________________
N лота и предмет государственного контракта ____________________________
Дата и номер протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме
(протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме) ____________________________
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ЗАКАЗЧИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ
Фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма (для юр.
лица), Ф.И.О. (для физ. лица) _________________________________
Место нахождения (для юр. лица), место
жительства (для физ. лица) __________________________________
СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
N
п/п
Описание факта
Реквизиты
подтверждающего
документа
1
2
3
РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ отказаться от
заключения контракта с ___________________________________________________.
(наименование лица)
2. Заключить контракт с участником открытого аукциона в электронной форме
__________________________________________________________________________,
(наименование лица)
который в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме получил ________ (указать - второй, третий, четвертый или
пятый) порядковый номер.
или
3. Провести повторное размещение заказа.
________________________________________ ____________ _____________
(должность руководителя государственного (подпись) (Ф.И.О.)
заказчика)
Приложение 21
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПЕРМСКОГО
КРАЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
Общие требования к заполнению типовых форм документов
В графе "Номер (код закупки)" указываются номер закупки, присвоенный оператором электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме.
Все документы, подготовленные государственными заказчиками в форме электронных документов и размещаемые на официальном сайте или электронной площадке, должны быть подписаны полученной в Федеральном казначействе электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Приложение 1 "Решение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
1.1. Решение о проведении открытого аукциона в электронной форме оформляется по каждому открытому аукциону в электронной форме.
1.2. В качестве согласующих при проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливаются должностные лица государственного заказчика, ответственные за соответствующий этап подготовки процедуры.
Приложение 2 "Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
2.1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей - не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заказчик, специализированная организация также вправе опубликовать извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в любых средствах массовой информации или разместить в электронных средствах массовой информации при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
2.2. В графе "Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг" в случае невозможности указания полного перечня и количества поставляемых товаров (при установлении позиций внутри одного лота), объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Подробные характеристики товаров (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) указаны в главе IV "Техническое задание (Спецификация) документации об открытом аукционе в электронной форме".
2.3. Государственным заказчикам необходимо устанавливать дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также дату окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме с учетом времени работы единых комиссий, утвержденного Приказом Министерства торговли и предпринимательства Пермского края от 12.03.2009 N СЭД-03.02-03-26, таким образом, чтобы срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Единой комиссией не превышал установленный законом срок.
2.4. Государственный заказчик вправе устанавливать преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и(или) организациям инвалидов в отношении предлагаемой цены контракта в размере до 15% в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 N 175.
Под организациями инвалидов понимаются:
- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80% численности,
- организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25%.
В соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" уголовно-исполнительная система включает в себя:
1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;
3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.02.2000 N 89 "Об утверждении Перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему" к учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы относятся:
- базы материально-технического и военного снабжения;
- управления строительства;
- центральные ремонтно-механические мастерские и ремонтно-эксплуатационные предприятия;
- межрегиональные ремонтно-восстановительные базы;
- центры инженерно-технического обеспечения;
- центральный узел связи;
- автомобильные и железнодорожные хозяйства;
- жилищно-коммунальные хозяйства;
- подразделения технического надзора, лаборатории;
- научно-исследовательские институты;
- образовательные учреждения высшего, среднего, начального (учебные центры) профессионального и дополнительного образования;
- санаторно-оздоровительные, амбулаторно-поликлинические и стационарные медицинские учреждения для персонала и членов их семей;
- военно-врачебные комиссии;
- центры санитарно-эпидемиологического надзора;
- предприятия, осуществляющие лесоводство и лесозаготовки, производство сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, швейное производство, производство обуви, обработку древесины и производство изделий из дерева, строительство, производство, ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования и аппаратуры, торговлю;
- редакции периодических изданий;
- отделы специального назначения;
- подразделения, обеспечивающие охрану психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением;
- подразделения розыска, конвоирования, собственной безопасности, оперативно-технических и поисковых мероприятий;
- военное представительство;
- следственные изоляторы.
2.5. Государственный заказчик обязан устанавливать преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения и товаров, происходящих из Республики Беларусь, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 15%, при размещении заказов на поставки следующих товаров, установленных в п. 1.1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 года N 427:
Код по
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности,
продукции и услуг
(ОКДП) ОК-004-93
Наименование группы товаров
0100000
продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего
промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте
1500000
пищевые продукты и напитки
1700000
текстильные изделия
1800000
одежда, мех и изделия из меха
1900000
кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь
2400000
продукция органического и неорганического синтеза
2500000
резиновые и пластмассовые изделия
2600000
неметаллические минеральные продукты прочие
2700000
продукция металлургической промышленности
2800000
продукция металлообработки, кроме машин и оборудования
2900000
машины и оборудование, не включенные в другие группировки
3100000
электродвигатели и аппаратура электротехническая, не
включенные в другие группы
3300000
аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и
киноаппаратура; часы
3400000
автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для
автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям,
гаражное оборудование
3500000
транспортные средства прочие, кроме автомобилей
Преимущества предоставляются на все товары, включенные в указанные группы. Например, при размещении заказа на поставку галантерейных текстильных товаров (код - 1724000), текстильных изделий для технических нужд (код - 1729040) и т.д., входящих в группу товаров по коду 1700000 "Текстильные изделия".
Под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам.
2.6. Сведения о специализированной организации указываются в извещении о проведении открытого аукциона только в случае ее привлечения. В остальных случаях в разделе указывается "Не привлекается".
Приложение 3 "Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (при размещении заказов у субъектов малого предпринимательства)"
3.1. Перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 642.
3.2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в ЕГРИП и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ.
3.3. Предельные размеры выручки от реализации товаров (работ, услуг) установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 556.
3.4. При размещении заказов у субъектов малого предпринимательства путем проведения открытого аукциона оформляется комплект документов в соответствии с приложениями 1, 3, 5-20 и требованиями к ним, установленными в настоящей Инструкции.
3.5. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа. В остальном графы извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме оформляются с соблюдением требований по заполнению приложения 2, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 4 "Документация об открытом аукционе в электронной форме"
4.1. При разработке документации об открытом аукционе в электронной форме необходимо учитывать, что положения документации об открытом аукционе в электронной форме не подлежат изменению, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Инструкцией или формой документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.2. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) без взимания платы.
4.3. Глава II документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.3.1. Раздел 1 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о государственном заказчике, который осуществляет размещение данного заказа.
4.3.2. Раздел 2 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о специализированной организации, привлеченной для размещения конкретного заказа.
В случае если специализированная организация не привлекается, в данном разделе указывается "Не привлекается".
4.3.3. Раздел 3 Информационной карты.
В данном разделе заполняется графа "Наименование", в которой указывается наименование Единой комиссии в соответствии с Перечнем единых комиссий по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов, утвержденным приказом уполномоченного органа, а также номер и дата приказа уполномоченного органа, утверждающего Порядок формирования и работы Единой комиссии.
4.3.4. Раздел 4 Информационной карты.
4.3.4.1. В пунктах 1.2, 2.2 в случае невозможности указания количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Характеристики поставляемых товаров, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг определены в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме".
4.3.4.2. В пунктах 1.5, 2.5 помимо начальной (максимальной) цены контракта (лота) указываются также:
- общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей, в случае проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования при невозможности определения необходимого количества запасных частей к технике, к оборудованию и необходимого объема услуг и(или) работ;
- начальная (максимальная) цена единицы услуги - в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг при невозможности определения необходимого объема таких услуг.
В случае если перечень запасных частей к технике, к оборудованию значительный по объему, в пунктах 1.5, 2.5 должна содержаться ссылка "Начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей определены в Перечне запасных частей к технике, к оборудованию главы IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме".
4.3.4.3. В пунктах 1.11, 2.11 указываются все расходы, которые должны быть включены участниками размещения заказа в состав цены контракта. Перечень таких расходов определяется государственным заказчиком самостоятельно исходя из специфики закупки.
Например:
- при поставке товаров цена контракта должна включать в себя все затраты поставщика, возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта, в том числе стоимость страховки (при необходимости), упаковки, доставки, установки (при необходимости), расходы на уплату налогов, таможенных и иных сборов и другие обязательные платежи поставщика;
- при выполнении работ, оказании услуг цена контракта должна включать в себя все затраты подрядчика (исполнителя), возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта в соответствии с Техническим заданием, а также расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, иных сборов и обязательных платежей подрядчика (исполнителя).
4.3.4.4. В пунктах 1.12, 2.12 и 1.13, 2.13 соответственно указывается валюта, используемая при формировании цены контракта, и порядок ее применения.
В случае если иностранная валюта при формировании цены контракта не применяется, в пунктах 1.13, 2.13 указывается "Не применяется".
4.3.4.5. В пунктах 1.14, 2.14 определено право государственного заказчика увеличить количество поставляемых товаров при заключении контракта.
Если государственный заказчик не планирует увеличивать количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
4.3.4.6. В пунктах 1.15, 2.15 определено право государственного заказчика изменить предусмотренное контрактом количество товаров в ходе исполнения контракта.
Если государственный заказчик не планирует изменить количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
4.3.4.7. В пунктах 1.16, 2.16 определено право государственного заказчика снизить цену государственного контракта по соглашению с поставщиком, подрядчиком, исполнителем без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
4.3.5. Раздел 5 Информационной карты.
4.3.5.1. При заполнении данного раздела следует учесть, что участие в открытом аукционе в электронной форме физических лиц, не зарегистрированных в качестве лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, ограничивается при размещении заказа на поставки товаров (статья 506 Гражданского кодекса РФ), а также при размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг, предметом которых является, например, осуществление лицензируемых видов деятельности и видов деятельности, требующих специального разрешения.
Перечень возможных участников размещения заказа, определенный в подпунктах 1.1, или 1.2, или 1.3 пункта 1, выбирается государственным заказчиком в зависимости от вида закупки: поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг.
4.3.5.2. При размещении заказов не могут быть участником размещаемого заказа:
- специализированная организация, привлеченная государственным заказчиком для осуществления функций по организации и проведению открытого аукциона в электронной форме, и ее сотрудники;
- члены Единой комиссии;
- сотрудники уполномоченного органа;
- сотрудники государственного заказчика.
4.3.5.3. В пункте 2 обязательные требования к участникам размещения заказа не подлежат изменению, за исключением требования, предъявляемого законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме.
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые не требуют специального разрешения, данные требования из пункта 2 исключаются.
4.3.5.4. В пункте 3 государственным заказчиком из списка выбираются дополнительные требования к участникам размещения заказа в зависимости от специфики закупки.
При отсутствии необходимости в установлении дополнительных требований к участникам размещения заказа в данной графе указывается "Не установлены".
Требование об отсутствии сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков рекомендуется устанавливать всегда.
Требование о выполнении за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к определенной группе (подгруппе), стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион в электронной форме, может быть установлено только в случае если размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
В обязательном порядке государственный заказчик должен указать, к какой группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ относится размещаемый заказ. Так, согласно совместному письму Минэкономразвития России, ФАС России, Федерального дорожного агентства России и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству России от 25.12.2007:
"Группа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту любых объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технологически сложных объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту иных объектов капитального строительства (включая уникальные объекты капитального строительства), не отнесенных к особо опасным и технически сложным;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).
При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
4.3.6. Раздел 6 Информационной карты.
4.3.6.1. При заполнении данного раздела следует учесть, что днем начала предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме является день ее размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
Датой окончания срока подачи запроса о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме определяется день не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.3.7. Раздел 7 Информационной карты.
4.3.7.1. В подпункте 2 пункта 1 указываются названия документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг (в случае установления соответствующих требований). Например, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, устанавливать условие о наличии таких документов в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не допускается.
Согласно письму Федеральной антимонопольной службы от 20.10.2008 N АЦ/26950 требование о предоставлении в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме сертификатов соответствия на поставляемый товар неправомерно.
4.3.7.2. В подпункте 3.1 пункта 1 указывается полное название разрешительного документа (лицензии или документа, подтверждающего наличие лицензии, разрешения, допуска к работам, свидетельства, сертификата и т.д.) с указанием конкретных видов работ, услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме и на выполнение (оказание) которых требуется специальное разрешение (в случае установления соответствующих требований в разделе 5).
4.3.7.3. В подпункте 3.2 пункта 1 указывается название документа, подтверждающего обладание исключительными правами на объект интеллектуальной собственности (в случае установления соответствующих требований в разделе 5). Например, патент, свидетельство и т.д.
4.3.7.4. Требование о предоставлении документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 пункта 1, устанавливается при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, в случае, когда начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
4.3.7.5. В пункте 2 установлено требование о соответствии поставляемых товаров образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном измерении при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
В случае установления такого требования образец, макет или изображение товара в трехмерном измерении должно являться приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если такое требование государственным заказчиком не устанавливается, второй абзац пункта 2 исключается.
1
4.3.7.5 . При заполнении пункта 2 заказчик выбирает один из подпунктов
1-3 пункта 2 и указывает в документации об открытом аукционе в электронной
форме требования к описанию товаров (работ, услуг) в зависимости от
предмета закупки и содержания в такой документации указания на товарные
знаки либо характеристики товаров, в том числе используемых при выполнении
работ, оказании услуг.
Подпункты 4 и 5 пункта 2 указываются только в случае размещения заказа
на поставку товаров, а также на выполнение работ, оказание услуг, для
выполнения, оказания которых используется товар, и к которому в
документации об открытом аукционе в электронной форме установлены
определенные требования.
1
(п. 4.3.7.5 введен Приказом Министерства развития предпринимательства и
торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
4.3.7.6. Пункт 3 изменению не подлежит.
4.3.8. Раздел 8 Информационной карты.
4.3.8.1. В пункте 1 указывается размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в % от начальной (максимальной) цены контракта (лота) и в рублях. При этом обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в обязательном порядке в размере от 0,5 до 5% начальной (максимальной) цены контракта (лота).
4.3.9. Раздел 9 Информационной карты.
4.3.9.1. В пункте 1 указываются дата и время (местное) окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.3.9.2. Пункты 2 и 3 заполнены и изменению не подлежат.
4.3.10. Раздел 10 Информационной карты.
Данный раздел заполнен и не подлежит изменению.
4.3.11. Раздел 11 Информационной карты.
В пунктах 1, 2 и 3 указываются сведения о дате, времени и месте рассмотрения Единой комиссией первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с согласованными с ответственным лицом уполномоченного органа датой, временем и местом.
Заказчикам рекомендуется устанавливать дату заседания Единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не позже чем через 5 дней от даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме с целью обеспечения запаса времени на рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
В пункте 4 указывается дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок, которая не должна превышать семь рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе а электронной форме.
Пункты 5, 6 изменению не подлежат, за исключением подпункта 3.2 пункта 6. Основание для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по данному подпункту устанавливается только в случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения и товаров, происходящих из Республики Беларусь.
4.3.12. Раздел 12 Информационной карты.
В пунктах 1 и 3 указываются сведения о дате и месте (адрес электронной площадки) проведения открытого аукциона в электронной форме. При этом датой проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.
Пункты 2, 4 изменению не подлежат.
4.3.13. Раздел 13 Информационной карты.
4.3.13.1. В пунктах 1 и 2 устанавливаются срок и место рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. При этом срок не может превышать 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, а в случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей - 6 (шести) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
Пункты 3 и 4 заполнены и изменению не подлежат.
4.3.14. Раздел 14 Информационной карты.
4.3.14.1. Раздел заполнен и изменению не подлежит, за исключением случая, когда подпункт 2 пункта 3 раздела 14 документации не указывается, если обеспечение государственного контракта государственным заказчиком не установлено.
4.3.15. Раздел 15 Информационной карты.
4.3.15.1. В пункте 1 государственным заказчиком указывается размер обеспечения контракта, выраженный в рублях.
Если обеспечение исполнения контракта не требуется, в данном разделе указывается "Обеспечение исполнения контракта не требуется".
4.3.15.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, государственный заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
4.3.15.3. В пункте 1.1 государственным заказчиком указываются обязательства по государственному контракту, подлежащие обеспечению. При этом могут быть указаны все обязательства или их часть.
4.3.15.4. В пункте 6 государственным заказчиком указываются реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в обеспечение исполнения государственного контракта в качестве залога.
4.4. Глава IV документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.4.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.4.2. Документация об открытом аукционе в электронной форме может содержать указание на товарные знаки. При указании товарных знаков на товары иностранного происхождения также необходимо указать товарный знак эквивалентного товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). В случае указания в документации об аукционе в электронной форме товарных знаков они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и по показателям, устанавливаемыми государственным заказчиком в Техническом задании (Спецификации).
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об открытом аукционе в электронной форме может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не используются.
4.4.3. Не допускается указывать следующие показатели:
- знак обслуживания,
- фирменное наименование,
- патент,
- полезная модель,
- промышленный образец,
- наименование места происхождения товара,
- наименование производителя товара,
- требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
4.4.4. Не допускается включать в требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара требования к участнику размещения заказа:
- о квалификации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа опыта работы;
- о положительной деловой репутации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта (за исключением случая размещения заказа для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка).
4.4.5. Техническое задание может содержать требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении только в случае проведения открытого аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
При этом, если образец или макет не может быть приложен к документации об открытом аукционе в электронной форме, в обязательном порядке заполняется приложение к Техническому заданию (Спецификации) "Условия осмотра образца/макета товаров".
Проведение осмотра образца, макета товара, на поставку которого размещается заказ, осуществляется заказчиком не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Осмотр производится без взимания платы.
4.4.6. Техническое задание на выполнение работ может быть оформлено (при необходимости) в виде сметных расчетов, дефектной ведомости и т.п. Наименование, объем работ должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе.
4.4.7. При размещении заказа на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования, в случае, когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
При этом такой перечень может содержать начальную (максимальную) цену каждой запасной части к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования в случае невозможности указания таких сведений в п. 1.5, 2.5 раздела 4 Информационной карты.
4.4.8. При размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, когда невозможно определить необходимый объем услуг, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень услуг связи, юридических услуг.
4.5. Глава V документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.5.1. Данная глава содержит примерный перечень разделов государственного контракта.
4.5.2. Государственный контракт составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме или иным участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, в проект контракта, приложенный к документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.5.3. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
4.5.4. В государственный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления государственным заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, объема, комплектности, качества требованиям, установленным в государственном контракте. При проверке соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным государственным контрактом, государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться в соответствии с Законом о размещении заказов.
Приказом Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края от 25.08.2008 N СЭД-03.01-01-15 утверждены Регламент приемки товаров, поставляемых для государственных нужд Пермского края, определяющий единые для всех государственных заказчиков Пермского края правила приемки товаров, и Перечень товаров, приемка которых осуществляется в соответствии с Регламентом приемки товаров.
В случае если указанный Регламент приемки заказчиком не применяется и в проекте государственного контракта и контракте, заключаемом государственным заказчиком, указано, что приемка товаров осуществляется в соответствии с Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6 и Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, то такая приемка должна осуществляться в строгом соответствии с порядком, предусмотренным указанными инструкциями (пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки").
В случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения, в проекте контракта в обязательном порядке необходимо установить обязанность поставщика, с которым заключается государственный контракт по итогам открытого аукциона, предъявить при исполнении контракта документ, подтверждающий страну происхождения товара.
Таким документом в соответствии с положениями ст. 35 и ст. 36 Таможенного кодекса Российской Федерации может являться декларация о происхождении товара или в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации, сертификат о происхождении товара.
4.5.5. В государственном контракте в обязательном порядке должно содержаться условие об ответственности как государственного заказчика, так и поставщика (исполнителя, подрядчика).
4.5.5.1. Ответственность заказчика.
В случае просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Размер неустойки (штрафа, пеней) определен в части 9 статьи 9 Закона о размещении заказов и составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.5.5.2. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика).
В случае просрочки поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) несет ответственность, предусмотренную государственным контрактом.
Условия существенного нарушения государственного контракта, при наступлении которых невозможно его дальнейшее выполнение, должны определяться государственным заказчиком в проекте государственного контракта на стадии его подготовки и быть прописаны в заключенном по результатам аукциона контракте.
В проекте контракта должен быть установлен конкретный размер неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по государственному контракту, выраженный, например, в процентном отношении к цене контракта, который не может быть менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.5.6. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства.
Пример расчета неустойки, размер которой равен 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации:
цена контракта размер ставки 1
Неустойка = -------------- x рефинансирования x --- x кол-во дней просрочки.
100 300
Размер ставки рефинансирования устанавливается Центральным банком Российской Федерации. Оперативный контроль за возможными изменениями размера ставки рефинансирования относится к компетенции государственного заказчика.
4.5.7. Расторжение государственного контракта осуществляется исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (часть 8 статьи 9 Закона о размещении заказов, статьи 395, 405, 496, 723 и т.д. Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.5.8. Расторжение государственного контракта в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается, если такая возможность установлена в государственном контракте и согласована сторонами (Определение ВАС РФ от 18.08.2008 N 10363/08).
4.6. Глава VI документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.6.1. Формы документов, приведенные в данной главе, изменению не подлежат, за исключением формы "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров".
Форма 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров" должна содержать графы, позволяющие определить соответствие поставляемых товаров, потребностям государственного заказчика, указанным в Техническом задании (Спецификации) (глава IV). (Например: форма 1.2.2 может быть дополнена графой "Характеристики безопасности товара".)
Приложение 5 "Документация об открытом аукционе в электронной форме" (при размещении заказов у субъектов малого предпринимательства)
Документация об открытом аукционе в электронной форме (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа и перечню документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. В остальном документация оформляется с соблюдением требований по заполнению приложения 4, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 6 "Перечень потенциальных поставщиков"
6.1. В целях развития конкуренции рекомендуется при проведении любых открытых аукционов в электронной форме оформлять перечень не менее чем из трех поставщиков (исполнителей, подрядчиков), способных осуществить поставку необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг, и направлять им соответствующие приглашения (например, факсом, по электронной почте и т.д.).
Приложение 7 "Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме"
7.1. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно менять ее суть.
7.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме государственный заказчик обязан разместить разъяснения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
7.3. В графе "Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме" наряду с реквизитами, указанными в таком запросе, необходимо указать дату и номер регистрации государственным заказчиком запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме (входящий номер и дату).
Приложение 8 "Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
8.1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.
8.2. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
8.3. В решении о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
8.4. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) изменений, внесенных в извещение, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, этот срок должен составлять не менее чем 7 (семь) дней.
Приложение 9 "Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме"
9.1. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
9.2. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
9.3. В решении о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
9.4. В случае принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) изменений, внесенных в документацию об открытом аукционе в электронной форме, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, этот срок должен составлять не менее чем 7 (семь) дней.
Приложение 10 "Решение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме"
10.1. Отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме возможно не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
10.2. Решение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
10.3. В решении об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
Приложение 11 "Журнал регистрации запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме"
11.1. В целях контроля за своевременной подготовкой разъяснений положений документации все поступающие запросы регистрируются в журнале.
11.2. Журнал закрывается датой окончания предоставления разъяснений, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме. В случае отсутствия запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в таблице ставится прочерк.
Приложение 12 "Журнал регистрации изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме"
12.1. В графе "Причина внесения изменений" указывается один из трех вариантов:
- по инициативе заказчика;
- по запросу участника размещения заказа;
- во исполнение предписания контролирующего органа от _________________ N _______.
12.2. Журнал закрывается за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае отсутствия изменений в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме в таблице ставится прочерк.
Приложение 13 "Уведомление о приостановлении размещения заказа"
13.1. Уведомление о приостановлении размещения заказа размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в случае поступления соответствующего требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов. При этом гриф утверждения в уведомлении исключается.
13.2. Срок размещения уведомления о приостановлении размещения заказа на официальном сайте законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не позднее дня, следующего за днем поступления требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, о приостановлении размещения заказа.
Приложение 14 "Уведомление об аннулировании открытого аукциона в электронной форме"
14.1. В уведомлении об аннулировании открытого аукциона в электронной форме (лота), размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата аннулирования открытого аукциона в электронной форме (лота), указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
14.2. Срок размещения уведомления об аннулировании открытого аукциона в электронной форме (лота) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не позднее дня, следующего за днем принятия решения об аннулировании открытого аукциона.
Приложение 15 "Уведомление об отказе от заключения государственного контракта"
15.1. В графе "Причина отказа от заключения государственного контракта" указываются факты, являющиеся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
15.2. Уведомление направляется в адрес лица, с которым государственный заказчик отказывается заключить государственный контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения контракта.
Приложение 16 "Материалы к заседанию Единой комиссии (рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме)"
16.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган первые части заявок на участие в открытом аукционе не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
В случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган и первую, и вторую части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
16.2. Материалы к заседанию Единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии предоставляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
16.3. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
16.4. При подготовке заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе в таблице перечисляются требования, предъявляемые к товарам, работам, услугам, установленные в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" документации об открытом аукционе и(или) форме 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг".
16.5. В графе "Предложение участника размещения заказа" заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе указываются конкретные предложения таких участников, а также пункты заявки (страницы), в том числе не соответствующие установленным в документации об открытом аукционе требованиям.
Приложение 17 "Материалы к заседанию Единой комиссии (подведение итогов открытого аукциона в электронной форме)"
17.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган протокол проведения открытого аукциона в электронной форме и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в течение 1 (одного) часа после размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) указанного протокола.
В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
17.2. Материалы к подведению итогов открытого аукциона в электронной форме готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии предоставляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
17.3. В графах шаблона таблицы к рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в которых предусмотрена необходимость расшифровки соответствующих документов, указываются поименованные в документации об открытом аукционе в электронной форме полные названия документов, подтверждающих:
- соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона;
- обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.
17.4. Требование о предоставлении копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и копии акта приемки объекта капитального строительства устанавливается в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет 50 миллионов рублей и более.
Указанные документы должны быть представлены в только в совокупности. Требовать от участников размещения заказов предоставление, либо копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, либо копии акта приемки объекта капитального строительства запрещается.
17.5. Документы, не предусмотренные в документации об открытом аукционе в электронной форме, из шаблона таблицы к подведению итогов открытого аукциона в электронной форме исключаются.
17.6. Заключение готовится государственным заказчиком (специализированной организацией) по каждому лоту отдельно.
17.7. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
17.8. На заседание комиссии государственным заказчиком (специализированной организацией) предоставляется выписка из реестра недобросовестных поставщиков, полученная с официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (http://www.zakupki.gov.ru) --> Реестр недобросовестных поставщиков. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков предоставляется в случае установления в документации об открытом аукционе требования об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
17.9. В случае направления запросов в соответствующие органы и организации о предоставлении сведений о проведении ликвидации участника размещения заказа, о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности участника размещения заказа, о наличии задолженностей участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам и о результатах рассмотрения жалоб, о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию и об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственный заказчик представляет на заседание комиссии такие запросы и ответы соответствующих органов и организаций на них.
Вышеназванные сведения по запросу государственного заказчика предоставляют:
арбитражный суд по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;
районный суд либо территориальный орган Федеральной службы судебных приставов по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о неприостановлении деятельности участника размещения заказа;
Инспекция Федеральной налоговой службы по месту постановки участника размещения заказа на налоговый учет (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП) - сведения о задолженности участника размещения заказа.
17.10. При размещении заказа у субъектов малого предпринимательства из таблицы "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" исключаются сведения о соответствии участника размещения заказа требованиям по выполнению им за последние пять лет аналогичных работ.
17.11. В таблице "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" сведения о принадлежности участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства заполняются только в случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства.
При размещении заказа на общих основаниях данные сведения из таблицы исключается.
Приложение 18 "Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме"
18.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
При проведении многолотового аукциона протокол открытого аукциона в электронной форме оформляется один на все лоты с отдельным указанием в отношении каждого лота сведений:
- о предмете государственного контракта;
- о решениях единой комиссии по данному лоту.
18.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения первых частей заявок и в тот же день направляется оператору электронной площадки.
18.3. В графе "Основание для отказа в допуске" указываются номер соответствующего пункта документации об открытом аукционе в электронной форме.
18.4. В графе "Обоснование решения" указывается конкретная причина отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.
В случае несоответствия первых частей заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме указываются:
- положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме;
- положения документации об открытом аукционе (пункты, разделы, главы), которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе.
18.5. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
18.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оформляется в двух экземплярах - для государственного заказчика и уполномоченного органа. Протокол оформляется, сканируется после подписания всеми присутствующими членами Единой комиссии и направляется государственному заказчику секретарем Единой комиссии в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Государственный заказчик направляет подписанный электронно-цифровой подписью отсканированный протокол рассмотрения заявок оператору электронной площадки для размещения его на электронной площадке в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Приложение 19 "Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме"
19.1. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
19.2. При проведении многолотового аукциона в электронной форме протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оформляется один на все лоты с отдельным указанием в отношении каждого лота сведений:
- о предмете государственного контракта;
- об участниках открытого аукциона в электронной форме по данному лоту;
- о решениях Единой комиссии по данному лоту.
19.3. Вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме рассматриваются Единой комиссией до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части всех поданных заявок на участие в открытом аукционе.
Рассмотрение начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае если цена контракта была снижена до 0,00 рубля - наиболее высокую цену контракта).
19.4. В таблице раздела "Сведения о заявках участников открытого аукциона в электронной форме" содержатся сведения о заявках, ранжированных по мере убывания выгодности предложения о цене контракта с указанием порядковых номеров заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта.
19.5. В графе "Обоснование решения" указывается конкретная причина отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.
В случае несоответствия заявки установленным требованиям:
- непредставление в составе заявки документов, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;
- несоответствие вышеуказанных документов требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме (с указанием положения документации об открытом аукционе (пункты, разделы, главы), которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе);
- наличие в предоставленных участником размещения заказа документах, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, недостоверных сведений;
- отсутствие у участника аукциона в электронной форме документов, необходимых для получения аккредитации, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений.
В случае несоответствия участника размещения заказа установленным требованиям указываются:
- пункты, части, статьи Федерального закона N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа;
- пункт документации об открытом аукционе, предусматривающий подачу заявки только участником размещения заказа, являющимся субъектом малого предпринимательства (только в случае размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства).
19.6. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата открытого аукциона в электронной форме.
19.7. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах трех заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы по мере убывания выгодности предложения о цене контракта, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если принято решение о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протоколе подведения итогов открытого аукциона в электронной форме указываются сведения о порядковых номерах всех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые ранжированы по мере убывания выгодности предложения о цене контракта с указанием порядковых номеров заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта.
19.8. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
19.9. Секретарь Единой комиссии оформляет протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в 2 (двух) экземплярах (для государственного заказчика и для уполномоченного органа), сканирует после подписания членами Единой комиссии и направляет государственному заказчику. Государственный заказчик, направляет подписанный электронно-цифровой подписью отсканированный протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператору электронной площадки для размещения его на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Приложение 20 "Протокол об отказе от заключения государственного контракта"
20.1. После определения победителя открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта в случае установления факта:
- проведения ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника электронного аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника электронного аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- нахождения имущества участника электронного аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника электронного аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник открытого аукциона не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставления участником электронного аукциона заведомо ложных сведений, содержащихся в документах его заявки на участие в электронном аукционе.
20.2. Протокол об отказе от заключения контракта составляется государственным заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
Формулировки решения государственного заказчика об отказе от заключения контракта выбираются из списка в зависимости от ситуации.
20.3. Протокол об отказе от заключения государственного контракта подписывается государственным заказчиком в день его составления.
20.4. Протокол об отказе от заключения государственного контракта размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
20.5. Протокол об отказе от заключения государственного контракта составляется государственным заказчиком на бумажном носителе в двух экземплярах - для государственного заказчика и участника размещения заказа, с которым государственный заказчик отказывается заключать государственный контракт.
20.6. Один экземпляр протокола об отказе от заключения государственного контракта передается государственным заказчиком лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного протокола.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 августа 2010 г. N СЭД-03.01-04-235
О ДОКУМЕНТАХ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(в ред. Приказов Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270,
от 17.11.2010 N СЭД-03.01-04-312)
В целях методологического обеспечения деятельности государственных заказчиков Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края, в соответствии с пунктом 3.38.1 Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22 декабря 2006 г. N 102-п, приказываю:
1. Утвердить обязательные для применения государственными заказчиками Пермского края формы документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме, согласно приложениям 1-20 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Инструкцию по заполнению форм документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме, согласно приложению 21 к настоящему Приказу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со 2 сентября 2010 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления государственных закупок Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края Кириллову Л.Н.
Министр
М.Р.БИМАТОВ
Приложение 1
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Предмет закупки __________________________
Раздел, группа по номенклатуре товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд __________________________
Код бюджетной классификации (раздел, подраздел,
целевая статья, вид расходов, доп. ЭК) __________________________
Код вида экономической деятельности, продукции и услуг
из Перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов
на поставки (выполнение, оказание) которых
осуществляется путем проведения аукциона, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 27.02.2008 N 236-р __________________________
Сумма на _____ квартал 201__ г. __________________________
N
п/п
Наименование документа
Количество
листов
1
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
2
Документация об открытом аукционе в электронной форме
3
Перечень потенциальных поставщиков (исполнителей,
подрядчиков)
4
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
СОГЛАСОВАНО:
Выбор способа размещения заказа ________ _________ /______________/
Разработка технического задания
(спецификации) ________ _________ /______________/
Проект государственного контракта ________ _________ /______________/
Наличие финансирования ________ _________ /______________/
Подготовка документов по процедуре ________ _________ /______________/
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
2. Условия проведения
Адрес электронной площадки в сети Интернет
Дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г. "__:__"
часов (время местное)
Дата окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
"___" ___________ 201__ г.
Дата проведения открытого аукциона в
электронной форме
"___" ___________ 201__ г.
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовно-
исправительной системы
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения
В размере 15% от предложенной
цены контракта
или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение 3
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
2. Условия проведения
Участники размещения заказа
Субъекты малого
предпринимательства
Адрес электронной площадки в сети Интернет
Дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г. "__:__"
часов (время местное)
Дата окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
"___" ___________ 201_ г.
Дата проведения открытого аукциона в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г.
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения
В размере 15% от предложенной
цены контракта
или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение 4
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона │
│ в электронной форме __________________________ │
│ │
│ Номер (код) закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России. До начала функционирования электронных площадок операторов электронных площадок, отобранных Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России, осуществляется функционирование операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 N 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.
Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов, иными федеральными законами.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить государственный контракт, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет, и победителем которых признается лицо, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации и который предложил наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона в электронной форме на:
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе в электронной форме, и наиболее низкая цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
Предмет открытого аукциона в электронной форме - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона в электронной форме, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) - комплект документов, представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается электронной цифровой подписью.
Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, которая составляет от 0,5 до 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (или первой и второй части заявки, в случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме). Размещается на электронной площадке в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие открытом аукционе в электронной форме.
Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется оператором электронной площадки по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме и размещается на электронной площадке оператором электронной площадки в течение тридцати минут с момента окончания открытого аукциона в электронной форме.
Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией и заказчиком, уполномоченным органом по итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 N 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной площадке) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе в электронной форме (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной
почты
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной
почты
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
3
Почтовый адрес
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
4
Телефон
+7 (342) 217-67-42
5
Факс
+7 (342) 217-67-41
6
Порядок
формирования и
работы комиссии
Приказ Министерства развития торговли и
предпринимательства Пермского края от 12.03.2009 N
СЭД-03.02-03-26
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
1
Лот N 1
1.1
Предмет
государственного
контракта
1.2
Количество
поставляемого
товара, объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1.3
Место поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.5
Начальная
(максимальная)
цена контракта
1.6
Источник
финансирования
1.7
Величина понижения
начальной
(максимальной)
цены контракта -
"шаг аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет от _____
руб. ____ копеек до _____ руб. ____ копеек
1.8
Форма оплаты
1.9
Сроки оплаты
1.10
Порядок оплаты
1.11
Порядок
формирования цены
контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
1.12
Валюта,
используемая для
формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
1.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю РФ
1.14
Сведения о
возможности
увеличения
количества
поставляемых
товаров при
заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной форме,
с которым заключается контракт, количество
поставляемого товара может быть увеличено на сумму,
не превышающую разницу между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, на количество товара,
указанное в настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
1.15
Сведения о
возможности
изменения
предусмотренного
контрактом
количества товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более чем
на десять процентов при изменении потребности в
товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров по
согласованию с поставщиком первоначальная цена
контракта может быть изменена пропорционально
количеству товаров, но не более чем на десять
процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке товаров
цена контракта будет изменена указанным выше
образом при внесении соответствующих изменений в
контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого
товара
1.16
Сведения о
возможности
снижения цены
контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена без
изменения предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения государственного контракта
2
Лот N 2 и т.д.
2.1
Предмет
государственного
контракта
2.2
Количество
поставляемого
товара, объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг
2.3
Место поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.5
Начальная
(максимальная)
цена контракта
2.6
Источник
финансирования
2.7
Величина понижения
начальной
(максимальной)
цены контракта -
"шаг аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет от _____
руб. ____ копеек до _____ руб. ____ копеек
2.8
Форма оплаты
2.9
Сроки оплаты
2.10
Порядок оплаты
2.11
Порядок
формирования цены
контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
2.12
Валюта,
используемая для
формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
2.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю РФ
2.14
Сведения о
возможности
увеличения
количества
поставляемых
товаров при
заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной форме,
с которым заключается контракт, количество
поставляемого товара может быть увеличено на сумму,
не превышающую разницу между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, на количество товара,
указанное в настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
2.15
Сведения о
возможности
изменения
предусмотренного
контрактом
количества товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более чем
на десять процентов при изменении потребности в
товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров по
согласованию с поставщиком первоначальная цена
контракта может быть изменена пропорционально
количеству товаров, но не более чем на десять
процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке товаров
цена контракта будет изменена указанным выше
образом при внесении соответствующих изменений в
контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого
товара
2.16
Сведения о
возможности
снижения цены
контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена без
изменения предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения государственного контракта
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1
Участники
размещения заказа
1.1
На поставки
товаров
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- индивидуальные предприниматели
1.2
На выполнение
работ и оказание
услуг на виды
деятельности,
требующие
специального
разрешения
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- индивидуальные предприниматели
1.3
На выполнение
работ, оказание
услуг (прочих)
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели
2
Обязательные
требования к
участникам
размещения заказа
Участник размещения заказа должен соответствовать
(выбрать из списка):
- требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого аукциона в
электронной форме;
- требованию о непроведении ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствии решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя);
- требованию о неприостановлении деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме;
- требованию об отсутствии у участника размещения
заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный
период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме не принято
3
Требования к
участникам
размещения заказа,
установленные
государственным
заказчиком
(Выбрать из списка)
- Обладание участниками размещения заказа
исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности;
- отсутствие сведений об участниках размещения
заказа в реестре недобросовестных поставщиков;
- выполнение за последние пять лет, предшествующие
дате окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства, относящихся к
группе (подгруппе)
____________________________________, стоимость
которых составляет не менее чем двадцать процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится
открытый аукцион в электронной форме
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата начала
предоставления
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
2
Дата окончания
срока подачи
запроса о
предоставлении
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
3
Порядок
предоставления
разъяснений
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме вправе
направить на адрес электронной площадки участник
размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке.
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.1, установленной в главе VII
"Образцы форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа".
Запрос направляется на адрес электронной площадки в
форме электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить не
более чем три запроса о разъяснении положений
документации об открытом аукционе в электронной
форме в отношении одного открытого аукциона в
электронной форме.
В течение двух дней со дня поступления запроса
разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме размещается на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке).
Разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме не должно изменять ее
суть
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Требования к
содержанию и
составу заявки на
участие в аукционе
в электронной
форме
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме подается в форме электронного документа и
состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать:
1. Сведения о согласии участника размещения заказа
на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, соответствующих требованиям настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме, на условиях, предусмотренных такой
документацией (при необходимости <*>). Сведения
могут быть подготовлены по форме 1.2.1.
--------------------------------
<*> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
2. Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, которые могут
быть подготовлены по форме 1.2.2 с указанием
товарного знака <**>.
(Указанные сведения предоставляются в случае подачи
заявки на поставку товара, а также на выполнение
работ, оказание услуг, при выполнении, оказании
которых используется товар при необходимости <**>)
--------------------------------
<**> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать (пункты 2,
3.1-3.4 выбрать из списка):
1. Сведения и документы об участнике размещения
заказа, подавшем заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме:
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес, номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа";
1.1.2. Решение об одобрении крупной сделки в
соответствии с учредительными документами или копию
такого решения (в случае, если поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом контракта, или внесение денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
в электронной форме, обеспечения исполнения
контракта являются для участника размещения заказа
крупной сделкой (при необходимости в случаях,
установленных законодательством);
1.2. Для индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица:
1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства, номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа";
1.3. Для физических лиц:
1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
идентификационный номер налогоплательщика, сведения
о месте жительства, номер контактного телефона,
которые могут быть подготовлены по форме 1.1
"Сведения об участнике размещения заказа";
1.4. Для иностранных лиц:
1.4.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физических лиц), номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа".
2. Копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
(если в соответствии с законодательством Российской
Федерации документы передаются вместе с товаром, то
в составе заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме такие документы не
представляются).
3. Документы, подтверждающие соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и
условиям допуска к участию в открытом аукционе в
электронной форме, или копии таких документов:
3.1. Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого аукциона в
электронной форме:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
3.2. Документы, подтверждающие обладание участником
размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
3.3. Копия разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию (по одному объекту на
выбор участника размещения заказа);
3.4. Копия акта приемки объекта капитального
строительства по этому же объекту (за исключением
случая, если застройщик является лицом,
осуществляющим строительство).
Для подтверждения соответствия требованию о
выполнении участником размещения заказа работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства за последние
пять лет, предшествующие дате окончания срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, по объекту, введенному или
принятому в эксплуатацию до 01.01.2006, участник
размещения заказа вместо документов, указанных в
п. 3.3 и п. 3.4, вправе предоставить документы,
подтверждающие ввод или приемку объекта
капитального строительства в эксплуатацию, и (при
необходимости) документы, подтверждающие стоимость
такого объекта (контракт, платежные и иные
документы, подтверждающие стоимость объекта)
2
Требования к
описанию
поставляемого
товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1. При размещении заказа на поставку товара:
1.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание на
товарный знак:
- при предложении поставки товара, указание на
товарный знак которого содержится в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляется согласие на поставку товаров,
товарный знак которого соответствует товарному
знаку, указанному в главе IV "Техническое задание
(спецификация)" настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме,
- при предложении поставки товара,
эквивалентного товару, указание на товарный знак
которого содержится в главе IV "Техническое
задание (спецификация)" настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются сведения о функциональных и
качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак.
Согласие в указанном случае не оформляется;
1.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует указание
на товарный знак, при предложении поставки товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об открытом
аукционе в электронной форме, предоставляются
сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак (при его наличии).
2. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг предоставляется согласие участника
размещения заказа на выполнение работ, оказание
услуг на условиях, предусмотренных настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
3. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, для выполнения, оказания которых
используется товар:
3.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание на
товарный знак товара:
3.1.1. при предложении использования товара,
указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форм, предоставляется согласие на выполнение работ,
оказание услуг с использованием товара, товарный
знак которого соответствует товарному знаку товара
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме,
3.1.2. при предложении использования товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об открытом
аукционе в электронной форме, предоставляются:
- согласие на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг на условиях, предусмотренных
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак;
3.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует указание
на товарный знак товара, при предложении
использования товара, эквивалентного товару,
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме, предоставляются:
- согласие на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных настоящей документацией
об открытом аукционе в электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак.
4. Показатели, характеризующие товары, должны
соответствовать или быть не ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)".
Участник размещения заказа может оформить указанные
сведения по форме 1.2.2.
5. Описание поставляемых товаров должно
соответствовать образцу/макету товара/изображению
товара в трехмерном измерении (указать) согласно
приложению к главе IV "Техническое задание
(Спецификация)"
6. При описании условий и предложений участник
размещения заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, если иное не указано в
главе IV "Техническое задание (Спецификация)".
В описании условий и предложений участник
размещения заказа не должен допускать двусмысленных
толкований.
3
Инструкция по
заполнению заявки
1. В случае если участник размещения заказа
планирует принять участие в открытом аукционе в
электронной форме по нескольким или всем лотам, он
должен подготовить заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме (и первую, и вторую
части) на каждый лот отдельно.
2. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме, подготовленная участником
размещения заказа, должна быть заполнена на русском
языке. Отдельные документы (или их части),
предоставленные участником размещения заказа в
составе заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, могут быть подготовлены на
другом языке при условии, что к ним будет
прилагаться точный перевод необходимых разделов на
русский язык.
Удостоверение верности перевода с иностранного
языка на русский язык осуществляется в соответствии
со статьей 81 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате, утвержденных Верховным
Советом РФ 11 февраля 1993 года N 4462-1.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть подписана электронно-
цифровой подписью участника размещения заказа или
лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Размер обеспечения
заявки
Лот N 1: _____%, что составляет _______ руб.
________ копеек, НДС не облагается.
Лот N 2: и т.д.
2
Порядок внесения
обеспечения заявки
1. Участие в открытом аукционе в электронной форме
возможно при наличии на счете участника размещения
заказа, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, денежных средств, в отношении
которых не осуществлено блокирование операций по
счету, в размере не менее, чем размер обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, предусмотренный настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
2. Денежные средства вносятся на счет участника
размещения заказа, открытый оператором электронной
площадки, для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме.
3. Поступление заявки является поручением о
блокировании операций по счету в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
4. Требование обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме в равной мере
распространяется на всех участников размещения
заказа
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата и время
окончания срока
подачи заявок
"___" _________________ 201__ г., время
"___:___"(время местное)
2
Порядок подачи
заявок
1. Участник размещения заказа вправе подать только
одну заявку в отношении каждого предмета открытого
аукциона в электронной форме (лота).
2. Участник размещения заказа вправе подать заявку
на участие в открытом аукционе в электронной форме
в любой момент с момента размещения на официальном
сайте (до 01.01.2011 - на электронной площадке)
извещения о проведении открытого аукциона в
электронной форме до предусмотренных пунктом 1
раздела 9 настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме (и первая, и вторая части)
направляется участником размещения заказа оператору
электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих предусмотренные пунктом 1
раздела 7 Информационной карты настоящей
документации части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
4. В течение одного часа с момента получения заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
оператор электронной площадки обязан присвоить
заявке порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого участнику
размещения заказа, подавшему заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме, ее получение
с указанием присвоенного ей порядкового номера
3
Возврат заявок
В течение одного часа с момента получения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
оператор электронной площадки обязан возвратить
заявку на участие в открытом аукционе в электронной
форме подавшему ее участнику размещения заказа в
случае:
- предоставления участником размещения заказа
документов и сведений в форме электронных
документов, не подписанных электронно-цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника размещения заказа;
- отсутствия на счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе, денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, в отношении которых не осуществлено
блокирование;
- подачи одним участником размещения заказа двух и
более заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны;
- получения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме после дня и времени окончания
срока подачи заявок;
- подачи заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме позднее чем за три месяца до
окончания срока аккредитации данного участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Порядок изменения
заявок
Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме, не
вправе изменять заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Внесение изменений в
заявку допускается путем отзыва ранее поданной
заявки
2
Порядок и сроки
отзыва заявок
1. Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе не позднее окончания срока подачи заявок,
направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.
2. Любой участник открытого аукциона в электронной
форме, за исключением участников открытого
аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме которых получили первые три
порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, направив уведомление
об этом оператору электронной площадки, с момента
опубликования указанного протокола до момента
направления участнику открытого аукциона проекта
государственного контракта.
3. Уведомление об отзыве заявки по соответствующему
лоту может быть подготовлено по форме 2.2,
установленной в главе VII "Образцы форм запросов и
уведомлений для участников размещения заказа"
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата заседания
Единой комиссии по
рассмотрению
первых частей
заявок
"____"_________________ 201_ г.
2
Время заседания
Единой комиссии по
рассмотрению
первых частей
заявок
"__:___" час. (местного времени)
3
Место рассмотрения
первых частей
заявок
Адрес: ________________________________________
каб. ____
4
Дата окончания
срока рассмотрения
первых частей
заявок
"____"_________________ 201_ г., но не позднее 7
дней со дня окончания срока подачи заявок
5
Порядок
рассмотрения
первых частей
заявок
Единая комиссия рассматривает первые части заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на соответствие требованиям, установленным в
разделе 7 Информационной карты.
На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому лоту
отдельно:
- о признании открытого аукциона несостоявшимся, в
случае поступления единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме или в случае
отсутствия заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствующей требованиям и условиям документации
об открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о допуске участника размещения заказа к участию в
открытом аукционе в электронной форме и о признании
участника размещения заказа участником открытого
аукциона;
- об отказе в допуске участнику размещения заказа к
участию в открытом аукционе в электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся в связи с отказом в допуске к
участию в открытом аукционе в электронной форме
всем участникам размещения заказа или допуском к
участию в открытом аукционе в электронной форме
только одного участника размещения заказа;
- о рассмотрении вторых частей заявок после
проведения открытого аукциона в электронной форме
6
Основания для
отказа в допуске к
участию в открытом
аукционе
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в пункте 1
раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений о
поставляемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах, содержащихся в представленных
участником размещения заказа документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация), указанные в
заявке участника размещения заказа, которые не
могут использоваться без дополнительной проверки, в
информации о поставляемых товарах, выполняемых
видах и объемах работ, услуг, указанных в различных
документах заявки.
3. Заявка на участие в открытом аукционе не
соответствует требованиям настоящей документации об
открытом аукционе:
- показатели, характеризующие товары,
предложенные участником размещения заказа в заявке
на участие в открытом аукционе, не соответствуют
или ниже показателей, установленных в главе IV
"Техническое задание (Спецификация)";
- отсутствуют сведения о стране происхождения
товара (применяется в случае предоставления
преференции участникам размещения заказа,
осуществляющим поставку товаров российского
происхождения и товаров, происходящих из Республики
Беларусь)
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата проведения
открытого аукциона
в электронной
форме
"_____" _____________ 200_ г.
2
Время проведения
открытого аукциона
в электронной
форме
Время проведения открытого аукциона в электронной
форме устанавливается оператором электронной
площадки
3
Место проведения
открытого аукциона
в электронной
форме (адрес
электронной
площадки)
4
Разъяснения
результатов
открытого аукциона
в электронной
форме
1. Любой участник открытого аукциона в электронной
форме после размещения на электронной площадке
протокола проведения открытого аукциона в
электронной форме вправе направить оператору
электронной площадки запрос о разъяснении
результатов открытого аукциона. Оператор
электронной площадки в течение двух рабочих дней со
дня поступления данного запроса обязан предоставить
такому участнику открытого аукциона соответствующие
разъяснения.
2. Запрос о разъяснении результатов открытого
аукциона в электронной форме может быть подготовлен
по форме 2.3, установленной в главе VII "Образцы
форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа"
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Срок рассмотрения
вторых частей
заявок
Не позднее "___" __________ 201__ г.
2
Место рассмотрения
вторых частей
заявок
Адрес: __________________________________________
каб. ____
3
Порядок
рассмотрения
вторых частей
заявок
1. Единая комиссия рассматривает:
1.1. вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме на соответствие
требованиям к содержанию и составу вторых частей
заявок, установленным в разделе 7 Информационной
карты,
1.2. вторые части заявок, документы и сведения,
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме в реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке, а
именно:
а) наименование участника размещения заказа (для
юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц),
б) ИНН участника размещения заказа,
в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или
копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц), или перевод документов о
государственной регистрации (для иностранных лиц),
г) копии учредительных документов (для юридических
лиц),
д) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица,
е) решение об одобрении или о совершении по
результатам открытых аукционов в электронной форме
сделок от имени участника размещения заказа -
юридического лица на предмет соответствия
участников размещения заказа требованиям,
установленным в разделе 5 Информационной карты.
При этом заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может быть признана
не соответствующей требованиям документации об
открытом аукционе в электронной форме на основании
получения документов, предусмотренных в ч. в)
п/п 1 п. 3 настоящего раздела документации, более
чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме.
2. Единая комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, а также документы и сведения, содержащиеся в
реестре участников размещения заказа, получивших
аккредитацию на электронной площадке, до принятия
решения о соответствии пяти заявок на участие в
открытом аукционе требованиям, предусмотренным
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
3. В случае если в открытом аукционе принимали
участие менее десяти участников открытого аукциона
и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме соответствуют указанным
требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые
части всех поданных заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Рассмотрение
начинается с заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме, поданной участником открытого
аукциона, предложившим наиболее низкую цену
контракта (в случае если цена снижена до 0,00
руб., - наиболее высокую цену за право заключения
контракта).
4. На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому лоту
отдельно:
- о признании заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме соответствующей требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме не соответствующей требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся, в случае признания
соответствующей всем требованиям и условиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме единственной второй части заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
или в случае признания несоответствующими всех
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме;
- о признании единственной второй части заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании победителем участника открытого
аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме которого соответствует
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
4
Основания для
признания заявки
на участие в
открытом аукционе
в электронной
форме
не соответствующей
требованиям и
условиям
документации об
открытом аукционе
в электронной
форме
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в пункте 1
раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений об участнике
размещения заказа, содержащихся в представленных
документах. Под недостоверностью понимаются
неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в
своей достоверности сведения (информация) об
участнике размещения заказа, которые не могут
использоваться без дополнительной проверки
(например, несоответствие адресов участника
размещения заказа, лиц, имеющих право действовать
от имени участника размещения заказа, указанных в
различных документах; истечение сроков полномочий
лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа, и т.д.)
3. Документы, поданные в составе заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме, перечень
которых установлен в пункте 1 раздела 7
Информационной карты, не соответствуют требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме.
4. Участник размещения заказа не соответствует
требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
5. В реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке,
документы, указанные в п/п 1 п. 3 настоящего
раздела:
5.1. отсутствуют;
5.2. не соответствуют требованиям документации;
5.3. содержат недостоверные сведения об участнике
размещения заказа.
Единая комиссия обязана отстранить участника
размещения заказа от участия в открытом аукционе в
электронной форме по соответствующему лоту на любом
этапе его проведения вплоть до заключения
государственного контракта в случае установления
факта:
- предоставления заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, представленных
участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- проведения ликвидации юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа (юридического лица или
индивидуального предпринимателя) банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- нахождения имущества участника размещения заказа
под арестом, наложенным по решению суда, балансовая
стоимость которого на момент истечения срока
заключения контракта превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
- наличия у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, при условии,
что участник размещения заказа не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1
Срок подписания
государственного
контракта
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке) протокола подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме.
Проект контракта составляется путем включения в
него цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона, с которым заключается контракт,
сведений о товаре (товарный знак и(или) конкретные
показатели товара), указанных в заявке на участие в
открытом аукционе в электронной форме такого
участника
2
Порядок подписания
государственного
контракта
1. В случае если:
1.1. открытый аукцион признан несостоявшимся и
единственная поступившая заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме признана
соответствующей требованиям настоящей документации,
заказчик в течение четырех дней со дня размещения
на электронной площадке протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме направляет оператору электронной площадки без
электронной цифровой подписи заказчика проект
контракта;
1.2. открытый аукцион признан несостоявшимся и
принято решение о признании единственного участника
размещения заказа участником открытого аукциона
или, в случае если заявка только одного участника
аукциона признана соответствующей требованиям
настоящей документации, заказчик, специализированная
организация в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме направляют оператору
электронной площадки без электронной цифровой
подписи заказчика проект контракта;
1.3. заключается контракт с победителем открытого
аукциона в электронной форме или с иным участником
открытого аукциона в электронной форме, заявка
которого признана соответствующей настоящей
документации, заказчик в течение пяти дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме направляет оператору электронной площадки без
электронной цифровой подписи заказчика проект
контракта.
2. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта оператор электронной площадки
направляет проект контракта участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт.
3. В течение пяти дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной площадки
подписанные электронной цифровой подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или протокол разногласий, в случае наличия
разногласий по проекту контракта.
В протоколе разногласий указываются положения
проекта контракта, не соответствующие извещению о
проведении открытого аукциона в электронной форме,
документации об открытом аукционе в электронной
форме и заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме этого участника размещения
заказа, с указанием соответствующих положений
данных документов.
В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки
направляет его заказчику.
4. В течение трех дней со дня получения протокола
разногласий заказчик рассматривает и направляет
оператору электронной площадки без подписи:
- доработанный проект контракта с учетом всех
поступивших замечаний,
- или проект контракта с приложением документа,
содержащего причины отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания.
При этом направление проекта контракта с указанием
в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания допускается при условии, что
участник открытого аукциона, с которым заключается
контракт, направил протокол разногласий не позднее
чем в течение тринадцати дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме.
5. В течение одного часа с момента получения
документов, предусмотренных п/п 4 настоящего
раздела, оператор электронной площадки направляет
такие документы без электронной цифровой подписи
заказчика участнику открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается контракт.
6. В течение трех дней со дня получения документов,
указанных в п/п 4 п. 2 настоящего раздела,
участник открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, направляет оператору
электронной площадки подписанные электронной
цифровой подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или предусмотренный п/п. 3 п. 2 настоящего раздела
протокол разногласий.
В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки
направляет такой протокол разногласий заказчику.
7. В случае повторного направления протокола
разногласий заказчик в течение трех дней со дня
получения рассматривает данные разногласия и
действует в порядке, установленном п/п. 4 п. 2
настоящего раздела.
8. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, а также документа об обеспечении
исполнения контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме, оператор электронной площадки
направляет заказчику подписанный проект контракта и
документ об обеспечении исполнения контракта.
9. Заказчик в течение трех дней со дня получения от
оператора электронной площадки проекта контракта
направляет оператору электронной площадки контракт,
подписанный электронной цифровой подписью
заказчика.
10. Оператор электронной площадки в течение одного
часа с момента получения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью заказчика, направляет
подписанный контракт участнику размещения заказа
(участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт. Государственный контракт
считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона) контракта,
подписанного электронной цифровой подписью
государственного заказчика
3
Случаи признания
участника
размещения заказа
(участника
открытого
аукциона)
уклонившимся от
заключения
контракта
1. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок проекта государственного
контракта, подписанного электронной цифровой
подписью.
2. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок документа об обеспечении
исполнения контракта, подписанного электронной
цифровой подписью (при установлении).
3. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок протокола разногласий,
подписанного электронной цифровой подписью (в
случае подписания такого протокола при наличии
разногласий)
4
Последствия
уклонения от
заключения
контракта
В случае если участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, уклонился от его заключения, сведения о
таком участнике размещения заказа (участнике
открытого аукциона) включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
Наличие сведений о поставщике (исполнителе,
подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков
лишает его права участия в торгах и запросах
котировок сроком на 2 (два) года
5
Условие заключения
контракта на
поставку товаров,
происходящих из
иностранных
государств
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме признан участник аукциона, заявка
которого содержит предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств,
государственный контракт заключается по цене,
предложенной таким участником аукциона, сниженной
на 15% от предложенной цены контракта (лота)
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1
Размер обеспечения
исполнения
контракта
Лот N 1: ____% (________________ руб. __________
копеек).
Лот N 2: и т.д.
В случае проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключить контракт до
достижения цены контракта, превышающей
соответствующее значение начальной (максимальной)
цены контракта, обеспечение исполнения контракта
предоставляется в размере (%) обеспечения
исполнения контракта, предусмотренном настоящей
документацией, исходя из цены контракта,
достигнутой на открытом аукционе в электронной
форме.
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме или участником открытого аукциона
в электронной форме, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение,
обеспечение исполнения контракта не требуется
1.1
Обязательства по
государственному
контракту,
подлежащие
обеспечению
(Указать обязательства, подлежащие обеспечению)
-
-
2
Срок
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта
В течение шести дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной площадки
подписанный электронной цифровой подписью документ
об обеспечении исполнения контракта.
По истечении десяти дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме оператор
электронной площадки направляет заказчику документ
об обеспечении исполнения контракта, подписанные
электронной цифровой подписью участника открытого
аукциона или участника размещения заказа, с которым
заключается государственный контракт
3
Способ обеспечения
исполнения
контракта
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником открытого аукциона
самостоятельно:
- безотзывная банковская гарантия, выданная банком
или иной кредитной организацией или
- договор поручительства или
- передача государственному заказчику в залог
денежных средств (в том числе в форме вклада
(депозита)
4
Требования к
безотзывной
банковской
гарантии, выданной
банком или иной
кредитной
организацией
- Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
иным законодательством Российской Федерации;
- в безотзывной банковской гарантии в обязательном
порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по
контракту, которая должна быть не менее размера
обеспечения исполнения контракта;
- безотзывная банковская гарантия должна содержать
указание на контракт, исполнение которого она
обеспечивает, путем указания на стороны контракта,
название предмета контракта и ссылки на протокол
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме как основание заключения контракта;
- в безотзывной банковской гарантии прямо должно
быть предусмотрено право государственного заказчика
на истребование суммы банковской гарантии полностью
или частично в случае ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по контракту в предусмотренные сроки
или расторжения контракта и его отказа вернуть
полученную сумму аванса. При этом должно быть
предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения исполнения контракта государственный
заказчик направляет в банк письменное требование,
банковскую гарантию, прочие документы,
подтверждающие выплату поставщику (подрядчику,
исполнителю) аванса по контракту и(или)
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по контракту;
- безотзывная банковская гарантия должна содержать
указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в контракт, не освобождают
его от обязательств по соответствующей банковской
гарантии.
С безотзывной банковской гарантией предоставляется
копия лицензии субъекта, выдавшего такую
безотзывную банковскую гарантию, на осуществление
деятельности по выдаче безотзывной банковской
гарантии
5
Требования к
залогу денежных
средств
- Денежные средства, вносимые в обеспечение
исполнения контракта в качестве залога, должны быть
перечислены на счет государственного заказчика в
сумме не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- договор залога денежных средств должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
иным законодательством Российской Федерации;
- денежные средства возвращаются поставщику
(подрядчику, исполнителю), с которым заключен
государственный контракт, при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по
государственному контракту по истечении
установленного срока и после получения
государственным заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- денежные средства возвращаются на счет поставщика
(исполнителя, подрядчика), реквизиты которого
указаны в письменном требовании
6
Реквизиты счета
для перечисления
денежных средств
7
Требования к
договору
банковского вклада
(депозита)
- Договор банковского вклада должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) по
государственному контракту согласовывает с
государственным заказчиком банк, с которым будет
заключаться договор банковского вклада, и его
существенные условия;
- в договоре банковского вклада должна быть указана
сумма обеспечения исполнения государственного
контракта, которая должна быть не менее размера
обеспечения исполнения контракта;
- договор банковского вклада должен содержать
указание на соответствующий государственный
контракт, в том числе указание на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки на
протокол подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме как основание заключения
государственного контракта
8
Требования к
договору
поручительства и
поручителю
Договор поручительства должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Договор поручительства должен быть совершен в
письменной форме.
В договоре поручительства в обязательном порядке
должны быть указаны:
- стороны договора поручительства (заказчик и
поручитель);
- обеспечиваемые поручительством обязательства;
- размер ответственности поручителя перед
заказчиком;
- форма ответственности поручителя перед
заказчиком;
- обязанность поручителя отвечать перед заказчиком
за неисполнение обязательств по контракту;
- срок действия поручительства.
С договором поручительства предоставляются
следующие документы в отношении поручителя:
- копии бухгалтерской отчетности поручителя,
сданной в налоговый орган в установленном порядке:
- за два последних отчетных года на последнюю
отчетную дату,
- или если договор поручительства заключен до
истечения указанного срока, по выбору поручителя за
два отчетных года, предшествующих последнему
отчетному году;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени поручителя (копия
решения о назначении или об избрании либо копия
приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени поручителя без
доверенности);
- в случае если от имени поручителя действует иное
лицо:
- доверенность на осуществление действий от имени
поручителя, заверенная печатью поручителя и
подписанная руководителем поручителя или
уполномоченным этим руководителем лицом либо
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- копия решения о назначении или об избрании, либо
копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени поручителя без доверенности;
- копии учредительных документов поручителя.
Поручителем по договору поручительства может
выступать юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации.
Поручитель должен соответствовать следующим
требованиям:
- капитал и резервы, указанные в соответствующем
разделе бухгалтерской отчетности поручителя,
должны:
- составлять не менее чем триста миллионов рублей,
- превышать размер поручительства не менее чем в
десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности,
должна:
- превышать не менее чем в три раза размер
поручительства,
- или составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий)
поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна:
- составлять не менее чем триста миллионов рублей,
- превышать не менее чем в десять раз размер
поручительства,
- или составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя указанным требованиям
определяется по данным бухгалтерской отчетности за
два последних отчетных года или, если договор
поручительства заключен до истечения указанного
срока, по выбору поручителя за два отчетных года,
предшествующих последнему отчетному году, за каждый
отчетный год отдельно
9
Порядок
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта
Документ об обеспечении исполнения контракта
направляется оператору электронной площадки в форме
электронного документа.
Безотзывная банковская гарантия, договор залога
денежных средств, договор поручительства или
договор банковского вклада (депозит)
предоставляются по каждому лоту отдельно.
Факт внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения государственного контракта
подтверждается в форме электронного документа:
- платежным поручением с отметкой банка об оплате
или
- квитанцией, чеком (в случае наличной формы
оплаты) или
- выпиской из банка (в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи системы
"Банк-клиент").
В случае если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по государственному
контракту перестало быть действительным, закончило
свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по
государственному контракту, соответствующий
поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в течение
10 (десяти) банковских дней предоставить
государственному заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по
государственному контракту на тех же условиях и в
том же размере
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от ______ руб. до __________ руб. (от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене контракта:
а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене контракта, равное нулю;
в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной цифровой подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной цифровой подписи.
7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При этом:
- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта, независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных п/п а), б) и в) п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ N ___
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров.
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.2. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.3. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
1. Наименование работ.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
3. Объем работ.
4. Требования к качеству работ.
5. Требования к техническим характеристикам работ.
6. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
7. Требования к безопасности работ.
8. Требования к результатам работ.
9. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
9.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
9.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
1. Наименование услуг.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
3. Объем услуг.
4. Требования к качеству услуг.
5. Требования к техническим характеристикам услуг.
6. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
7. Требования к безопасности услуг.
8. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
8.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
8.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на оказание услуг, при оказании которых используется товар.
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ N ______
1. Преамбула.
2. Предмет государственного контракта (в том числе в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, сведения о товаре (товарный знак и(или) конкретные показатели), характеристики товара).
3. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
4. Срок исполнения государственного контракта.
5. Права и обязанности сторон.
6. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7. Ответственность сторон.
8. Гарантийные обязательства.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
10. Порядок урегулирования споров.
11. Вступление государственного контракта в силу.
12. Расторжение и изменение государственного контракта.
13. Заключительные положения.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
ИНН
4
Место нахождения
5
Почтовый адрес
6
Номер контактного телефона
7
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства
Указать: проводится/не
проводится
8
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
9
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
6
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать: проводится/не
проводится
7
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
8
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
Примечание: место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу регистрации, указанному в документе, удостоверяющем личность участника размещения заказа.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Участник размещения заказа предлагает поставить товар (выполнить работы,
оказать услуги), а именно:
____________________________________
название закупки
Согласие на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг), соответствующих
требованиям документации об открытом
аукционе в электронной форме, на условиях,
предусмотренных документацией об открытом
аукционе в электронной форме
Согласен/Не согласен (указать)
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
N
п/п
Наименование
товара с
указанием марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
--------------------------------
<*> Примечание. Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения и товарам, происходящим из Республики Беларусь, по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе
в электронной форме (пункт, раздел), которые
требуют разъяснения
Вопрос
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Примечание. Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время подачи заявки на участие в открытом аукционе должны
соответствовать сведениям электронного документа, направленного
оператором электронной площадки.
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Дата и номер протокола открытого аукциона
в электронной форме
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона в
электронной форме
Приложение 5
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ │
│ (ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона │
│ в электронной форме __________________________ │
│ │
│ Номер (код) закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России. До начала функционирования электронных площадок операторов электронных площадок, отобранных Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России, осуществляется функционирование операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 N 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - субъект малого предпринимательства.
К субъектам малого предпринимательства относятся потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, а также физические лица, внесенные в Единый реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее по тексту документации об открытом аукционе - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить государственный контракт, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет и победителем которых признается лицо, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации и который предложил наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона в электронной форме на:
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе в электронной форме, и наиболее низкая цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
Предмет открытого аукциона в электронной форме - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона в электронной форме, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) - комплект документов, представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается электронной цифровой подписью.
Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, которая составляет от 0,5 до 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (или первой и второй части заявки, в случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме). Размещается на электронной площадке в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие открытом аукционе в электронной форме.
Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется оператором электронной площадки по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме и размещается на электронной площадке оператором электронной площадки в течение тридцати минут с момента окончания открытого аукциона в электронной форме.
Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией и заказчиком, уполномоченным органом по итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 N 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе в электронной форме (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
3
Почтовый адрес
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
4
Телефон
+7 (342) 217-67-42
5
Факс
+7 (342) 217-67-41
6
Порядок формирования и
работы комиссии
Приказ Министерства развития торговли и
предпринимательства Пермского края от 12.03.2009
N СЭД-03.02-03-26
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
1
Лот N 1
1.1
Предмет
государственного
контракта
1.2
Количество
поставляемого товара,
объем выполняемых
работ, оказываемых
услуг
1.3
Место поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
1.5
Начальная
(максимальная) цена
контракта
1.6
Источник финансирования
1.7
Величина понижения
начальной
(максимальной) цены
контракта - "шаг
аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет _____
руб. ____ копеек
1.8
Форма оплаты
1.9
Сроки оплаты
1.10
Порядок оплаты
1.11
Порядок формирования
цены контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
1.12
Валюта, используемая
для формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
1.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ
1.14
Сведения о возможности
увеличения количества
поставляемых товаров
при заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт,
количество поставляемого товара может быть
увеличено на сумму, не превышающую разницу между
ценой контракта, предложенной таким участником,
и начальной (максимальной) ценой контракта
(лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, на количество
товара, указанное в настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме
1.15
Сведения о возможности
изменения
предусмотренного
контрактом количества
товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более
чем на десять процентов при изменении
потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров
по согласованию с поставщиком первоначальная
цена контракта может быть изменена
пропорционально количеству товаров, но не более
чем на десять процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке
товаров цена контракта будет изменена указанным
выше образом при внесении соответствующих
изменений в контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара
и цена единицы товара при сокращении потребности
в поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта
на предусмотренное в контракте количество такого
товара
1.16
Сведения о возможности
снижения цены контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена
без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения государственного контракта
2
Лот N 2 и т.д.
2.1
Предмет
государственного
контракта
2.2
Количество
поставляемого товара,
объем выполняемых
работ, оказываемых
услуг
2.3
Место поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
2.5
Начальная
(максимальная) цена
контракта
2.6
Источник финансирования
2.7
Величина понижения
начальной
(максимальной) цены
контракта - "шаг
аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет _____
руб. ____ копеек
2.8
Форма оплаты
2.9
Сроки оплаты
2.10
Порядок оплаты
2.11
Порядок формирования
цены контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
2.12
Валюта, используемая
для формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
2.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ
2.14
Сведения о возможности
увеличения количества
поставляемых товаров
при заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт,
количество поставляемого товара может быть
увеличено на сумму, не превышающую разницу между
ценой контракта, предложенной таким участником,
и начальной (максимальной) ценой контракта
(лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, на количество
товара, указанное в настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме
2.15
Сведения о возможности
изменения
предусмотренного
контрактом количества
товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более
чем на десять процентов при изменении
потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров
по согласованию с поставщиком первоначальная
цена контракта может быть изменена
пропорционально количеству товаров, но не более
чем на десять процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке
товаров цена контракта будет изменена указанным
выше образом при внесении соответствующих
изменений в контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара
и цена единицы товара при сокращении потребности
в поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта
на предусмотренное в контракте количество такого
товара
2.16
Сведения о возможности
снижения цены контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена
без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения государственного контракта
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1
Участники размещения
заказа
Субъекты малого предпринимательства
2
Обязательные требования
к участникам размещения
заказа
Участник размещения заказа должен
соответствовать (выбрать из списка):
- требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом открытого аукциона;
- требованию о непроведении ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствии решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства (для
юридического лица и индивидуального
предпринимателя);
- требованию о неприостановлении деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в открытом аукционе;
- требованию об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в открытом аукционе не принято;
- требованиям части 1 статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ:
- суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) участника размещения заказа
(юр. лица) не должна превышать 25% (за
исключением активов акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов);
- доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юр. лицам, не являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства, в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа (юр. лица) не должна
превышать 25%;
- средняя численность работников за
предшествующий календарный год не должна
превышать 100 человек включительно;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг)
за предшествующий год без учета НДС не должна
превышать 400 млн. рублей
3
Требования к участникам
размещения заказа,
установленные
государственным
заказчиком
(Выбрать из списка)
- Обладание участниками размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности;
- отсутствие сведений об участниках размещения
заказа в реестре недобросовестных поставщиков
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1
Дата начала
предоставления
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
2
Дата окончания срока
подачи запроса о
предоставлении
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
3
Порядок предоставления
разъяснений
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме вправе
направить на адрес электронной площадки любой
участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке.
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.1, установленной в главе
VII "Образцы форм запросов и уведомлений для
участников размещения заказа".
Запрос направляется на адрес электронной
площадки в форме электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить не
более чем три запроса о разъяснении положений
документации об открытом аукционе в электронной
форме в отношении одного открытого аукциона в
электронной форме.
В течение двух дней со дня поступления запроса
разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме размещается на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке).
Разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме не должно изменять
ее суть
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Требования к содержанию
и составу заявки на
участие в аукционе в
электронной форме
Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме подается в форме электронного
документа и состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме должна содержать:
1. Сведения о согласии участника размещения
заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, соответствующих требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме, на условиях, предусмотренных
такой документацией (при необходимости <*>).
Сведения могут быть подготовлены по форме 1.2.1.
--------------------------------
<*> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
2. Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, которые
могут быть подготовлены по форме 1.2.2 с
указанием товарного знака <**>.
(Указанные сведения предоставляются в случае
подачи заявки на поставку товара, а также на
выполнение работ, оказание услуг, при
выполнении, оказании которых используется товар,
при необходимости <**>).
--------------------------------
<**> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации).
Первая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме может содержать
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме должна содержать
(пункты 2, 3.1-3.4 выбрать из списка):
1. Сведения и документы об участнике размещения
заказа, подавшем заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме:
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.1.2. Решение об одобрении крупной сделки в
соответствии с учредительными документами или
копию такого решения (в случае, если поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе в электронной форме,
обеспечения исполнения контракта являются для
участника размещения заказа крупной сделкой (при
необходимости в случаях, установленных
законодательством);
1.2. Для индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица:
1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.3. Для физических лиц:
1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, идентификационный номер
налогоплательщика, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.4. Для иностранных лиц:
1.4.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физических лиц), номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа".
2. Копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- _____________________________________________
-
_______________________________________________
(если в соответствии с законодательством
Российской Федерации документы передаются вместе
с товаром, то в составе заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме такие
документы не представляются).
3. Документы, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа установленным
требованиям и условиям допуска к участию в
открытом аукционе в электронной форме, или копии
таких документов:
3.1. Копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом
открытого аукциона в электронной форме:
- _____________________________________________
- _____________________________________________
3.2. Документы, подтверждающие обладание
участником размещения заказа исключительными
правами на объекты интеллектуальной
собственности:
- _____________________________________________
- _____________________________________________
3.3. Копия разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию (по
одному объекту на выбор участника размещения
заказа);
3.4. Копия акта приемки объекта капитального
строительства по этому же объекту (за
исключением случая, если застройщик является
лицом, осуществляющим строительство).
Для подтверждения соответствия требованию о
выполнении участником размещения заказа работ по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства за
последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, по
объекту, введенному или принятому в эксплуатацию
до 01.01.2006, участник размещения заказа вместо
документов, указанных в п. 3.3 и п. 3.4, вправе
предоставить документы, подтверждающие ввод или
приемку объекта капитального строительства в
эксплуатацию, и (при необходимости) документы,
подтверждающие стоимость такого объекта
(контракт, платежные и иные документы,
подтверждающие стоимость объекта)
2
Требования к описанию
поставляемого товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1. При размещении заказа на поставку товара:
1.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание
на товарный знак:
- при предложении поставки товара, указание
на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форме, предоставляется согласие на поставку
товаров, товарный знак которого соответствует
товарному знаку, указанному в главе IV
"Техническое задание (спецификация)" настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме,
- при предложении поставки товара,
эквивалентного товару, указание на товарный знак
которого содержится в главе IV "Техническое
задание (спецификация)" настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются сведения о функциональных и
качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак.
Согласие в указанном случае не оформляется;
1.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует
указание на товарный знак, при предложении
поставки товара, конкретные показатели которого
соответствуют значениям, установленным в
документации об открытом аукционе в электронной
форме, предоставляются сведения о функциональных
и качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак
(при его наличии).
2. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг предоставляется согласие
участника размещения заказа на выполнение работ,
оказание услуг на условиях, предусмотренных
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
3. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, для выполнения, оказания которых
используется товар:
3.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание
на товарный знак товара:
3.1.1. при предложении использования товара,
указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форм, предоставляется согласие на выполнение
работ, оказание услуг с использованием товара,
товарный знак которого соответствует товарному
знаку товара, указанному в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
3.1.2. при предложении использования товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются:
- согласие на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели
товаров и указание на товарный знак;
3.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует
указание на товарный знак товара, при предложении
использования товара, эквивалентного товару,
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме, предоставляются:
- согласие на выполнение работ, оказание услуг
на условиях, предусмотренных настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели
товаров и указание на товарный знак.
4. Показатели, характеризующие товары, должны
соответствовать или быть не ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)".
Участник размещения заказа может оформить
указанные сведения по форме 1.2.2.
5. Описание поставляемых товаров должно
соответствовать образцу/макету
товара/изображению товара в трехмерном измерении
(указать) согласно приложению к главе IV
"Техническое задание (Спецификация)".
6. При описании условий и предложений участник
размещения заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых
актов Российской Федерации, если иное не указано
в главе IV "Техническое задание (Спецификация)".
В описании условий и предложений участник
размещения заказа не должен допускать
двусмысленных толкований
3
Инструкция по
заполнению заявки
1. В случае если участник размещения заказа
планирует принять участие в открытом аукционе в
электронной форме по нескольким или всем лотам,
он должен подготовить заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме (и первую,
и вторую части) на каждый лот отдельно.
2. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме, подготовленная участником
размещения заказа, должна быть заполнена на
русском языке. Отдельные документы (или их
части), предоставленные участником размещения
заказа в составе заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, могут быть
подготовлены на другом языке при условии, что к
ним будет прилагаться точный перевод необходимых
разделов на русский язык.
Удостоверение верности перевода с иностранного
языка на русский язык осуществляется в
соответствии со статьей 81 Основ
законодательства Российской Федерации о
нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11
февраля 1993 года N 4462-1.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть подписана
электронно-цифровой подписью участника
размещения заказа или лица, имеющего право
действовать от имени участника размещения заказа
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Размер обеспечения
заявки
Лот N 1: _____%, что составляет _______ руб.
________ копеек, НДС не облагается.
Лот N 2: и т.д.
2
Порядок внесения
обеспечения заявки
1. Участие в открытом аукционе в электронной
форме возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, денежных средств,
в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету, в размере не менее, чем размер
обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, предусмотренный
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
2. Денежные средства вносятся на счет участника
размещения заказа, открытый оператором
электронной площадки, для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме.
3. Поступление заявки является поручением о
блокировании операций по счету в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме.
4. Требование обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме в равной
мере распространяется на всех участников
размещения заказа
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата и время окончания
срока подачи заявок
"___" _________________ 201__ г., время
"___:___"(время местное)
2
Порядок подачи заявок
1. Участник размещения заказа вправе подать
только одну заявку в отношении каждого предмета
открытого аукциона в электронной форме (лота).
2. Участник размещения заказа вправе подать
заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента
размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 -
на электронной площадке) извещения о проведении
открытого аукциона в электронной форме до
предусмотренных пунктом 1 раздела 9 настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме (и первая, и вторая части)
направляется участником размещения заказа
оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих
предусмотренные пунктом 1 раздела 7
Информационной карты настоящей документации
части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
4. В течение одного часа с момента получения
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме оператор электронной площадки
обязан присвоить заявке порядковый номер и
подтвердить в форме электронного документа,
направляемого участнику размещения заказа,
подавшему заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме, ее получение с указанием
присвоенного ей порядкового номера
3
Возврат заявок
В течение одного часа с момента получения заявки
на участие в открытом аукционе в электронной
форме оператор электронной площадки обязан
возвратить заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме подавшему ее участнику
размещения заказа в случае:
- предоставления участником размещения заказа
документов и сведений в форме электронных
документов, не подписанных электронно-цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от
имени участника размещения заказа;
- отсутствия на счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, в отношении
которых не осуществлено блокирование;
- подачи одним участником размещения заказа двух
и более заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны;
- получения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме после дня и времени
окончания срока подачи заявок;
- подачи заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме позднее чем за три месяца до
окончания срока аккредитации данного участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Порядок изменения
заявок
Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
не вправе изменять заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Внесение изменений
в заявку допускается путем отзыва ранее поданной
заявки
2
Порядок и сроки отзыва
заявок
1. Участник размещения заказа, подавший заявку
на участие в открытом аукционе в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в
открытом аукционе не позднее окончания срока
подачи заявок, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
2. Любой участник открытого аукциона в
электронной форме, за исключением участников
открытого аукциона, заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме которых получили
первые три порядковых номера в соответствии с
протоколом подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме, вправе отозвать заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
направив уведомление об этом оператору
электронной площадки, с момента опубликования
указанного протокола до момента направления
участнику открытого аукциона проекта
государственного контракта.
3. Уведомление об отзыве заявки по
соответствующему лоту может быть подготовлено по
форме 2.2, установленной в главе VII "Образцы
форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа"
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата заседания Единой
комиссии по
рассмотрению первых
частей заявок
"____"_________________ 201_ г.
2
Время заседания Единой
комиссии по
рассмотрению первых
частей заявок
"__:___" час. (местного времени)
3
Место рассмотрения
первых частей заявок
Адрес: _______________________________________
каб. ____
4
Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей заявок
"____"________________ 201_ г., но не позднее 7
дней со дня окончания срока подачи заявок
5
Порядок рассмотрения
первой части заявок
Единая комиссия рассматривает первые части
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме на соответствие требованиям,
установленным в разделе 7 Информационной карты.
На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому
лоту отдельно:
- о признании открытого аукциона несостоявшимся,
в случае поступления единственной заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
или в случае отсутствия заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о допуске участника размещения заказа к
участию в открытом аукционе в электронной форме
и о признании участника размещения заказа
участником открытого аукциона;
- об отказе в допуске участнику размещения
заказа к участию в открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся в связи с отказом в допуске
к участию в открытом аукционе в электронной
форме всем участникам размещения заказа или
допуском к участию в открытом аукционе в
электронной форме только одного участника
размещения заказа;
- о рассмотрении вторых частей заявок после
проведения открытого аукциона в электронной
форме
6
Основания для отказа в
допуске к участию в
открытом аукционе
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в
пункте 1 раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений о
поставляемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах, содержащихся в
представленных участником размещения заказа
документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация), указанные в
заявке участника размещения заказа, которые не
могут использоваться без дополнительной
проверки, в информации о поставляемых товарах,
выполняемых видах и объемах работ, услуг,
указанных в различных документах заявки.
3. Заявка на участие в открытом аукционе не
соответствует требованиям настоящей документации
об открытом аукционе:
- показатели, характеризующие товары,
предложенные участником размещения заказа в
заявке на участие в открытом аукционе, не
соответствуют или ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)";
- отсутствуют сведения о стране
происхождения товара (применяется в случае
предоставления преференции участникам размещения
заказа, осуществляющим поставку товаров
российского происхождения и товаров,
происходящих из Республики Беларусь)
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата проведения
открытого аукциона в
электронной форме
"_____" _____________ 200_ г.
2
Время проведения
открытого аукциона в
электронной форме
Время проведения открытого аукциона в
электронной форме устанавливается оператором
электронной площадки
3
Место проведения
открытого аукциона в
электронной форме
(адрес электронной
площадки)
4
Разъяснения результатов
открытого аукциона в
электронной форме
3. Любой участник открытого аукциона в
электронной форме после размещения на
электронной площадке протокола проведения
открытого аукциона в электронной форме вправе
направить оператору электронной площадки запрос
о разъяснении результатов открытого аукциона.
Оператор электронной площадки в течение двух
рабочих дней со дня поступления данного запроса
обязан предоставить такому участнику открытого
аукциона соответствующие разъяснения.
4. Запрос о разъяснении результатов открытого
аукциона в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.3, установленной в
главе VII "Образцы форм запросов и уведомлений
для участников размещения заказа"
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Срок рассмотрения
вторых частей заявок
Не позднее "___" __________ 201__ г.
2
Место рассмотрения
вторых частей заявок
Адрес: ________________________________________
каб. ____
3
Порядок рассмотрения
вторых частей заявок
1. Единая комиссия рассматривает:
1.1. вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме на соответствие
требованиям к содержанию и составу вторых частей
заявок, установленным в разделе 7 Информационной
карты,
1.2. вторые части заявок, документы и сведения,
содержащиеся на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в реестре участников
размещения заказа, получивших аккредитацию на
электронной площадке, а именно:
а) наименование участника размещения заказа (для
юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц),
б) ИНН участника размещения заказа,
в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц)
или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей)
или копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц), или перевод документов о
государственной регистрации (для иностранных
лиц),
г) копии учредительных документов (для
юридических лиц),
д) копии документов, подтверждающих полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица,
е) решение об одобрении или о совершении по
результатам открытых аукционов в электронной
форме сделок от имени участника размещения
заказа - юридического лица
на предмет соответствия участников размещения
заказа требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
При этом заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может быть признана
не соответствующей требованиям документации об
открытом аукционе в электронной форме на
основании получения документов, предусмотренных
в ч. в) п/п 1 п. 3 настоящего раздела
документации, более чем за шесть месяцев до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
2. Единая комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, а также документы и сведения,
содержащиеся в реестре участников размещения
заказа, получивших аккредитацию на электронной
площадке, до принятия решения о соответствии пяти
заявок на участие в открытом аукционе
требованиям, предусмотренным настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
3. В случае если в открытом аукционе принимали
участие менее десяти участников открытого
аукциона и менее пяти заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствуют указанным требованиям, Единая
комиссия рассматривает вторые части всех
поданных заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме. Рассмотрение начинается с
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, поданной участником открытого
аукциона, предложившим наиболее низкую цену
контракта (в случае если цена снижена до 0,00
руб. - наиболее высокую цену за право заключения
контракта).
4. На основании результатов рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе в электронной
форме Единая комиссия принимает решение по
каждому лоту отдельно:
- о признании заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме соответствующей
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме;
- о признании заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме не соответствующей
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся, в случае признания
соответствующей всем требованиям и условиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме единственной второй части
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме или в случае признания
несоответствующими всех вторых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной второй части заявки
на участие в открытом аукционе в электронной
форме не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании победителем участника открытого
аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме которого
соответствует требованиям настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме
4
Основания для признания
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
не соответствующей
требованиям и условиям
документации об
открытом аукционе в
электронной форме
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в
пункте 1 раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений об
участнике размещения заказа, содержащихся в
представленных документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация) об участнике
размещения заказа, которые не могут
использоваться без дополнительной проверки
(например, несоответствие адресов участника
размещения заказа, лиц, имеющих право
действовать от имени участника размещения
заказа, указанных в различных документах;
истечение сроков полномочий лица, имеющего право
действовать от имени участника размещения заказа,
и т.д.).
3. Документы, поданные в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
перечень которых установлен в пункте 1 раздела 7
Информационной карты, не соответствуют
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме.
4. Участник размещения заказа не соответствует
требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
5. В реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке,
документы, указанные в п/п 1 п. 3 настоящего
раздела:
5.1. отсутствуют;
5.2. не соответствуют требованиям документации;
5.3. содержат недостоверные сведения об
участнике размещения заказа.
Единая комиссия обязана отстранить участника
размещения заказа от участия в открытом аукционе
в электронной форме по соответствующему лоту на
любом этапе его проведения вплоть до заключения
государственного контракта в случае установления
факта:
- предоставления заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, представленных
участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- проведения ликвидации юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа (юридического лица
или индивидуального предпринимателя) банкротом и
об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- нахождения имущества участника размещения
заказа под арестом, наложенным по решению суда,
балансовая стоимость которого на момент
истечения срока заключения контракта превышает
25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный
период;
- наличия у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что
участник размещения заказа не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1
Срок подписания
государственного
контракта
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке) протокола подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме.
Проект контракта составляется путем включения в
него цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона, с которым заключается
контракт, сведений о товаре (товарный знак
и(или) конкретные показатели товара), указанных
в заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме такого участника
2
Порядок подписания
государственного
контракта
1. В случае если:
1.1. открытый аукцион признан несостоявшимся и
единственная поступившая заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме признана
соответствующей требованиям настоящей
документации, заказчик в течение четырех дней со
дня размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме направляет
оператору электронной площадки без электронной
цифровой подписи заказчика проект контракта;
1.2. открытый аукцион признан несостоявшимся и
принято решение о признании единственного
участника размещения заказа участником открытого
аукциона или, в случае если заявка только
одного участника аукциона признана
соответствующей требованиям настоящей
документации, заказчик, специализированная
организация в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме направляют
оператору электронной площадки без электронной
цифровой подписи заказчика проект контракта;
1.3. заключается контракт с победителем
открытого аукциона в электронной форме или с
иным участником открытого аукциона в электронной
форме, заявка которого признана соответствующей
настоящей документации, заказчик в течение пяти
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме направляет оператору
электронной площадки без электронной цифровой
подписи заказчика проект контракта.
2. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта оператор электронной площадки
направляет проект контракта участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт.
3. В течение пяти дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанные электронной цифровой
подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или протокол разногласий, в случае наличия
разногласий по проекту контракта.
В протоколе разногласий указываются положения
проекта контракта, не соответствующие извещению
о проведении открытого аукциона в электронной
форме, документации об открытом аукционе в
электронной форме и заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме этого участника
размещения заказа, с указанием соответствующих
положений данных документов.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет его заказчику.
4. В течение трех дней со дня получения
протокола разногласий заказчик рассматривает и
направляет оператору электронной площадки без
подписи:
- доработанный проект контракта с учетом всех
поступивших замечаний,
- или проект контракта с приложением документа,
содержащего причины отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания.
При этом направление проекта контракта с
указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания допускается при
условии, что участник открытого аукциона, с
которым заключается контракт, направил протокол
разногласий не позднее чем в течение тринадцати
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме.
5. В течение одного часа с момента получения
документов, предусмотренных п/п 4 настоящего
раздела, оператор электронной площадки
направляет такие документы без электронной
цифровой подписи заказчика участнику открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт.
6. В течение трех дней со дня получения
документов, указанных в п/п 4 п. 2 настоящего
раздела, участник открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанные электронной цифровой
подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или предусмотренный п/п 3 п. 2 настоящего
раздела протокол разногласий.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет такой протокол разногласий
заказчику.
7. В случае повторного направления протокола
разногласий заказчик в течение трех дней со дня
получения рассматривает данные разногласия и
действует в порядке, установленном п/п. 4 п. 2
настоящего раздела.
8. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, а также документа об
обеспечении исполнения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью, но не ранее чем
через десять дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме, оператор
электронной площадки направляет заказчику
подписанный проект контракта и документ об
обеспечении исполнения контракта.
9. Заказчик в течение трех дней со дня получения
от оператора электронной площадки проекта
контракта направляет оператору электронной
площадки контракт, подписанный электронной
цифровой подписью заказчика.
10. Оператор электронной площадки в течение
одного часа с момента получения контракта,
подписанного электронной цифровой подписью
заказчика, направляет подписанный контракт
участнику размещения заказа (участнику открытого
аукциона), с которым заключается контракт.
Государственный контракт считается заключенным с
момента направления оператором электронной
площадки участнику размещения заказа (участнику
открытого аукциона) контракта, подписанного
электронной цифровой подписью государственного
заказчика
3
Случаи признания
участника размещения
заказа (участника
открытого аукциона)
уклонившимся от
заключения контракта
1. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок проекта
государственного контракта, подписанного
электронной цифровой подписью.
2. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок документа об
обеспечении исполнения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью (при
установлении).
3. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок протокола
разногласий, подписанного электронной цифровой
подписью (в случае подписания такого протокола
при наличии разногласий)
4
Последствия уклонения
от заключения контракта
В случае если участник размещения заказа
(участник открытого аукциона), с которым
заключается контракт, уклонился от его
заключения, сведения о таком участнике
размещения заказа (участнике открытого аукциона)
включаются в реестр недобросовестных
поставщиков.
Наличие сведений о поставщике (исполнителе,
подрядчике) в реестре недобросовестных
поставщиков лишает его права участия в торгах и
запросах котировок сроком на 2 (два) года
5
Условие заключения
контракта на поставку
товаров, происходящих
из иностранных
государств
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме признан участник аукциона,
заявка которого содержит предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранных государств,
государственный контракт заключается по цене,
предложенной таким участником аукциона,
сниженной на 15% от предложенной цены контракта
(лота)
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1
Размер обеспечения
исполнения контракта
Лот N 1: ____% (________________ руб. __________
копеек).
Лот N 2: и т.д.
В случае проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключить контракт до
достижения цены контракта, превышающей
соответствующее значение начальной
(максимальной) цены контракта, обеспечение
исполнения контракта предоставляется в размере
(%) обеспечения исполнения контракта,
предусмотренном настоящей документацией, исходя
из цены контракта, достигнутой на открытом
аукционе в электронной форме.
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме или участником открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, является бюджетное
учреждение, обеспечение исполнения контракта не
требуется
1.1
Обязательства по
государственному
контракту, подлежащие
обеспечению
(Указать обязательства, подлежащие обеспечению)
-
-
2
Срок предоставления
обеспечения исполнения
контракта
В течение шести дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанный электронной цифровой
подписью документ об обеспечении исполнения
контракта.
По истечении десяти дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме оператор
электронной площадки направляет заказчику
документ об обеспечении исполнения контракта,
подписанный электронной цифровой подписью
участника открытого аукциона или участника
размещения заказа, с которым заключается
государственный контракт
3
Способ обеспечения
исполнения контракта
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником открытого аукциона
самостоятельно:
- безотзывная банковская гарантия, выданная
банком или иной кредитной организацией или
- договор поручительства или
- передача государственному заказчику в залог
денежных средств (в том числе в форме вклада
(депозита)
4
Требования к
безотзывной банковской
гарантии, выданной
банком или иной
кредитной организацией
- Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской
Федерации;
- в безотзывной банковской гарантии в
обязательном порядке должна быть указана сумма,
в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по контракту, которая должна быть
не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на контракт, исполнение
которого она обеспечивает, путем указания на
стороны контракта, название предмета контракта и
ссылки на протокол подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме как основание
заключения контракта;
- в безотзывной банковской гарантии прямо должно
быть предусмотрено право государственного
заказчика на истребование суммы банковской
гарантии полностью или частично в случае
ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по контракту в предусмотренные сроки или
расторжения контракта и его отказа вернуть
полученную сумму аванса. При этом должно быть
предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения исполнения контракта государственный
заказчик направляет в банк письменное
требование, банковскую гарантию, прочие
документы, подтверждающие выплату поставщику
(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту
и(или) ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по контракту;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в контракт, не
освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.
С безотзывной банковской гарантией
предоставляется копия лицензии субъекта,
выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию,
на осуществление деятельности по выдаче
безотзывной банковской гарантии
5
Требования к залогу
денежных средств
- Денежные средства, вносимые в обеспечение
исполнения контракта в качестве залога, должны
быть перечислены на счет государственного
заказчика в сумме не менее размера обеспечения
исполнения контракта;
- договор залога денежных средств должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской
Федерации;
- денежные средства возвращаются поставщику
(подрядчику, исполнителю), с которым заключен
государственный контракт, при условии
надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по государственному контракту по
истечении установленного срока и после получения
государственным заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- денежные средства возвращаются на счет
поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты
которого указаны в письменном требовании.
6
Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств
7
Требования к договору
банковского вклада
(депозита)
- Договор банковского вклада должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации и иным
законодательством Российской Федерации;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) по
государственному контракту согласовывает с
государственным заказчиком банк, с которым будет
заключаться договор банковского вклада, и его
существенные условия;
- в договоре банковского вклада должна быть
указана сумма обеспечения исполнения
государственного контракта, которая должна быть
не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- договор банковского вклада должен содержать
указание на соответствующий государственный
контракт, в том числе указание на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки
на протокол подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме как основание заключения
государственного контракта
8
Требования к договору
поручительства и
поручителю
Договор поручительства должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Договор поручительства должен быть совершен в
письменной форме.
В договоре поручительства в обязательном порядке
должны быть указаны:
- стороны договора поручительства (заказчик и
поручитель);
- обеспечиваемые поручительством обязательства;
- размер ответственности поручителя перед
заказчиком;
- форма ответственности поручителя перед
заказчиком;
- обязанность поручителя отвечать перед
заказчиком за неисполнение обязательств по
контракту;
- срок действия поручительства.
С договором поручительства предоставляются
следующие документы в отношении поручителя:
- копии бухгалтерской отчетности поручителя,
сданной в налоговый орган в установленном
порядке:
- за два последних отчетных года на последнюю
отчетную дату,
- или если договор поручительства заключен до
истечения указанного срока, по выбору поручителя
за два отчетных года, предшествующих последнему
отчетному году;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени поручителя
(копия решения о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени поручителя без доверенности);
- в случае если от имени поручителя действует
иное лицо:
- доверенность на осуществление действий от
имени поручителя, заверенная печатью поручителя
и подписанная руководителем поручителя или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени поручителя без
доверенности;
- копии учредительных документов поручителя.
Поручителем по договору поручительства может
выступать юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в
установленном порядке на территории Российской
Федерации.
Поручитель должен соответствовать следующим
требованиям:
- капитал и резервы, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности
поручителя, должны:
- составлять не менее чем триста миллионов
рублей,
- превышать размер поручительства не менее чем в
десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в
соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, должна:
- превышать не менее чем в три раза размер
поручительства,
- или составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий)
поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна:
- составлять не менее чем триста миллионов
рублей,
- превышать не менее чем в десять раз размер
поручительства,
- или составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя указанным требованиям
определяется по данным бухгалтерской отчетности
за два последних отчетных года или, если договор
поручительства заключен до истечения указанного
срока, по выбору поручителя за два отчетных
года, предшествующих последнему отчетному году,
за каждый отчетный год отдельно
9
Порядок предоставления
обеспечения исполнения
контракта
Документ об обеспечении исполнения контракта
направляется оператору электронной площадки в
форме электронного документа.
Безотзывная банковская гарантия, договор залога
денежных средств, договор поручительства или
договор банковского вклада (депозит)
предоставляются по каждому лоту отдельно.
Факт внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения государственного
контракта подтверждается в форме электронного
документа:
- платежным поручением с отметкой банка об
оплате или
- квитанцией, чеком (в случае наличной формы
оплаты) или
- выпиской из банка (в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи
системы "Банк-клиент").
В случае если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по государственному
контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по государственному контракту, соответствующий
поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в
течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
государственному заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по государственному контракту на тех же условиях
и в том же размере
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от ______ руб. до __________ руб. (от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене контракта:
а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которое подано таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене контракта, равное нулю;
в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной цифровой подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной цифровой подписи.
7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При этом:
- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта, независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных п/п а), б) и в) п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ N ___
12. Наименование товаров.
13. Количество товаров.
14. Требования к качеству товаров.
15. Требования к техническим характеристикам товаров.
16. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
17. Требования к безопасности товаров.
18. Требования к размерам товаров.
19. Требования к упаковке товаров.
20. Требования к отгрузке товаров.
21. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
22. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.4. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.5. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
10. Наименование работ.
11. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
12. Объем работ.
13. Требования к качеству работ.
14. Требования к техническим характеристикам работ.
15. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
16. Требования к безопасности работ.
17. Требования к результатам работ.
18. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
18.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
18.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
9. Наименование услуг.
10. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
11. Объем услуг.
12. Требования к качеству услуг.
13. Требования к техническим характеристикам услуг.
14. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
15. Требования к безопасности услуг.
16. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
16.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
16.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на оказание услуг, при оказании которых используется товар.
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ N ______
15. Преамбула.
16. Предмет государственного контракта (в том числе в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, сведения о товаре (товарный знак и(или) конкретные показатели), характеристики товара).
17. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
18. Срок исполнения государственного контракта.
19. Права и обязанности сторон.
20. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
21. Ответственность сторон.
22. Гарантийные обязательства.
23. Форс-мажорные обстоятельства.
24. Порядок урегулирования споров.
25. Вступление государственного контракта в силу.
26. Расторжение и изменение государственного контракта.
27. Заключительные положения.
28. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
ИНН
4
Место нахождения
5
Почтовый адрес
6
Номер контактного телефона
7
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства
Указать: проводится/не
проводится
8
Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
9
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
10
Суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований,
иностранных юр. лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) участника размещения заказа
Продекларировать долю участия
__________ %
11
Доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юр. лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа
Продекларировать долю участия
__________ %
12
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового
характера и по совместительству,
работников филиалов, представительств и
других обособленных подразделений
юр. лица)
Продекларировать количество
работников
__________ чел.
13
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки
__________ млн. руб.
Примечание. Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
6
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать: проводится/не
проводится
7
Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
8
Отсутствие задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
9
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового
характера и по совместительству)
Продекларировать количество
работников
__________ чел.
10
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки
__________ млн. руб.
Примечание. Место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в течение года, в котором подается заявка на участие в открытом аукционе, по пунктам 8 и 9 указывают сведения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до окончания месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
СВЕДЕНИЯ
О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Участник размещения заказа предлагает поставить товар (выполнить работы,
оказать услуги), а именно:
____________________________________
название закупки
Согласие на поставку товаров <*>
(выполнение работ, оказание услуг),
соответствующих требованиям документации
об открытом аукционе в электронной форме
на условиях, предусмотренных документацией
об открытом аукционе в электронной форме
Согласен/Не согласен (указать)
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
N
п/п
Наименование
товара с
указанием марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
<*> Примечание. Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения и товарам, происходящим из Республики Беларусь, по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе
в электронной форме (пункт, раздел), которые
требуют разъяснения
Вопрос
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Примечание. Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время подачи заявки на участие в открытом аукционе должны
соответствовать сведениям электронного документа, направленного
оператором электронной площадки.
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Дата и номер протокола открытого аукциона
в электронной форме
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона в
электронной форме
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 6
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПОДРЯДЧИКОВ)
Государственный заказчик ________________________________
Предмет государственного контракта ________________________________
N
п/п
Наименование (для юр. лица),
Ф.И.О. (для физ. лица)
Почтовый
адрес
Телефон,
факс
Адрес электронной
почты (при наличии)
Приложения: 1. Документальное подтверждение отправки приглашений
потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам), _____
шт.
2. Уведомления (почтовые, факсимильные, распечатка с
электронной почты) о получении потенциальными поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) приглашения принять участие в
открытом аукционе в электронной форме, ____ шт.
Приложение 7
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
(лота)
Реквизиты запроса о разъяснении
положений документации об открытом
аукционе в электронной форме
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме (пункт,
раздел), которые требуют разъяснения
Вопрос участника размещения заказа
Разъяснение положений документации об
открытом аукционе в электронной форме
Приложение 8
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений
в извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме
Обоснование внесения изменений в извещение
о проведении открытого аукциона в
электронной форме
2. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
Номер и название раздела извещения о
проведении открытого аукциона в
электронной форме, в который вносятся
изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 9
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений
в документацию об открытом аукционе в
электронной форме
Обоснование внесения изменений в
документацию об открытом аукционе в
электронной форме
2. Изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме
Номер и название раздела, номер части
(пункта) документации об аукционе в
электронной форме, в которые вносятся
изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 10
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона в электронной форме
Дата размещения извещения о проведении аукциона в
электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011
- на электронной площадке)
Адрес официального сайта в Интернете, на котором
размещено извещение о проведении аукциона в
электронной форме (до 01.01.2011 - адрес электронной
площадки)
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
Приложение 11
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе в
электронной форме __________________________________
N
п/п
Дата
поступления
запроса
Автор запроса
Дата
утверждения
разъяснений
Дата размещения разъяснений
на официальном сайте (до
01.01.2011 - на электронной
площадке)
Итого зарегистрировано ______ запросов о разъяснении положений документации
об открытом аукционе в электронной форме.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ____________ 201__ г.
Приложения: 3. Запросы о разъяснении положений документации об открытом
аукционе в электронной форме, ____ шт.
4. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в
электронной форме, ____ шт.
5. Документальное подтверждение размещения разъяснений
положений документации об открытом аукционе в электронной
форме на официальном сайте (на электронной площадке)
(например, распечатка с сайта), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 12
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе в
электронной форме __________________________________
N
п/п
Дата
утверждения
изменений
Причина внесения
изменений
Дата размещения изменений на
официальном сайте (до 01.01.2011
- на электронной площадке)
Итого зарегистрировано _______ изменений в извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в
электронной форме.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ____________ 201__ г.
Приложения: 6. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в
электронной форме и документацию об открытом аукционе в
электронной форме, ____ шт.
7. Документальное подтверждение размещения изменений на
официальном сайте (на электронной площадке) (например,
распечатка с сайта), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 13
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
(лота)
Дата приостановления размещения
заказа
Основание для приостановления
размещения заказа
Требование органа, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере
размещения заказов
Срок приостановления размещения
заказа
До рассмотрения жалобы по существу
"___" ___________ 201_ г.
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
Приложение 14
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата аннулирования открытого
аукциона в электронной форме (лота)
Обоснование принятого решения
Предписание органа, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере
размещения заказов, от ______________
N ____________
Лот N 1
Предмет государственного контракта
(лота)
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта
(лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
Приложение 15
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Номер протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Дата протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Причина отказа от заключения
государственного контракта
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
3. Сведения об участнике размещения заказа, с которым государственный
заказчик отказывается от заключения контракта
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Приложение: Протокол об отказе от заключения контракта на ____ л. в 1 экз.
Приложение 16
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Рассмотрение заявок на участие в
открытом аукционе в электронной
форме
Повестка дня __________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Дата окончания срока рассмотрения
заявок, установленная документацией об
аукционе в электронной форме __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер (код) закупки __________________________________
Название закупки __________________________________
N
лота
Предмет государственного
контракта
Начальная
(максимальная) цена
контракта (руб.)
Количество
поступивших
заявок
Количество
отозванных
заявок
Приложение: 1. Доверенность, выданная представителю государственного
заказчика на представление интересов и подписание протоколов
от имени государственного заказчика, на ___ л. в 1 экз.
2. Заключение государственного заказчика по результатам
рассмотрения первых частей заявок на соответствие
требованиям документации об открытом аукционе в электронной
форме на ____ л. в 1 экз.
3. Распечатка с официального сайта (до 01.01.2011 с электронной
площадки), подтверждающая факт размещения извещения, на ____
л. в 1 экз.
4. Копия документации об открытом аукционе в электронной форме
на ___ л. в 1 экз.
5. Копии разъяснений положений документации об открытом
аукционе в электронной форме на ___ л. в 1 экз.
6. Копии изменений в извещение о проведении открытого аукциона
в электронной форме и(или) документацию об открытом аукционе
в электронной форме на ___ л. в 1 экз.
7. Копии первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме (в случае поступления единственной заявки
также копия второй части заявки) на __ л. в __ экз.
8. Экспертное заключение (при наличии) на _____л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика по рассмотрению первых частей
заявок на соответствие документации об открытом аукционе
в электронной форме по лоту N ___
Дата рассмотрения первых частей заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме ____________________________________
Государственный заказчик ____________________________________
Предмет государственного контракта ____________________________________
Рассмотрение первых частей заявок Ф.И.О., должность
проведено ____________________________________
1. Сведения о соответствии первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме:
┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ N │ Сведения в составе первой части │Предложения участника размещения │
│п/п│ заявки на участие в открытом │ заказа │
│ │ аукционе в электронной форме, ├────────────────┬────────────────┤
│ │ предусмотренные документацией об │ заявка N __ │ заявка N __ │
│ │ открытом аукционе в электронной ├────────────────┼────────────────┤
│ │ форме │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│1 │Согласие участника размещения │ │ │
│ │заказа на поставку товаров, │ │ │
│ │выполнение работ, оказание услуг, │ │ │
│ │соответствующих требованиям │ │ │
│ │документации об открытом аукционе в│ │ │
│ │электронной форме на условиях, │ │ │
│ │предусмотренных документацией об │ │ │
│ │открытом аукционе │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2 │Предложение участника размещения │ │ │
│ │заказа о поставке товара │ │ │
│ │конкретного товарного знака или │ │ │
│ │для использования этого товара при │ │ │
│ │выполнении работ, оказании услуг │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2 │Требования к товару, установленные │ │ │
│ │документацией об открытом аукционе │ │ │
│ │в электронной форме │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.1│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.2│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.3│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.4│И т.д. │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│3 │Сведения о стране происхождения │ │ │
│ │товара (при установлении │ │ │
│ │преимущества участникам размещения │ │ │
│ │заказа, осуществляющим поставку │ │ │
│ │товаров российского происхождения и│ │ │
│ │товаров, происходящих из Республики│ │ │
│ │Беларусь) │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ВЫВОД │ Соответствует/ │ Соответствует/ │
│ │ │Не соответствует│Не соответствует│
└───┴───────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
2. Сведения о соответствии описания поставляемых товаров образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном измерении (указать) (при установлении требования): Соответствует/Не соответствует (указать).
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 17
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Подведение итогов открытого
аукциона в электронной форме
Повестка дня __________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер (код) закупки __________________________________
Название закупки __________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ
N ____
Предмет государственного контракта __________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта
(руб.) __________________________________
N
п/п
Участник размещения заказа
Место нахождения, место
жительства
ИНН, почтовый адрес
Приложение: 1. Заключение государственного заказчика по результатам
рассмотрения вторых частей заявок на соответствие
требованиям документации об открытом аукционе в электронной
форме на ____ л. в 1 экз.
2. Копии вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме на __ л. в __ экз.
3. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков на ___ л. в
1 экз.
4. Запросы и ответы соответствующих органов и организаций в
отношении участников размещения заказа (при наличии) на ___
л. в 1 экз.
4. Дополнительная информация (при наличии) на ___ л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика/специализированной организации
(указать) по результатам рассмотрения вторых частей заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме по лоту
N ___
Дата рассмотрения вторых частей заявок ____________________________________
Государственный заказчик ____________________________________
Специализированная организация ____________________________________
Предмет государственного контракта ____________________________________
Рассмотрение вторых частей заявок Ф.И.О., должность
проведено ____________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВКАХ, РАНЖИРОВАННЫХ ПО МЕРЕ УБЫВАНИЯ ВЫГОДНОСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
N
п/п
Порядковый номер заявки
Участник размещения заказа
Предложение о цене
контракта
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
Условия допуска к участию в открытом
аукционе в электронной форме
Информация согласно заявкам
участников размещения заказа
заявка N
заявка N
1. Предоставление сведений и документов, определенных пунктом 1 раздела 7
Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной
форме и представленных при аккредитации участника размещения заказа
1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа
1.1.1. Сведения об участнике размещения
заказа
1.1.2. Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
копии документов, удостоверяющих личность,
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.1.3. Копия документа, подтверждающего
полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа:
вид документа
номер документа
дата выдачи документа
кому выдан документ
1.1.4. Копии учредительных документов
участника размещения заказа (для юр. лиц)
1.1.5. Решение об одобрении крупной сделки
в соответствии с учредительными документами
(для юр. лиц) (при необходимости)
1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе,
установленным в документации об открытом аукционе
1.2.1. Документы, подтверждающие
соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого электронного
аукциона:
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.2. Документы, подтверждающие обладание
участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности (при
приобретении заказчиком таких прав):
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.3. Решение об одобрении крупной сделки
в соответствии с учредительными документами
(для юр. лиц) (при необходимости)
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.4. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным
законодательством:
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.5. Разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию
(при размещении заказа на выполнение работ
по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
1.2.6. Акт приемки объекта капитального
строительства (при размещении заказа на
выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
2. Отсутствие недостоверных сведений об
участнике размещения заказа, содержащихся в
представленных им документах и в
документах, содержащихся в реестре
аккредитованных участников размещения
заказа, или о поставляемых товарах,
выполняемых работах, оказываемых участником
размещения заказа услугах
3. Соответствие участников размещения заказа требованиям раздела 5
Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной
форме
3.1. Соответствие участника размещения
заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов
3.2. Непроведение ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя)
3.3. Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в торгах
3.4. Отсутствие у участника размещения
заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать
величину
задолженности
Указать
величину
задолженности
3.5. Отсутствие сведений об участнике
размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков
3.6. Обладание участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности
3.7. Соответствие участника размещения
заказа требованиям по выполнению им за
последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе, работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, относящихся к
той же группе, подгруппе или одной из
нескольких групп, подгрупп работ, на
выполнение которых размещается заказ,
стоимость которых составляет не менее чем
двадцать процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота):
- наименование объекта капитального
строительства
- общая стоимость работ по объекту
капитального строительства (руб./% к
начальной (максимальной) цене контракта)
- дата сдачи объекта капитального
строительства (по акту)
4. Сведения о стране происхождения товара
(при установлении преимущества участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения, товаров,
происходящих из Республики Беларусь)
ВЫВОД
Соответствует/
Не
соответствует
Соответствует/
Не
соответствует
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 18
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _______
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Место рассмотрения заявок _________________________
Дата и время рассмотрения заявок _________________________
Наименование и состав комиссии _________________________
Наличие (отсутствие) кворума _________________________
Государственный заказчик _________________________
Специализированная организация _________________________
Номер (код) закупки _________________________
Название закупки _________________________
Дата размещения извещения о проведении открытого
аукциона в электронной форме на официальном сайте
(до 01.01.2011 на электронной площадке) _________________________
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВКАХ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ ПО ЛОТУ N __
Предмет государственного контракта _________________________
Начальная (максимальная) цена контракта _________________________
Сведения о предоставляемых преимуществах _________________________
Поступило заявок, всего _________________________
Отозвано заявок, всего _________________________
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ N 1
1. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать
участниками открытого аукциона:
N
п/п
Порядковый номер
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Обоснование решения
Итоги голосования
членов комиссии
Заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме
соответствует требованиям и
условиям документации об
открытом аукционе
"За" ______ (Ф.И.О.)
"Против" __ (Ф.И.О.)
и т.д.
2. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый номер
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Основание для
отказа в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования
членов комиссии
"За" ______ (Ф.И.О.)
"Против" __ (Ф.И.О.)
и т.д.
3. Рассмотреть вторые части заявок участников открытого аукциона после
проведения открытого аукциона в электронной форме.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
4. Руководствуясь ч. 10 ст. 41.9 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с допуском к
участию в открытом аукционе в электронной форме и признанием участником
открытого аукциона только одного участника размещения заказа. Рассмотреть
вторую часть заявки в порядке, установленном ч. 11 ст. 41.9 Федерального
закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
5. Руководствуясь ч. 10 ст. 41.9 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с отказом в
допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всем участникам
размещения заказа и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со
ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
6. Руководствуясь ч. 21 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с поступлением
единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от
_____________________________ (наименование УРЗ).
7. Признать первую и вторую части заявки единственного участника размещения
заказа соответствующими требованиям и условиям документации об открытом
аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии с ч. 22 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
8. Признать первую часть заявки единственного участника размещения заказа
___________________________ (УРЗ) не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
Обоснование принятого решения:
Порядковый номер заявки
на участие в электронном
аукционе
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования членов
комиссии
"За" __________ (Ф.И.О.)
"Против" ______ (Ф.И.О.)
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
9. Признать вторую часть заявки единственного участника размещения ________
____________________ (УРЗ) заказа не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
Обоснование принятого решения:
Порядковый номер заявки
на участие в электронном
аукционе
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования членов
комиссии
"За" __________ (Ф.И.О.)
"Против" ______ (Ф.И.О.)
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
10. Руководствуясь ч. 21 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 19
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _____
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Место подведения итогов ___________________________
Дата и время подведения итогов ___________________________
Наименование и состав комиссии ___________________________
Наличие (отсутствие) кворума ___________________________
Государственный заказчик ___________________________
Специализированная организация ___________________________
Номер (код) закупки ___________________________
Название закупки ___________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ВТОРЫХ ЧАСТЯХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ЛОТУ N ___
Предмет государственного контракта ___________________________
Начальная (максимальная) цена контракта ___________________________
Поступило вторых частей заявок, всего ___________________________
Рассмотрено вторых частей заявок, ранжированных
по мере убывания выгодности предложения о цене
контракта, всего ___________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВКАХ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ЛОТУ N __
N
п/п
Порядковый
номер
заявки
Предложения
о цене
контракта
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
1
2
3
4
5
и т.д.
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ N ___
1. Признать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
соответствующими требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый
номер
заявки на
участие в
открытом
аукционе в
электронной
форме
Фирменное
наименование
(наименование),
организационно-
правовая форма
(для юридического
лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Обоснование решения
Итоги
голосования
членов комиссии
Заявка на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
соответствует требованиям
и условиям документации об
открытом аукционе в
электронной форме.
Участник размещения заказа
соответствует требованиям
законодательства
Российской Федерации и
документации об открытом
аукционе в электронной
форме
"За" ___________
(Ф.И.О.)
"Против" _______
(Ф.И.О.)
и т.д.
2. Признать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не
соответствующими требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый
номер заявки
на участие в
открытом
аукционе в
электронной
форме
Фирменное
наименование
(наименование),
организационно-
правовая форма (для
юридического лица),
Ф.И.О.(для
физического лица)
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги
голосования
членов комиссии
"За" ___________
(Ф.И.О.)
"Против" _______
(Ф.И.О.)
и т.д.
Сведения об участниках открытого аукциона, заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера.
N
п/п
Фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма (для
юридического лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Место нахождения (для
юридического лица),
место жительства (для
физического лица)
Предложенная
цена
контракта
1
2
3
3.
Признать победителем открытого аукциона в
электронной форме ___________________________
Цена контракта победителя открытого аукциона
в электронной форме ___________________________
Скидка от начальной (максимальной) цены
контракта (руб., %) ___________________________
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
4. Руководствуясь ч. 11 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с принятием
решения о соответствии только одной второй части заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать
в соответствии с ч. 15 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
5. Руководствуясь ч. 11 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с принятием
решения о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
6. Руководствуясь ч. 6 ст. 41.11, признать единственную заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме __________________ не соответствующей
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной
форме, и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со ст. 40
Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 20
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _______
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Место составления протокола ____________________________
Дата составления протокола ____________________________
Время составления протокола ____________________________
Государственный заказчик ____________________________
Номер (код) закупки ____________________________
Название закупки ____________________________
N лота и предмет государственного контракта ____________________________
Дата и номер протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме
(протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме) ____________________________
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ЗАКАЗЧИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ
Фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма (для юр.
лица), Ф.И.О. (для физ. лица) _________________________________
Место нахождения (для юр. лица), место
жительства (для физ. лица) __________________________________
СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
N
п/п
Описание факта
Реквизиты
подтверждающего
документа
1
2
3
РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ отказаться от
заключения контракта с ___________________________________________________.
(наименование лица)
2. Заключить контракт с участником открытого аукциона в электронной форме
__________________________________________________________________________,
(наименование лица)
который в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме получил ________ (указать - второй, третий, четвертый или
пятый) порядковый номер.
или
3. Провести повторное размещение заказа.
________________________________________ ____________ _____________
(должность руководителя государственного (подпись) (Ф.И.О.)
заказчика)
Приложение 21
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПЕРМСКОГО
КРАЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(в ред. Приказов Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270, от 17.11.2010 № СЭД-03.01-04-312)
Общие требования к заполнению типовых форм документов
В графе "Номер (код закупки)" указываются номер закупки, присвоенный оператором электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме.
Все документы, подготовленные государственными заказчиками в форме электронных документов и размещаемые на официальном сайте или электронной площадке, должны быть подписаны полученной в Федеральном казначействе электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Приложение 1 "Решение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
1.1. Решение о проведении открытого аукциона в электронной форме оформляется по каждому открытому аукциону в электронной форме.
1.2. В качестве согласующих при проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливаются должностные лица государственного заказчика, ответственные за соответствующий этап подготовки процедуры.
Приложение 2 "Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
2.1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей - не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заказчик, специализированная организация также вправе опубликовать извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в любых средствах массовой информации или разместить в электронных средствах массовой информации при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
2.2. В графе "Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг" в случае невозможности указания полного перечня и количества поставляемых товаров (при установлении позиций внутри одного лота), объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Подробные характеристики товаров (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) указаны в главе IV "Техническое задание (Спецификация) документации об открытом аукционе в электронной форме".
2.3. Государственным заказчикам необходимо устанавливать дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также дату окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме с учетом времени работы единых комиссий, утвержденного Приказом Министерства торговли и предпринимательства Пермского края от 12.03.2009 N СЭД-03.02-03-26, таким образом, чтобы срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Единой комиссией не превышал установленный законом срок.
2.4. Государственный заказчик вправе устанавливать преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и(или) организациям инвалидов в отношении предлагаемой цены контракта в размере до 15% в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 N 175.
Под организациями инвалидов понимаются:
- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80% численности,
- организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25%.
В соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" уголовно-исполнительная система включает в себя:
1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;
3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.02.2000 N 89 "Об утверждении Перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему" к учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы относятся:
- базы материально-технического и военного снабжения;
- управления строительства;
- центральные ремонтно-механические мастерские и ремонтно-эксплуатационные предприятия;
- межрегиональные ремонтно-восстановительные базы;
- центры инженерно-технического обеспечения;
- центральный узел связи;
- автомобильные и железнодорожные хозяйства;
- жилищно-коммунальные хозяйства;
- подразделения технического надзора, лаборатории;
- научно-исследовательские институты;
- образовательные учреждения высшего, среднего, начального (учебные центры) профессионального и дополнительного образования;
- санаторно-оздоровительные, амбулаторно-поликлинические и стационарные медицинские учреждения для персонала и членов их семей;
- военно-врачебные комиссии;
- центры санитарно-эпидемиологического надзора;
- предприятия, осуществляющие лесоводство и лесозаготовки, производство сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, швейное производство, производство обуви, обработку древесины и производство изделий из дерева, строительство, производство, ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования и аппаратуры, торговлю;
- редакции периодических изданий;
- отделы специального назначения;
- подразделения, обеспечивающие охрану психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением;
- подразделения розыска, конвоирования, собственной безопасности, оперативно-технических и поисковых мероприятий;
- военное представительство;
- следственные изоляторы.
2.5. Государственный заказчик обязан устанавливать преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения и товаров, происходящих из Республики Беларусь, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 15%, при размещении заказов на поставки следующих товаров, установленных в п. 1.1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 года N 427:
Код по
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности,
продукции и услуг
(ОКДП) ОК-004-93
Наименование группы товаров
0100000
продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего
промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте
1500000
пищевые продукты и напитки
1700000
текстильные изделия
1800000
одежда, мех и изделия из меха
1900000
кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь
2400000
продукция органического и неорганического синтеза
2500000
резиновые и пластмассовые изделия
2600000
неметаллические минеральные продукты прочие
2700000
продукция металлургической промышленности
2800000
продукция металлообработки, кроме машин и оборудования
2900000
машины и оборудование, не включенные в другие группировки
3100000
электродвигатели и аппаратура электротехническая, не
включенные в другие группы
3300000
аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и
киноаппаратура; часы
3400000
автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для
автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям,
гаражное оборудование
3500000
транспортные средства прочие, кроме автомобилей
Преимущества предоставляются на все товары, включенные в указанные группы. Например, при размещении заказа на поставку галантерейных текстильных товаров (код - 1724000), текстильных изделий для технических нужд (код - 1729040) и т.д., входящих в группу товаров по коду 1700000 "Текстильные изделия".
Под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам.
2.6. Сведения о специализированной организации указываются в извещении о проведении открытого аукциона только в случае ее привлечения. В остальных случаях в разделе указывается "Не привлекается".
Приложение 3 "Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (при размещении заказов у субъектов малого предпринимательства)"
3.1. Перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 642.
3.2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в ЕГРИП и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ.
3.3. Предельные размеры выручки от реализации товаров (работ, услуг) установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 556.
3.4. При размещении заказов у субъектов малого предпринимательства путем проведения открытого аукциона оформляется комплект документов в соответствии с приложениями 1, 3, 5-20 и требованиями к ним, установленными в настоящей Инструкции.
3.5. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа. В остальном графы извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме оформляются с соблюдением требований по заполнению приложения 2, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 4 "Документация об открытом аукционе в электронной форме"
4.1. При разработке документации об открытом аукционе в электронной форме необходимо учитывать, что положения документации об открытом аукционе в электронной форме не подлежат изменению, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Инструкцией или формой документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.2. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) без взимания платы.
4.3. Глава II документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.3.1. Раздел 1 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о государственном заказчике, который осуществляет размещение данного заказа.
4.3.2. Раздел 2 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о специализированной организации, привлеченной для размещения конкретного заказа.
В случае если специализированная организация не привлекается, в данном разделе указывается "Не привлекается".
4.3.3. Раздел 3 Информационной карты.
В данном разделе заполняется графа "Наименование", в которой указывается наименование Единой комиссии в соответствии с Перечнем единых комиссий по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов, утвержденным приказом уполномоченного органа, а также номер и дата приказа уполномоченного органа, утверждающего Порядок формирования и работы Единой комиссии.
4.3.4. Раздел 4 Информационной карты.
4.3.4.1. В пунктах 1.2, 2.2 в случае невозможности указания количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Характеристики поставляемых товаров, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг определены в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме".
4.3.4.2. В пунктах 1.5, 2.5 помимо начальной (максимальной) цены контракта (лота) указываются также:
- общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей, в случае проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования при невозможности определения необходимого количества запасных частей к технике, к оборудованию и необходимого объема услуг и(или) работ;
- начальная (максимальная) цена единицы услуги - в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг при невозможности определения необходимого объема таких услуг.
В случае если перечень запасных частей к технике, к оборудованию значительный по объему, в пунктах 1.5, 2.5 должна содержаться ссылка "Начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей определены в Перечне запасных частей к технике, к оборудованию главы IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме".
4.3.4.3. В пунктах 1.11, 2.11 указываются все расходы, которые должны быть включены участниками размещения заказа в состав цены контракта. Перечень таких расходов определяется государственным заказчиком самостоятельно исходя из специфики закупки.
Например:
- при поставке товаров цена контракта должна включать в себя все затраты поставщика, возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта, в том числе стоимость страховки (при необходимости), упаковки, доставки, установки (при необходимости), расходы на уплату налогов, таможенных и иных сборов и другие обязательные платежи поставщика;
- при выполнении работ, оказании услуг цена контракта должна включать в себя все затраты подрядчика (исполнителя), возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта в соответствии с Техническим заданием, а также расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, иных сборов и обязательных платежей подрядчика (исполнителя).
4.3.4.4. В пунктах 1.12, 2.12 и 1.13, 2.13 соответственно указывается валюта, используемая при формировании цены контракта, и порядок ее применения.
В случае если иностранная валюта при формировании цены контракта не применяется, в пунктах 1.13, 2.13 указывается "Не применяется".
4.3.4.5. В пунктах 1.14, 2.14 определено право государственного заказчика увеличить количество поставляемых товаров при заключении контракта.
Если государственный заказчик не планирует увеличивать количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
4.3.4.6. В пунктах 1.15, 2.15 определено право государственного заказчика изменить предусмотренное контрактом количество товаров в ходе исполнения контракта.
Если государственный заказчик не планирует изменить количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
4.3.4.7. В пунктах 1.16, 2.16 определено право государственного заказчика снизить цену государственного контракта по соглашению с поставщиком, подрядчиком, исполнителем без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
4.3.5. Раздел 5 Информационной карты.
4.3.5.1. При заполнении данного раздела следует учесть, что участие в открытом аукционе в электронной форме физических лиц, не зарегистрированных в качестве лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, ограничивается при размещении заказа на поставки товаров (статья 506 Гражданского кодекса РФ), а также при размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг, предметом которых является, например, осуществление лицензируемых видов деятельности и видов деятельности, требующих специального разрешения.
Перечень возможных участников размещения заказа, определенный в подпунктах 1.1, или 1.2, или 1.3 пункта 1, выбирается государственным заказчиком в зависимости от вида закупки: поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг.
4.3.5.2. При размещении заказов не могут быть участником размещаемого заказа:
- специализированная организация, привлеченная государственным заказчиком для осуществления функций по организации и проведению открытого аукциона в электронной форме, и ее сотрудники;
- члены Единой комиссии;
- сотрудники уполномоченного органа;
- сотрудники государственного заказчика.
4.3.5.3. В пункте 2 обязательные требования к участникам размещения заказа не подлежат изменению, за исключением требования, предъявляемого законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме.
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые не требуют специального разрешения, данные требования из пункта 2 исключаются.
4.3.5.4. В пункте 3 государственным заказчиком из списка выбираются дополнительные требования к участникам размещения заказа в зависимости от специфики закупки.
При отсутствии необходимости в установлении дополнительных требований к участникам размещения заказа в данной графе указывается "Не установлены".
Требование об отсутствии сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков рекомендуется устанавливать всегда.
Требование о выполнении за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к определенной группе (подгруппе), стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион в электронной форме, может быть установлено только в случае если размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
В обязательном порядке государственный заказчик должен указать, к какой группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ относится размещаемый заказ. Так, согласно совместному письму Минэкономразвития России, ФАС России, Федерального дорожного агентства России и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству России от 25.12.2007:
"Группа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту любых объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технологически сложных объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту иных объектов капитального строительства (включая уникальные объекты капитального строительства), не отнесенных к особо опасным и технически сложным;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).
При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
4.3.6. Раздел 6 Информационной карты.
4.3.6.1. При заполнении данного раздела следует учесть, что днем начала предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме является день ее размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
Датой окончания срока подачи запроса о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме определяется день не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.3.7. Раздел 7 Информационной карты.
4.3.7.1. В подпункте 2 пункта 1 указываются названия документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг (в случае установления соответствующих требований). Например, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, устанавливать условие о наличии таких документов в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не допускается.
Согласно письму Федеральной антимонопольной службы от 20.10.2008 N АЦ/26950 требование о предоставлении в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме сертификатов соответствия на поставляемый товар неправомерно.
4.3.7.2. В подпункте 3.1 пункта 1 указывается полное название разрешительного документа (лицензии или документа, подтверждающего наличие лицензии, разрешения, допуска к работам, свидетельства, сертификата и т.д.) с указанием конкретных видов работ, услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме и на выполнение (оказание) которых требуется специальное разрешение (в случае установления соответствующих требований в разделе 5).
4.3.7.3. В подпункте 3.2 пункта 1 указывается название документа, подтверждающего обладание исключительными правами на объект интеллектуальной собственности (в случае установления соответствующих требований в разделе 5). Например, патент, свидетельство и т.д.
4.3.7.4. Требование о предоставлении документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 пункта 1, устанавливается при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, в случае, когда начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
4.3.7.5. В пункте 2 установлено требование о соответствии поставляемых товаров образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном измерении при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
В случае установления такого требования образец, макет или изображение товара в трехмерном измерении должно являться приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если такое требование государственным заказчиком не устанавливается, второй абзац пункта 2 исключается.
1
4.3.7.5 . При заполнении пункта 2 заказчик выбирает один из подпунктов
1-3 пункта 2 и указывает в документации об открытом аукционе в электронной
форме требования к описанию товаров (работ, услуг) в зависимости от
предмета закупки и содержания в такой документации указания на товарные
знаки либо характеристики товаров, в том числе используемых при выполнении
работ, оказании услуг.
Подпункты 4 и 5 пункта 2 указываются только в случае размещения заказа
на поставку товаров, а также на выполнение работ, оказание услуг, для
выполнения, оказания которых используется товар, и к которому в
документации об открытом аукционе в электронной форме установлены
определенные требования.
1
(п. 4.3.7.5 введен Приказом Министерства развития предпринимательства и
торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
4.3.7.6. Пункт 3 изменению не подлежит.
4.3.8. Раздел 8 Информационной карты.
4.3.8.1. В пункте 1 указывается размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в % от начальной (максимальной) цены контракта (лота) и в рублях. При этом обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в обязательном порядке в размере от 0,5 до 5% начальной (максимальной) цены контракта (лота). В случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 2% начальной (максимальной) цены контракта.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 17.11.2010 № СЭД-03.01-04-312)
4.3.9. Раздел 9 Информационной карты.
4.3.9.1. В пункте 1 указываются дата и время (местное) окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.3.9.2. Пункты 2 и 3 заполнены и изменению не подлежат.
4.3.10. Раздел 10 Информационной карты.
Данный раздел заполнен и не подлежит изменению.
4.3.11. Раздел 11 Информационной карты.
В пунктах 1, 2 и 3 указываются сведения о дате, времени и месте рассмотрения Единой комиссией первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с согласованными с ответственным лицом уполномоченного органа датой, временем и местом.
Заказчикам рекомендуется устанавливать дату заседания Единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не позже чем через 5 дней от даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме с целью обеспечения запаса времени на рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
В пункте 4 указывается дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок, которая не должна превышать семь рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе а электронной форме.
Пункты 5, 6 изменению не подлежат, за исключением подпункта 3.2 пункта 6. Основание для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по данному подпункту устанавливается только в случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения и товаров, происходящих из Республики Беларусь.
4.3.12. Раздел 12 Информационной карты.
В пунктах 1 и 3 указываются сведения о дате и месте (адрес электронной площадки) проведения открытого аукциона в электронной форме. При этом датой проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.
Пункты 2, 4 изменению не подлежат.
4.3.13. Раздел 13 Информационной карты.
4.3.13.1. В пунктах 1 и 2 устанавливаются срок и место рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. При этом срок не может превышать 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, а в случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей - 6 (шести) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
Пункты 3 и 4 заполнены и изменению не подлежат.
4.3.14. Раздел 14 Информационной карты.
4.3.14.1. Раздел заполнен и изменению не подлежит, за исключением случая, когда подпункт 2 пункта 3 раздела 14 документации не указывается, если обеспечение государственного контракта государственным заказчиком не установлено.
4.3.15. Раздел 15 Информационной карты.
4.3.15.1. В пункте 1 государственным заказчиком указывается размер обеспечения контракта, выраженный в рублях.
Если обеспечение исполнения контракта не требуется, в данном разделе указывается "Обеспечение исполнения контракта не требуется".
4.3.15.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, государственный заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
4.3.15.3. В пункте 1.1 государственным заказчиком указываются обязательства по государственному контракту, подлежащие обеспечению. При этом могут быть указаны все обязательства или их часть.
4.3.15.4. В пункте 6 государственным заказчиком указываются реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в обеспечение исполнения государственного контракта в качестве залога.
4.4. Глава IV документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.4.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.4.2. Документация об открытом аукционе в электронной форме может содержать указание на товарные знаки. При указании товарных знаков на товары иностранного происхождения также необходимо указать товарный знак эквивалентного товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). В случае указания в документации об аукционе в электронной форме товарных знаков они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и по показателям, устанавливаемыми государственным заказчиком в Техническом задании (Спецификации).
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об открытом аукционе в электронной форме может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не используются.
4.4.3. Не допускается указывать следующие показатели:
- знак обслуживания,
- фирменное наименование,
- патент,
- полезная модель,
- промышленный образец,
- наименование места происхождения товара,
- наименование производителя товара,
- требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
4.4.4. Не допускается включать в требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара требования к участнику размещения заказа:
- о квалификации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа опыта работы;
- о положительной деловой репутации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта (за исключением случая размещения заказа для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка).
4.4.5. Техническое задание может содержать требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении только в случае проведения открытого аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
При этом, если образец или макет не может быть приложен к документации об открытом аукционе в электронной форме, в обязательном порядке заполняется приложение к Техническому заданию (Спецификации) "Условия осмотра образца/макета товаров".
Проведение осмотра образца, макета товара, на поставку которого размещается заказ, осуществляется заказчиком не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Осмотр производится без взимания платы.
4.4.6. Техническое задание на выполнение работ может быть оформлено (при необходимости) в виде сметных расчетов, дефектной ведомости и т.п. Наименование, объем работ должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе.
4.4.7. При размещении заказа на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования, в случае, когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
При этом такой перечень может содержать начальную (максимальную) цену каждой запасной части к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования в случае невозможности указания таких сведений в п. 1.5, 2.5 раздела 4 Информационной карты.
4.4.8. При размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, когда невозможно определить необходимый объем услуг, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень услуг связи, юридических услуг.
4.5. Глава V документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.5.1. Данная глава содержит примерный перечень разделов государственного контракта.
4.5.2. Государственный контракт составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме или иным участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, в проект контракта, приложенный к документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.5.3. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
4.5.4. В государственный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления государственным заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, объема, комплектности, качества требованиям, установленным в государственном контракте. При проверке соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным государственным контрактом, государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться в соответствии с Законом о размещении заказов.
Приказом Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края от 25.08.2008 N СЭД-03.01-01-15 утверждены Регламент приемки товаров, поставляемых для государственных нужд Пермского края, определяющий единые для всех государственных заказчиков Пермского края правила приемки товаров, и Перечень товаров, приемка которых осуществляется в соответствии с Регламентом приемки товаров.
В случае если указанный Регламент приемки заказчиком не применяется и в проекте государственного контракта и контракте, заключаемом государственным заказчиком, указано, что приемка товаров осуществляется в соответствии с Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6 и Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, то такая приемка должна осуществляться в строгом соответствии с порядком, предусмотренным указанными инструкциями (пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки").
В случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения, в проекте контракта в обязательном порядке необходимо установить обязанность поставщика, с которым заключается государственный контракт по итогам открытого аукциона, предъявить при исполнении контракта документ, подтверждающий страну происхождения товара.
Таким документом в соответствии с положениями ст. 35 и ст. 36 Таможенного кодекса Российской Федерации может являться декларация о происхождении товара или в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации, сертификат о происхождении товара.
4.5.5. В государственном контракте в обязательном порядке должно содержаться условие об ответственности как государственного заказчика, так и поставщика (исполнителя, подрядчика).
4.5.5.1. Ответственность заказчика.
В случае просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Размер неустойки (штрафа, пеней) определен в части 9 статьи 9 Закона о размещении заказов и составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.5.5.2. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика).
В случае просрочки поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) несет ответственность, предусмотренную государственным контрактом.
Условия существенного нарушения государственного контракта, при наступлении которых невозможно его дальнейшее выполнение, должны определяться государственным заказчиком в проекте государственного контракта на стадии его подготовки и быть прописаны в заключенном по результатам аукциона контракте.
В проекте контракта должен быть установлен конкретный размер неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по государственному контракту, выраженный, например, в процентном отношении к цене контракта, который не может быть менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.5.6. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства.
Пример расчета неустойки, размер которой равен 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации:
цена контракта размер ставки 1
Неустойка = -------------- x рефинансирования x --- x кол-во дней просрочки.
100 300
Размер ставки рефинансирования устанавливается Центральным банком Российской Федерации. Оперативный контроль за возможными изменениями размера ставки рефинансирования относится к компетенции государственного заказчика.
4.5.7. Расторжение государственного контракта осуществляется исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (часть 8 статьи 9 Закона о размещении заказов, статьи 395, 405, 496, 723 и т.д. Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.5.8. Расторжение государственного контракта в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается, если такая возможность установлена в государственном контракте и согласована сторонами (Определение ВАС РФ от 18.08.2008 N 10363/08).
4.6. Глава VI документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.6.1. Формы документов, приведенные в данной главе, изменению не подлежат, за исключением формы "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров".
Форма 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров" должна содержать графы, позволяющие определить соответствие поставляемых товаров, потребностям государственного заказчика, указанным в Техническом задании (Спецификации) (глава IV). (Например: форма 1.2.2 может быть дополнена графой "Характеристики безопасности товара".)
Приложение 5 "Документация об открытом аукционе в электронной форме" (при размещении заказов у субъектов малого предпринимательства)
Документация об открытом аукционе в электронной форме (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа и перечню документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. В остальном документация оформляется с соблюдением требований по заполнению приложения 4, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 6 "Перечень потенциальных поставщиков"
6.1. В целях развития конкуренции рекомендуется при проведении любых открытых аукционов в электронной форме оформлять перечень не менее чем из трех поставщиков (исполнителей, подрядчиков), способных осуществить поставку необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг, и направлять им соответствующие приглашения (например, факсом, по электронной почте и т.д.).
Приложение 7 "Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме"
7.1. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно менять ее суть.
7.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме государственный заказчик обязан разместить разъяснения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
7.3. В графе "Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме" наряду с реквизитами, указанными в таком запросе, необходимо указать дату и номер регистрации государственным заказчиком запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме (входящий номер и дату).
Приложение 8 "Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
8.1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.
8.2. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
8.3. В решении о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
8.4. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) изменений, внесенных в извещение, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, этот срок должен составлять не менее чем 7 (семь) дней.
Приложение 9 "Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме"
9.1. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
9.2. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
9.3. В решении о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
9.4. В случае принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) изменений, внесенных в документацию об открытом аукционе в электронной форме, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, этот срок должен составлять не менее чем 7 (семь) дней.
Приложение 10 "Решение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме"
10.1. Отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме возможно не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
10.2. Решение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
10.3. В решении об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
Приложение 11 "Журнал регистрации запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме"
11.1. В целях контроля за своевременной подготовкой разъяснений положений документации все поступающие запросы регистрируются в журнале.
11.2. Журнал закрывается датой окончания предоставления разъяснений, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме. В случае отсутствия запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в таблице ставится прочерк.
Приложение 12 "Журнал регистрации изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме"
12.1. В графе "Причина внесения изменений" указывается один из трех вариантов:
- по инициативе заказчика;
- по запросу участника размещения заказа;
- во исполнение предписания контролирующего органа от _________________ N _______.
12.2. Журнал закрывается за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае отсутствия изменений в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме в таблице ставится прочерк.
Приложение 13 "Уведомление о приостановлении размещения заказа"
13.1. Уведомление о приостановлении размещения заказа размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в случае поступления соответствующего требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов. При этом гриф утверждения в уведомлении исключается.
13.2. Срок размещения уведомления о приостановлении размещения заказа на официальном сайте законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не позднее дня, следующего за днем поступления требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, о приостановлении размещения заказа.
Приложение 14 "Уведомление об аннулировании открытого аукциона в электронной форме"
14.1. В уведомлении об аннулировании открытого аукциона в электронной форме (лота), размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата аннулирования открытого аукциона в электронной форме (лота), указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
14.2. Срок размещения уведомления об аннулировании открытого аукциона в электронной форме (лота) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не позднее дня, следующего за днем принятия решения об аннулировании открытого аукциона.
Приложение 15 "Уведомление об отказе от заключения государственного контракта"
15.1. В графе "Причина отказа от заключения государственного контракта" указываются факты, являющиеся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
15.2. Уведомление направляется в адрес лица, с которым государственный заказчик отказывается заключить государственный контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения контракта.
Приложение 16 "Материалы к заседанию Единой комиссии (рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме)"
16.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган первые части заявок на участие в открытом аукционе не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
В случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган и первую, и вторую части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
16.2. Материалы к заседанию Единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии предоставляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
16.3. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
16.4. При подготовке заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе в таблице перечисляются требования, предъявляемые к товарам, работам, услугам, установленные в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" документации об открытом аукционе и(или) форме 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг".
16.5. В графе "Предложение участника размещения заказа" заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе указываются конкретные предложения таких участников, а также пункты заявки (страницы), в том числе не соответствующие установленным в документации об открытом аукционе требованиям.
Приложение 17 "Материалы к заседанию Единой комиссии (подведение итогов открытого аукциона в электронной форме)"
17.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган протокол проведения открытого аукциона в электронной форме и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в течение 1 (одного) часа после размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) указанного протокола.
В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
17.2. Материалы к подведению итогов открытого аукциона в электронной форме готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии предоставляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
17.3. В графах шаблона таблицы к рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в которых предусмотрена необходимость расшифровки соответствующих документов, указываются поименованные в документации об открытом аукционе в электронной форме полные названия документов, подтверждающих:
- соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона;
- обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.
17.4. Требование о предоставлении копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и копии акта приемки объекта капитального строительства устанавливается в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет 50 миллионов рублей и более.
Указанные документы должны быть представлены в только в совокупности. Требовать от участников размещения заказов предоставление, либо копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, либо копии акта приемки объекта капитального строительства запрещается.
17.5. Документы, не предусмотренные в документации об открытом аукционе в электронной форме, из шаблона таблицы к подведению итогов открытого аукциона в электронной форме исключаются.
17.6. Заключение готовится государственным заказчиком (специализированной организацией) по каждому лоту отдельно.
17.7. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
17.8. На заседание комиссии государственным заказчиком (специализированной организацией) предоставляется выписка из реестра недобросовестных поставщиков, полученная с официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (http://www.zakupki.gov.ru) --> Реестр недобросовестных поставщиков. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков предоставляется в случае установления в документации об открытом аукционе требования об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
17.9. В случае направления запросов в соответствующие органы и организации о предоставлении сведений о проведении ликвидации участника размещения заказа, о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности участника размещения заказа, о наличии задолженностей участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам и о результатах рассмотрения жалоб, о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию и об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственный заказчик представляет на заседание комиссии такие запросы и ответы соответствующих органов и организаций на них.
Вышеназванные сведения по запросу государственного заказчика предоставляют:
арбитражный суд по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;
районный суд либо территориальный орган Федеральной службы судебных приставов по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о неприостановлении деятельности участника размещения заказа;
Инспекция Федеральной налоговой службы по месту постановки участника размещения заказа на налоговый учет (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП) - сведения о задолженности участника размещения заказа.
17.10. При размещении заказа у субъектов малого предпринимательства из таблицы "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" исключаются сведения о соответствии участника размещения заказа требованиям по выполнению им за последние пять лет аналогичных работ.
17.11. В таблице "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" сведения о принадлежности участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства заполняются только в случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства.
При размещении заказа на общих основаниях данные сведения из таблицы исключается.
Приложение 18 "Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме"
18.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
При проведении многолотового аукциона протокол открытого аукциона в электронной форме оформляется один на все лоты с отдельным указанием в отношении каждого лота сведений:
- о предмете государственного контракта;
- о решениях единой комиссии по данному лоту.
18.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения первых частей заявок и в тот же день направляется оператору электронной площадки.
18.3. В графе "Основание для отказа в допуске" указываются номер соответствующего пункта документации об открытом аукционе в электронной форме.
18.4. В графе "Обоснование решения" указывается конкретная причина отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.
В случае несоответствия первых частей заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме указываются:
- положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме;
- положения документации об открытом аукционе (пункты, разделы, главы), которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе.
18.5. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
18.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оформляется в двух экземплярах - для государственного заказчика и уполномоченного органа. Протокол оформляется, сканируется после подписания всеми присутствующими членами Единой комиссии и направляется государственному заказчику секретарем Единой комиссии в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Государственный заказчик направляет подписанный электронно-цифровой подписью отсканированный протокол рассмотрения заявок оператору электронной площадки для размещения его на электронной площадке в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Приложение 19 "Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме"
19.1. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
19.2. При проведении многолотового аукциона в электронной форме протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оформляется один на все лоты с отдельным указанием в отношении каждого лота сведений:
- о предмете государственного контракта;
- об участниках открытого аукциона в электронной форме по данному лоту;
- о решениях Единой комиссии по данному лоту.
19.3. Вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме рассматриваются Единой комиссией до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части всех поданных заявок на участие в открытом аукционе.
Рассмотрение начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае если цена контракта была снижена до 0,00 рубля - наиболее высокую цену контракта).
19.4. В таблице раздела "Сведения о заявках участников открытого аукциона в электронной форме" содержатся сведения о заявках, ранжированных по мере убывания выгодности предложения о цене контракта с указанием порядковых номеров заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта.
19.5. В графе "Обоснование решения" указывается конкретная причина отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.
В случае несоответствия заявки установленным требованиям:
- непредставление в составе заявки документов, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;
- несоответствие вышеуказанных документов требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме (с указанием положения документации об открытом аукционе (пункты, разделы, главы), которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе);
- наличие в предоставленных участником размещения заказа документах, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, недостоверных сведений;
- отсутствие у участника аукциона в электронной форме документов, необходимых для получения аккредитации, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений.
В случае несоответствия участника размещения заказа установленным требованиям указываются:
- пункты, части, статьи Федерального закона N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа;
- пункт документации об открытом аукционе, предусматривающий подачу заявки только участником размещения заказа, являющимся субъектом малого предпринимательства (только в случае размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства).
19.6. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата открытого аукциона в электронной форме.
19.7. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах трех заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы по мере убывания выгодности предложения о цене контракта, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если принято решение о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протоколе подведения итогов открытого аукциона в электронной форме указываются сведения о порядковых номерах всех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые ранжированы по мере убывания выгодности предложения о цене контракта с указанием порядковых номеров заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта.
19.8. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
19.9. Секретарь Единой комиссии оформляет протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в 2 (двух) экземплярах (для государственного заказчика и для уполномоченного органа), сканирует после подписания членами Единой комиссии и направляет государственному заказчику. Государственный заказчик, направляет подписанный электронно-цифровой подписью отсканированный протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператору электронной площадки для размещения его на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Приложение 20 "Протокол об отказе от заключения государственного контракта"
20.1. После определения победителя открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта в случае установления факта:
- проведения ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника электронного аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника электронного аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- нахождения имущества участника электронного аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника электронного аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник открытого аукциона не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставления участником электронного аукциона заведомо ложных сведений, содержащихся в документах его заявки на участие в электронном аукционе.
20.2. Протокол об отказе от заключения контракта составляется государственным заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
Формулировки решения государственного заказчика об отказе от заключения контракта выбираются из списка в зависимости от ситуации.
20.3. Протокол об отказе от заключения государственного контракта подписывается государственным заказчиком в день его составления.
20.4. Протокол об отказе от заключения государственного контракта размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
20.5. Протокол об отказе от заключения государственного контракта составляется государственным заказчиком на бумажном носителе в двух экземплярах - для государственного заказчика и участника размещения заказа, с которым государственный заказчик отказывается заключать государственный контракт.
20.6. Один экземпляр протокола об отказе от заключения государственного контракта передается государственным заказчиком лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного протокола.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
30.08.2010 № СЭД-03.01-04-235
О ДОКУМЕНТАХ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
в редакции Приказов Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270, от 17.11.2010 № СЭД-03.01-04-312
Утратил силу на основании приказа Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 14.02.2011 № СЭД-03.01-05-29
В целях методологического обеспечения деятельности государственных заказчиков Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края, в соответствии с пунктом 3.38.1 Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22 декабря 2006 г. № 102-п, приказываю:
1. Утвердить обязательные для применения государственными заказчиками Пермского края формы документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме, согласно приложениям 1-20 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Инструкцию по заполнению форм документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме, согласно приложению 21 к настоящему Приказу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со 2 сентября 2010 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления государственных закупок Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края Кириллову Л.Н.
Министр М.Р.БИМАТОВ
Приложение 1
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Предмет закупки __________________________
Раздел, группа по номенклатуре товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд __________________________
Код бюджетной классификации (раздел, подраздел,
целевая статья, вид расходов, доп. ЭК) __________________________
Код вида экономической деятельности, продукции и услуг
из Перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов
на поставки (выполнение, оказание) которых
осуществляется путем проведения аукциона, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 27.02.2008 N 236-р __________________________
Сумма на _____ квартал 201__ г. __________________________
N
п/п
Наименование документа
Количество
листов
1
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
2
Документация об открытом аукционе в электронной форме
3
Перечень потенциальных поставщиков (исполнителей,
подрядчиков)
4
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
СОГЛАСОВАНО:
Выбор способа размещения заказа ________ _________ /______________/
Разработка технического задания
(спецификации) ________ _________ /______________/
Проект государственного контракта ________ _________ /______________/
Наличие финансирования ________ _________ /______________/
Подготовка документов по процедуре ________ _________ /______________/
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
2. Условия проведения
Адрес электронной площадки в сети Интернет
Дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г. "__:__"
часов (время местное)
Дата окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
"___" ___________ 201__ г.
Дата проведения открытого аукциона в
электронной форме
"___" ___________ 201__ г.
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовно-
исправительной системы
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения
В размере 15% от предложенной
цены контракта
или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение 3
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
2. Условия проведения
Участники размещения заказа
Субъекты малого
предпринимательства
Адрес электронной площадки в сети Интернет
Дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г. "__:__"
часов (время местное)
Дата окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
"___" ___________ 201_ г.
Дата проведения открытого аукциона в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г.
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения
В размере 15% от предложенной
цены контракта
или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение 4
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона │
│ в электронной форме __________________________ │
│ │
│ Номер (код) закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России. До начала функционирования электронных площадок операторов электронных площадок, отобранных Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России, осуществляется функционирование операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 N 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.
Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов, иными федеральными законами.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить государственный контракт, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет, и победителем которых признается лицо, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации и который предложил наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона в электронной форме на:
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе в электронной форме, и наиболее низкая цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
Предмет открытого аукциона в электронной форме - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона в электронной форме, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) - комплект документов, представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается электронной цифровой подписью.
Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, которая составляет от 0,5 до 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (или первой и второй части заявки, в случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме). Размещается на электронной площадке в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие открытом аукционе в электронной форме.
Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется оператором электронной площадки по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме и размещается на электронной площадке оператором электронной площадки в течение тридцати минут с момента окончания открытого аукциона в электронной форме.
Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией и заказчиком, уполномоченным органом по итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 N 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной площадке) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе в электронной форме (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной
почты
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной
почты
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
3
Почтовый адрес
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
4
Телефон
+7 (342) 217-67-42
5
Факс
+7 (342) 217-67-41
6
Порядок
формирования и
работы комиссии
Приказ Министерства развития торговли и
предпринимательства Пермского края от 12.03.2009 N
СЭД-03.02-03-26
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
1
Лот N 1
1.1
Предмет
государственного
контракта
1.2
Количество
поставляемого
товара, объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1.3
Место поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.5
Начальная
(максимальная)
цена контракта
1.6
Источник
финансирования
1.7
Величина понижения
начальной
(максимальной)
цены контракта -
"шаг аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет от _____
руб. ____ копеек до _____ руб. ____ копеек
1.8
Форма оплаты
1.9
Сроки оплаты
1.10
Порядок оплаты
1.11
Порядок
формирования цены
контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
1.12
Валюта,
используемая для
формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
1.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю РФ
1.14
Сведения о
возможности
увеличения
количества
поставляемых
товаров при
заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной форме,
с которым заключается контракт, количество
поставляемого товара может быть увеличено на сумму,
не превышающую разницу между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, на количество товара,
указанное в настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
1.15
Сведения о
возможности
изменения
предусмотренного
контрактом
количества товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более чем
на десять процентов при изменении потребности в
товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров по
согласованию с поставщиком первоначальная цена
контракта может быть изменена пропорционально
количеству товаров, но не более чем на десять
процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке товаров
цена контракта будет изменена указанным выше
образом при внесении соответствующих изменений в
контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого
товара
1.16
Сведения о
возможности
снижения цены
контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена без
изменения предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения государственного контракта
2
Лот N 2 и т.д.
2.1
Предмет
государственного
контракта
2.2
Количество
поставляемого
товара, объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг
2.3
Место поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.5
Начальная
(максимальная)
цена контракта
2.6
Источник
финансирования
2.7
Величина понижения
начальной
(максимальной)
цены контракта -
"шаг аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет от _____
руб. ____ копеек до _____ руб. ____ копеек
2.8
Форма оплаты
2.9
Сроки оплаты
2.10
Порядок оплаты
2.11
Порядок
формирования цены
контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
2.12
Валюта,
используемая для
формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
2.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю РФ
2.14
Сведения о
возможности
увеличения
количества
поставляемых
товаров при
заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной форме,
с которым заключается контракт, количество
поставляемого товара может быть увеличено на сумму,
не превышающую разницу между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, на количество товара,
указанное в настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
2.15
Сведения о
возможности
изменения
предусмотренного
контрактом
количества товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более чем
на десять процентов при изменении потребности в
товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров по
согласованию с поставщиком первоначальная цена
контракта может быть изменена пропорционально
количеству товаров, но не более чем на десять
процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке товаров
цена контракта будет изменена указанным выше
образом при внесении соответствующих изменений в
контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого
товара
2.16
Сведения о
возможности
снижения цены
контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена без
изменения предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения государственного контракта
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1
Участники
размещения заказа
1.1
На поставки
товаров
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- индивидуальные предприниматели
1.2
На выполнение
работ и оказание
услуг на виды
деятельности,
требующие
специального
разрешения
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- индивидуальные предприниматели
1.3
На выполнение
работ, оказание
услуг (прочих)
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели
2
Обязательные
требования к
участникам
размещения заказа
Участник размещения заказа должен соответствовать
(выбрать из списка):
- требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого аукциона в
электронной форме;
- требованию о непроведении ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствии решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя);
- требованию о неприостановлении деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме;
- требованию об отсутствии у участника размещения
заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный
период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме не принято
3
Требования к
участникам
размещения заказа,
установленные
государственным
заказчиком
(Выбрать из списка)
- Обладание участниками размещения заказа
исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности;
- отсутствие сведений об участниках размещения
заказа в реестре недобросовестных поставщиков;
- выполнение за последние пять лет, предшествующие
дате окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства, относящихся к
группе (подгруппе)
____________________________________, стоимость
которых составляет не менее чем двадцать процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится
открытый аукцион в электронной форме
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата начала
предоставления
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
2
Дата окончания
срока подачи
запроса о
предоставлении
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
3
Порядок
предоставления
разъяснений
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме вправе
направить на адрес электронной площадки участник
размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке.
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.1, установленной в главе VII
"Образцы форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа".
Запрос направляется на адрес электронной площадки в
форме электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить не
более чем три запроса о разъяснении положений
документации об открытом аукционе в электронной
форме в отношении одного открытого аукциона в
электронной форме.
В течение двух дней со дня поступления запроса
разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме размещается на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке).
Разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме не должно изменять ее
суть
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Требования к
содержанию и
составу заявки на
участие в аукционе
в электронной
форме
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме подается в форме электронного документа и
состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать:
1. Сведения о согласии участника размещения заказа
на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, соответствующих требованиям настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме, на условиях, предусмотренных такой
документацией (при необходимости <*>). Сведения
могут быть подготовлены по форме 1.2.1.
--------------------------------
<*> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
2. Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, которые могут
быть подготовлены по форме 1.2.2 с указанием
товарного знака <**>.
(Указанные сведения предоставляются в случае подачи
заявки на поставку товара, а также на выполнение
работ, оказание услуг, при выполнении, оказании
которых используется товар при необходимости <**>)
--------------------------------
<**> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать (пункты 2,
3.1-3.4 выбрать из списка):
1. Сведения и документы об участнике размещения
заказа, подавшем заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме:
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес, номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа";
1.1.2. Решение об одобрении крупной сделки в
соответствии с учредительными документами или копию
такого решения (в случае, если поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом контракта, или внесение денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
в электронной форме, обеспечения исполнения
контракта являются для участника размещения заказа
крупной сделкой (при необходимости в случаях,
установленных законодательством);
1.2. Для индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица:
1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства, номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа";
1.3. Для физических лиц:
1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
идентификационный номер налогоплательщика, сведения
о месте жительства, номер контактного телефона,
которые могут быть подготовлены по форме 1.1
"Сведения об участнике размещения заказа";
1.4. Для иностранных лиц:
1.4.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физических лиц), номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа".
2. Копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
(если в соответствии с законодательством Российской
Федерации документы передаются вместе с товаром, то
в составе заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме такие документы не
представляются).
3. Документы, подтверждающие соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и
условиям допуска к участию в открытом аукционе в
электронной форме, или копии таких документов:
3.1. Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого аукциона в
электронной форме:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
3.2. Документы, подтверждающие обладание участником
размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
3.3. Копия разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию (по одному объекту на
выбор участника размещения заказа);
3.4. Копия акта приемки объекта капитального
строительства по этому же объекту (за исключением
случая, если застройщик является лицом,
осуществляющим строительство).
Для подтверждения соответствия требованию о
выполнении участником размещения заказа работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства за последние
пять лет, предшествующие дате окончания срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, по объекту, введенному или
принятому в эксплуатацию до 01.01.2006, участник
размещения заказа вместо документов, указанных в
п. 3.3 и п. 3.4, вправе предоставить документы,
подтверждающие ввод или приемку объекта
капитального строительства в эксплуатацию, и (при
необходимости) документы, подтверждающие стоимость
такого объекта (контракт, платежные и иные
документы, подтверждающие стоимость объекта)
2
Требования к
описанию
поставляемого
товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1. При размещении заказа на поставку товара:
1.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание на
товарный знак:
- при предложении поставки товара, указание на
товарный знак которого содержится в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляется согласие на поставку товаров,
товарный знак которого соответствует товарному
знаку, указанному в главе IV "Техническое задание
(спецификация)" настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме,
- при предложении поставки товара,
эквивалентного товару, указание на товарный знак
которого содержится в главе IV "Техническое
задание (спецификация)" настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются сведения о функциональных и
качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак.
Согласие в указанном случае не оформляется;
1.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует указание
на товарный знак, при предложении поставки товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об открытом
аукционе в электронной форме, предоставляются
сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак (при его наличии).
2. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг предоставляется согласие участника
размещения заказа на выполнение работ, оказание
услуг на условиях, предусмотренных настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
3. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, для выполнения, оказания которых
используется товар:
3.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание на
товарный знак товара:
3.1.1. при предложении использования товара,
указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форм, предоставляется согласие на выполнение работ,
оказание услуг с использованием товара, товарный
знак которого соответствует товарному знаку товара
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме,
3.1.2. при предложении использования товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об открытом
аукционе в электронной форме, предоставляются:
- согласие на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг на условиях, предусмотренных
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак;
3.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует указание
на товарный знак товара, при предложении
использования товара, эквивалентного товару,
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме, предоставляются:
- согласие на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных настоящей документацией
об открытом аукционе в электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак.
4. Показатели, характеризующие товары, должны
соответствовать или быть не ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)".
Участник размещения заказа может оформить указанные
сведения по форме 1.2.2.
5. Описание поставляемых товаров должно
соответствовать образцу/макету товара/изображению
товара в трехмерном измерении (указать) согласно
приложению к главе IV "Техническое задание
(Спецификация)"
6. При описании условий и предложений участник
размещения заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, если иное не указано в
главе IV "Техническое задание (Спецификация)".
В описании условий и предложений участник
размещения заказа не должен допускать двусмысленных
толкований.
3
Инструкция по
заполнению заявки
1. В случае если участник размещения заказа
планирует принять участие в открытом аукционе в
электронной форме по нескольким или всем лотам, он
должен подготовить заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме (и первую, и вторую
части) на каждый лот отдельно.
2. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме, подготовленная участником
размещения заказа, должна быть заполнена на русском
языке. Отдельные документы (или их части),
предоставленные участником размещения заказа в
составе заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, могут быть подготовлены на
другом языке при условии, что к ним будет
прилагаться точный перевод необходимых разделов на
русский язык.
Удостоверение верности перевода с иностранного
языка на русский язык осуществляется в соответствии
со статьей 81 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате, утвержденных Верховным
Советом РФ 11 февраля 1993 года N 4462-1.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть подписана электронно-
цифровой подписью участника размещения заказа или
лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Размер обеспечения
заявки
Лот N 1: _____%, что составляет _______ руб.
________ копеек, НДС не облагается.
Лот N 2: и т.д.
2
Порядок внесения
обеспечения заявки
1. Участие в открытом аукционе в электронной форме
возможно при наличии на счете участника размещения
заказа, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, денежных средств, в отношении
которых не осуществлено блокирование операций по
счету, в размере не менее, чем размер обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, предусмотренный настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
2. Денежные средства вносятся на счет участника
размещения заказа, открытый оператором электронной
площадки, для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме.
3. Поступление заявки является поручением о
блокировании операций по счету в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
4. Требование обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме в равной мере
распространяется на всех участников размещения
заказа
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата и время
окончания срока
подачи заявок
"___" _________________ 201__ г., время
"___:___"(время местное)
2
Порядок подачи
заявок
1. Участник размещения заказа вправе подать только
одну заявку в отношении каждого предмета открытого
аукциона в электронной форме (лота).
2. Участник размещения заказа вправе подать заявку
на участие в открытом аукционе в электронной форме
в любой момент с момента размещения на официальном
сайте (до 01.01.2011 - на электронной площадке)
извещения о проведении открытого аукциона в
электронной форме до предусмотренных пунктом 1
раздела 9 настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме (и первая, и вторая части)
направляется участником размещения заказа оператору
электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих предусмотренные пунктом 1
раздела 7 Информационной карты настоящей
документации части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
4. В течение одного часа с момента получения заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
оператор электронной площадки обязан присвоить
заявке порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого участнику
размещения заказа, подавшему заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме, ее получение
с указанием присвоенного ей порядкового номера
3
Возврат заявок
В течение одного часа с момента получения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
оператор электронной площадки обязан возвратить
заявку на участие в открытом аукционе в электронной
форме подавшему ее участнику размещения заказа в
случае:
- предоставления участником размещения заказа
документов и сведений в форме электронных
документов, не подписанных электронно-цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника размещения заказа;
- отсутствия на счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе, денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, в отношении которых не осуществлено
блокирование;
- подачи одним участником размещения заказа двух и
более заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны;
- получения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме после дня и времени окончания
срока подачи заявок;
- подачи заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме позднее чем за три месяца до
окончания срока аккредитации данного участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Порядок изменения
заявок
Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме, не
вправе изменять заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Внесение изменений в
заявку допускается путем отзыва ранее поданной
заявки
2
Порядок и сроки
отзыва заявок
1. Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе не позднее окончания срока подачи заявок,
направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.
2. Любой участник открытого аукциона в электронной
форме, за исключением участников открытого
аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме которых получили первые три
порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, направив уведомление
об этом оператору электронной площадки, с момента
опубликования указанного протокола до момента
направления участнику открытого аукциона проекта
государственного контракта.
3. Уведомление об отзыве заявки по соответствующему
лоту может быть подготовлено по форме 2.2,
установленной в главе VII "Образцы форм запросов и
уведомлений для участников размещения заказа"
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата заседания
Единой комиссии по
рассмотрению
первых частей
заявок
"____"_________________ 201_ г.
2
Время заседания
Единой комиссии по
рассмотрению
первых частей
заявок
"__:___" час. (местного времени)
3
Место рассмотрения
первых частей
заявок
Адрес: ________________________________________
каб. ____
4
Дата окончания
срока рассмотрения
первых частей
заявок
"____"_________________ 201_ г., но не позднее 7
дней со дня окончания срока подачи заявок
5
Порядок
рассмотрения
первых частей
заявок
Единая комиссия рассматривает первые части заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на соответствие требованиям, установленным в
разделе 7 Информационной карты.
На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому лоту
отдельно:
- о признании открытого аукциона несостоявшимся, в
случае поступления единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме или в случае
отсутствия заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствующей требованиям и условиям документации
об открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о допуске участника размещения заказа к участию в
открытом аукционе в электронной форме и о признании
участника размещения заказа участником открытого
аукциона;
- об отказе в допуске участнику размещения заказа к
участию в открытом аукционе в электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся в связи с отказом в допуске к
участию в открытом аукционе в электронной форме
всем участникам размещения заказа или допуском к
участию в открытом аукционе в электронной форме
только одного участника размещения заказа;
- о рассмотрении вторых частей заявок после
проведения открытого аукциона в электронной форме
6
Основания для
отказа в допуске к
участию в открытом
аукционе
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в пункте 1
раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений о
поставляемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах, содержащихся в представленных
участником размещения заказа документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация), указанные в
заявке участника размещения заказа, которые не
могут использоваться без дополнительной проверки, в
информации о поставляемых товарах, выполняемых
видах и объемах работ, услуг, указанных в различных
документах заявки.
3. Заявка на участие в открытом аукционе не
соответствует требованиям настоящей документации об
открытом аукционе:
- показатели, характеризующие товары,
предложенные участником размещения заказа в заявке
на участие в открытом аукционе, не соответствуют
или ниже показателей, установленных в главе IV
"Техническое задание (Спецификация)";
- отсутствуют сведения о стране происхождения
товара (применяется в случае предоставления
преференции участникам размещения заказа,
осуществляющим поставку товаров российского
происхождения и товаров, происходящих из Республики
Беларусь)
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата проведения
открытого аукциона
в электронной
форме
"_____" _____________ 200_ г.
2
Время проведения
открытого аукциона
в электронной
форме
Время проведения открытого аукциона в электронной
форме устанавливается оператором электронной
площадки
3
Место проведения
открытого аукциона
в электронной
форме (адрес
электронной
площадки)
4
Разъяснения
результатов
открытого аукциона
в электронной
форме
1. Любой участник открытого аукциона в электронной
форме после размещения на электронной площадке
протокола проведения открытого аукциона в
электронной форме вправе направить оператору
электронной площадки запрос о разъяснении
результатов открытого аукциона. Оператор
электронной площадки в течение двух рабочих дней со
дня поступления данного запроса обязан предоставить
такому участнику открытого аукциона соответствующие
разъяснения.
2. Запрос о разъяснении результатов открытого
аукциона в электронной форме может быть подготовлен
по форме 2.3, установленной в главе VII "Образцы
форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа"
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Срок рассмотрения
вторых частей
заявок
Не позднее "___" __________ 201__ г.
2
Место рассмотрения
вторых частей
заявок
Адрес: __________________________________________
каб. ____
3
Порядок
рассмотрения
вторых частей
заявок
1. Единая комиссия рассматривает:
1.1. вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме на соответствие
требованиям к содержанию и составу вторых частей
заявок, установленным в разделе 7 Информационной
карты,
1.2. вторые части заявок, документы и сведения,
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме в реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке, а
именно:
а) наименование участника размещения заказа (для
юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц),
б) ИНН участника размещения заказа,
в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или
копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц), или перевод документов о
государственной регистрации (для иностранных лиц),
г) копии учредительных документов (для юридических
лиц),
д) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица,
е) решение об одобрении или о совершении по
результатам открытых аукционов в электронной форме
сделок от имени участника размещения заказа -
юридического лица на предмет соответствия
участников размещения заказа требованиям,
установленным в разделе 5 Информационной карты.
При этом заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может быть признана
не соответствующей требованиям документации об
открытом аукционе в электронной форме на основании
получения документов, предусмотренных в ч. в)
п/п 1 п. 3 настоящего раздела документации, более
чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме.
2. Единая комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, а также документы и сведения, содержащиеся в
реестре участников размещения заказа, получивших
аккредитацию на электронной площадке, до принятия
решения о соответствии пяти заявок на участие в
открытом аукционе требованиям, предусмотренным
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
3. В случае если в открытом аукционе принимали
участие менее десяти участников открытого аукциона
и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме соответствуют указанным
требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые
части всех поданных заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Рассмотрение
начинается с заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме, поданной участником открытого
аукциона, предложившим наиболее низкую цену
контракта (в случае если цена снижена до 0,00
руб., - наиболее высокую цену за право заключения
контракта).
4. На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому лоту
отдельно:
- о признании заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме соответствующей требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме не соответствующей требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся, в случае признания
соответствующей всем требованиям и условиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме единственной второй части заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
или в случае признания несоответствующими всех
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме;
- о признании единственной второй части заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании победителем участника открытого
аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме которого соответствует
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
4
Основания для
признания заявки
на участие в
открытом аукционе
в электронной
форме
не соответствующей
требованиям и
условиям
документации об
открытом аукционе
в электронной
форме
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в пункте 1
раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений об участнике
размещения заказа, содержащихся в представленных
документах. Под недостоверностью понимаются
неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в
своей достоверности сведения (информация) об
участнике размещения заказа, которые не могут
использоваться без дополнительной проверки
(например, несоответствие адресов участника
размещения заказа, лиц, имеющих право действовать
от имени участника размещения заказа, указанных в
различных документах; истечение сроков полномочий
лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа, и т.д.)
3. Документы, поданные в составе заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме, перечень
которых установлен в пункте 1 раздела 7
Информационной карты, не соответствуют требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме.
4. Участник размещения заказа не соответствует
требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
5. В реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке,
документы, указанные в п/п 1 п. 3 настоящего
раздела:
5.1. отсутствуют;
5.2. не соответствуют требованиям документации;
5.3. содержат недостоверные сведения об участнике
размещения заказа.
Единая комиссия обязана отстранить участника
размещения заказа от участия в открытом аукционе в
электронной форме по соответствующему лоту на любом
этапе его проведения вплоть до заключения
государственного контракта в случае установления
факта:
- предоставления заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, представленных
участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- проведения ликвидации юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа (юридического лица или
индивидуального предпринимателя) банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- нахождения имущества участника размещения заказа
под арестом, наложенным по решению суда, балансовая
стоимость которого на момент истечения срока
заключения контракта превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
- наличия у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, при условии,
что участник размещения заказа не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1
Срок подписания
государственного
контракта
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке) протокола подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме.
Проект контракта составляется путем включения в
него цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона, с которым заключается контракт,
сведений о товаре (товарный знак и(или) конкретные
показатели товара), указанных в заявке на участие в
открытом аукционе в электронной форме такого
участника
2
Порядок подписания
государственного
контракта
1. В случае если:
1.1. открытый аукцион признан несостоявшимся и
единственная поступившая заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме признана
соответствующей требованиям настоящей документации,
заказчик в течение четырех дней со дня размещения
на электронной площадке протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме направляет оператору электронной площадки без
электронной цифровой подписи заказчика проект
контракта;
1.2. открытый аукцион признан несостоявшимся и
принято решение о признании единственного участника
размещения заказа участником открытого аукциона
или, в случае если заявка только одного участника
аукциона признана соответствующей требованиям
настоящей документации, заказчик, специализированная
организация в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме направляют оператору
электронной площадки без электронной цифровой
подписи заказчика проект контракта;
1.3. заключается контракт с победителем открытого
аукциона в электронной форме или с иным участником
открытого аукциона в электронной форме, заявка
которого признана соответствующей настоящей
документации, заказчик в течение пяти дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме направляет оператору электронной площадки без
электронной цифровой подписи заказчика проект
контракта.
2. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта оператор электронной площадки
направляет проект контракта участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт.
3. В течение пяти дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной площадки
подписанные электронной цифровой подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или протокол разногласий, в случае наличия
разногласий по проекту контракта.
В протоколе разногласий указываются положения
проекта контракта, не соответствующие извещению о
проведении открытого аукциона в электронной форме,
документации об открытом аукционе в электронной
форме и заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме этого участника размещения
заказа, с указанием соответствующих положений
данных документов.
В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки
направляет его заказчику.
4. В течение трех дней со дня получения протокола
разногласий заказчик рассматривает и направляет
оператору электронной площадки без подписи:
- доработанный проект контракта с учетом всех
поступивших замечаний,
- или проект контракта с приложением документа,
содержащего причины отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания.
При этом направление проекта контракта с указанием
в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания допускается при условии, что
участник открытого аукциона, с которым заключается
контракт, направил протокол разногласий не позднее
чем в течение тринадцати дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме.
5. В течение одного часа с момента получения
документов, предусмотренных п/п 4 настоящего
раздела, оператор электронной площадки направляет
такие документы без электронной цифровой подписи
заказчика участнику открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается контракт.
6. В течение трех дней со дня получения документов,
указанных в п/п 4 п. 2 настоящего раздела,
участник открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, направляет оператору
электронной площадки подписанные электронной
цифровой подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или предусмотренный п/п. 3 п. 2 настоящего раздела
протокол разногласий.
В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки
направляет такой протокол разногласий заказчику.
7. В случае повторного направления протокола
разногласий заказчик в течение трех дней со дня
получения рассматривает данные разногласия и
действует в порядке, установленном п/п. 4 п. 2
настоящего раздела.
8. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, а также документа об обеспечении
исполнения контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме, оператор электронной площадки
направляет заказчику подписанный проект контракта и
документ об обеспечении исполнения контракта.
9. Заказчик в течение трех дней со дня получения от
оператора электронной площадки проекта контракта
направляет оператору электронной площадки контракт,
подписанный электронной цифровой подписью
заказчика.
10. Оператор электронной площадки в течение одного
часа с момента получения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью заказчика, направляет
подписанный контракт участнику размещения заказа
(участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт. Государственный контракт
считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона) контракта,
подписанного электронной цифровой подписью
государственного заказчика
3
Случаи признания
участника
размещения заказа
(участника
открытого
аукциона)
уклонившимся от
заключения
контракта
1. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок проекта государственного
контракта, подписанного электронной цифровой
подписью.
2. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок документа об обеспечении
исполнения контракта, подписанного электронной
цифровой подписью (при установлении).
3. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок протокола разногласий,
подписанного электронной цифровой подписью (в
случае подписания такого протокола при наличии
разногласий)
4
Последствия
уклонения от
заключения
контракта
В случае если участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, уклонился от его заключения, сведения о
таком участнике размещения заказа (участнике
открытого аукциона) включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
Наличие сведений о поставщике (исполнителе,
подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков
лишает его права участия в торгах и запросах
котировок сроком на 2 (два) года
5
Условие заключения
контракта на
поставку товаров,
происходящих из
иностранных
государств
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме признан участник аукциона, заявка
которого содержит предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств,
государственный контракт заключается по цене,
предложенной таким участником аукциона, сниженной
на 15% от предложенной цены контракта (лота)
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1
Размер обеспечения
исполнения
контракта
Лот N 1: ____% (________________ руб. __________
копеек).
Лот N 2: и т.д.
В случае проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключить контракт до
достижения цены контракта, превышающей
соответствующее значение начальной (максимальной)
цены контракта, обеспечение исполнения контракта
предоставляется в размере (%) обеспечения
исполнения контракта, предусмотренном настоящей
документацией, исходя из цены контракта,
достигнутой на открытом аукционе в электронной
форме.
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме или участником открытого аукциона
в электронной форме, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение,
обеспечение исполнения контракта не требуется
1.1
Обязательства по
государственному
контракту,
подлежащие
обеспечению
(Указать обязательства, подлежащие обеспечению)
-
-
2
Срок
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта
В течение шести дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной площадки
подписанный электронной цифровой подписью документ
об обеспечении исполнения контракта.
По истечении десяти дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме оператор
электронной площадки направляет заказчику документ
об обеспечении исполнения контракта, подписанные
электронной цифровой подписью участника открытого
аукциона или участника размещения заказа, с которым
заключается государственный контракт
3
Способ обеспечения
исполнения
контракта
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником открытого аукциона
самостоятельно:
- безотзывная банковская гарантия, выданная банком
или иной кредитной организацией или
- договор поручительства или
- передача государственному заказчику в залог
денежных средств (в том числе в форме вклада
(депозита)
4
Требования к
безотзывной
банковской
гарантии, выданной
банком или иной
кредитной
организацией
- Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
иным законодательством Российской Федерации;
- в безотзывной банковской гарантии в обязательном
порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по
контракту, которая должна быть не менее размера
обеспечения исполнения контракта;
- безотзывная банковская гарантия должна содержать
указание на контракт, исполнение которого она
обеспечивает, путем указания на стороны контракта,
название предмета контракта и ссылки на протокол
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме как основание заключения контракта;
- в безотзывной банковской гарантии прямо должно
быть предусмотрено право государственного заказчика
на истребование суммы банковской гарантии полностью
или частично в случае ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по контракту в предусмотренные сроки
или расторжения контракта и его отказа вернуть
полученную сумму аванса. При этом должно быть
предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения исполнения контракта государственный
заказчик направляет в банк письменное требование,
банковскую гарантию, прочие документы,
подтверждающие выплату поставщику (подрядчику,
исполнителю) аванса по контракту и(или)
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по контракту;
- безотзывная банковская гарантия должна содержать
указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в контракт, не освобождают
его от обязательств по соответствующей банковской
гарантии.
С безотзывной банковской гарантией предоставляется
копия лицензии субъекта, выдавшего такую
безотзывную банковскую гарантию, на осуществление
деятельности по выдаче безотзывной банковской
гарантии
5
Требования к
залогу денежных
средств
- Денежные средства, вносимые в обеспечение
исполнения контракта в качестве залога, должны быть
перечислены на счет государственного заказчика в
сумме не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- договор залога денежных средств должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
иным законодательством Российской Федерации;
- денежные средства возвращаются поставщику
(подрядчику, исполнителю), с которым заключен
государственный контракт, при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по
государственному контракту по истечении
установленного срока и после получения
государственным заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- денежные средства возвращаются на счет поставщика
(исполнителя, подрядчика), реквизиты которого
указаны в письменном требовании
6
Реквизиты счета
для перечисления
денежных средств
7
Требования к
договору
банковского вклада
(депозита)
- Договор банковского вклада должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) по
государственному контракту согласовывает с
государственным заказчиком банк, с которым будет
заключаться договор банковского вклада, и его
существенные условия;
- в договоре банковского вклада должна быть указана
сумма обеспечения исполнения государственного
контракта, которая должна быть не менее размера
обеспечения исполнения контракта;
- договор банковского вклада должен содержать
указание на соответствующий государственный
контракт, в том числе указание на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки на
протокол подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме как основание заключения
государственного контракта
8
Требования к
договору
поручительства и
поручителю
Договор поручительства должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Договор поручительства должен быть совершен в
письменной форме.
В договоре поручительства в обязательном порядке
должны быть указаны:
- стороны договора поручительства (заказчик и
поручитель);
- обеспечиваемые поручительством обязательства;
- размер ответственности поручителя перед
заказчиком;
- форма ответственности поручителя перед
заказчиком;
- обязанность поручителя отвечать перед заказчиком
за неисполнение обязательств по контракту;
- срок действия поручительства.
С договором поручительства предоставляются
следующие документы в отношении поручителя:
- копии бухгалтерской отчетности поручителя,
сданной в налоговый орган в установленном порядке:
- за два последних отчетных года на последнюю
отчетную дату,
- или если договор поручительства заключен до
истечения указанного срока, по выбору поручителя за
два отчетных года, предшествующих последнему
отчетному году;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени поручителя (копия
решения о назначении или об избрании либо копия
приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени поручителя без
доверенности);
- в случае если от имени поручителя действует иное
лицо:
- доверенность на осуществление действий от имени
поручителя, заверенная печатью поручителя и
подписанная руководителем поручителя или
уполномоченным этим руководителем лицом либо
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- копия решения о назначении или об избрании, либо
копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени поручителя без доверенности;
- копии учредительных документов поручителя.
Поручителем по договору поручительства может
выступать юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации.
Поручитель должен соответствовать следующим
требованиям:
- капитал и резервы, указанные в соответствующем
разделе бухгалтерской отчетности поручителя,
должны:
- составлять не менее чем триста миллионов рублей,
- превышать размер поручительства не менее чем в
десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности,
должна:
- превышать не менее чем в три раза размер
поручительства,
- или составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий)
поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна:
- составлять не менее чем триста миллионов рублей,
- превышать не менее чем в десять раз размер
поручительства,
- или составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя указанным требованиям
определяется по данным бухгалтерской отчетности за
два последних отчетных года или, если договор
поручительства заключен до истечения указанного
срока, по выбору поручителя за два отчетных года,
предшествующих последнему отчетному году, за каждый
отчетный год отдельно
9
Порядок
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта
Документ об обеспечении исполнения контракта
направляется оператору электронной площадки в форме
электронного документа.
Безотзывная банковская гарантия, договор залога
денежных средств, договор поручительства или
договор банковского вклада (депозит)
предоставляются по каждому лоту отдельно.
Факт внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения государственного контракта
подтверждается в форме электронного документа:
- платежным поручением с отметкой банка об оплате
или
- квитанцией, чеком (в случае наличной формы
оплаты) или
- выпиской из банка (в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи системы
"Банк-клиент").
В случае если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по государственному
контракту перестало быть действительным, закончило
свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по
государственному контракту, соответствующий
поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в течение
10 (десяти) банковских дней предоставить
государственному заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по
государственному контракту на тех же условиях и в
том же размере
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от ______ руб. до __________ руб. (от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене контракта:
а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене контракта, равное нулю;
в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной цифровой подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной цифровой подписи.
7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При этом:
- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта, независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных п/п а), б) и в) п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ N ___
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров.
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.2. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.3. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
1. Наименование работ.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
3. Объем работ.
4. Требования к качеству работ.
5. Требования к техническим характеристикам работ.
6. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
7. Требования к безопасности работ.
8. Требования к результатам работ.
9. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
9.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
9.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
1. Наименование услуг.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
3. Объем услуг.
4. Требования к качеству услуг.
5. Требования к техническим характеристикам услуг.
6. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
7. Требования к безопасности услуг.
8. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
8.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
8.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на оказание услуг, при оказании которых используется товар.
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ N ______
1. Преамбула.
2. Предмет государственного контракта (в том числе в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, сведения о товаре (товарный знак и(или) конкретные показатели), характеристики товара).
3. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
4. Срок исполнения государственного контракта.
5. Права и обязанности сторон.
6. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7. Ответственность сторон.
8. Гарантийные обязательства.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
10. Порядок урегулирования споров.
11. Вступление государственного контракта в силу.
12. Расторжение и изменение государственного контракта.
13. Заключительные положения.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
ИНН
4
Место нахождения
5
Почтовый адрес
6
Номер контактного телефона
7
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства
Указать: проводится/не
проводится
8
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
9
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
6
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать: проводится/не
проводится
7
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
8
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
Примечание: место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу регистрации, указанному в документе, удостоверяющем личность участника размещения заказа.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Участник размещения заказа предлагает поставить товар (выполнить работы,
оказать услуги), а именно:
____________________________________
название закупки
Согласие на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг), соответствующих
требованиям документации об открытом
аукционе в электронной форме, на условиях,
предусмотренных документацией об открытом
аукционе в электронной форме
Согласен/Не согласен (указать)
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
N
п/п
Наименование
товара с
указанием марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
--------------------------------
<*> Примечание. Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения и товарам, происходящим из Республики Беларусь, по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе
в электронной форме (пункт, раздел), которые
требуют разъяснения
Вопрос
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Примечание. Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время подачи заявки на участие в открытом аукционе должны
соответствовать сведениям электронного документа, направленного
оператором электронной площадки.
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Дата и номер протокола открытого аукциона
в электронной форме
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона в
электронной форме
Приложение 5
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ │
│ (ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона │
│ в электронной форме __________________________ │
│ │
│ Номер (код) закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России. До начала функционирования электронных площадок операторов электронных площадок, отобранных Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России, осуществляется функционирование операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 N 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - субъект малого предпринимательства.
К субъектам малого предпринимательства относятся потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, а также физические лица, внесенные в Единый реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее по тексту документации об открытом аукционе - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить государственный контракт, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет и победителем которых признается лицо, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации и который предложил наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона в электронной форме на:
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе в электронной форме, и наиболее низкая цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
Предмет открытого аукциона в электронной форме - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона в электронной форме, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) - комплект документов, представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается электронной цифровой подписью.
Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, которая составляет от 0,5 до 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (или первой и второй части заявки, в случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме). Размещается на электронной площадке в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие открытом аукционе в электронной форме.
Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется оператором электронной площадки по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме и размещается на электронной площадке оператором электронной площадки в течение тридцати минут с момента окончания открытого аукциона в электронной форме.
Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией и заказчиком, уполномоченным органом по итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 N 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе в электронной форме (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
3
Почтовый адрес
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
4
Телефон
+7 (342) 217-67-42
5
Факс
+7 (342) 217-67-41
6
Порядок формирования и
работы комиссии
Приказ Министерства развития торговли и
предпринимательства Пермского края от 12.03.2009
N СЭД-03.02-03-26
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
1
Лот N 1
1.1
Предмет
государственного
контракта
1.2
Количество
поставляемого товара,
объем выполняемых
работ, оказываемых
услуг
1.3
Место поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
1.5
Начальная
(максимальная) цена
контракта
1.6
Источник финансирования
1.7
Величина понижения
начальной
(максимальной) цены
контракта - "шаг
аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет _____
руб. ____ копеек
1.8
Форма оплаты
1.9
Сроки оплаты
1.10
Порядок оплаты
1.11
Порядок формирования
цены контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
1.12
Валюта, используемая
для формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
1.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ
1.14
Сведения о возможности
увеличения количества
поставляемых товаров
при заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт,
количество поставляемого товара может быть
увеличено на сумму, не превышающую разницу между
ценой контракта, предложенной таким участником,
и начальной (максимальной) ценой контракта
(лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, на количество
товара, указанное в настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме
1.15
Сведения о возможности
изменения
предусмотренного
контрактом количества
товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более
чем на десять процентов при изменении
потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров
по согласованию с поставщиком первоначальная
цена контракта может быть изменена
пропорционально количеству товаров, но не более
чем на десять процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке
товаров цена контракта будет изменена указанным
выше образом при внесении соответствующих
изменений в контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара
и цена единицы товара при сокращении потребности
в поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта
на предусмотренное в контракте количество такого
товара
1.16
Сведения о возможности
снижения цены контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена
без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения государственного контракта
2
Лот N 2 и т.д.
2.1
Предмет
государственного
контракта
2.2
Количество
поставляемого товара,
объем выполняемых
работ, оказываемых
услуг
2.3
Место поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
2.5
Начальная
(максимальная) цена
контракта
2.6
Источник финансирования
2.7
Величина понижения
начальной
(максимальной) цены
контракта - "шаг
аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет _____
руб. ____ копеек
2.8
Форма оплаты
2.9
Сроки оплаты
2.10
Порядок оплаты
2.11
Порядок формирования
цены контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
2.12
Валюта, используемая
для формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
2.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ
2.14
Сведения о возможности
увеличения количества
поставляемых товаров
при заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт,
количество поставляемого товара может быть
увеличено на сумму, не превышающую разницу между
ценой контракта, предложенной таким участником,
и начальной (максимальной) ценой контракта
(лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, на количество
товара, указанное в настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме
2.15
Сведения о возможности
изменения
предусмотренного
контрактом количества
товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более
чем на десять процентов при изменении
потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров
по согласованию с поставщиком первоначальная
цена контракта может быть изменена
пропорционально количеству товаров, но не более
чем на десять процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке
товаров цена контракта будет изменена указанным
выше образом при внесении соответствующих
изменений в контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара
и цена единицы товара при сокращении потребности
в поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта
на предусмотренное в контракте количество такого
товара
2.16
Сведения о возможности
снижения цены контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена
без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения государственного контракта
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1
Участники размещения
заказа
Субъекты малого предпринимательства
2
Обязательные требования
к участникам размещения
заказа
Участник размещения заказа должен
соответствовать (выбрать из списка):
- требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом открытого аукциона;
- требованию о непроведении ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствии решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства (для
юридического лица и индивидуального
предпринимателя);
- требованию о неприостановлении деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в открытом аукционе;
- требованию об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в открытом аукционе не принято;
- требованиям части 1 статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ:
- суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) участника размещения заказа
(юр. лица) не должна превышать 25% (за
исключением активов акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов);
- доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юр. лицам, не являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства, в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа (юр. лица) не должна
превышать 25%;
- средняя численность работников за
предшествующий календарный год не должна
превышать 100 человек включительно;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг)
за предшествующий год без учета НДС не должна
превышать 400 млн. рублей
3
Требования к участникам
размещения заказа,
установленные
государственным
заказчиком
(Выбрать из списка)
- Обладание участниками размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности;
- отсутствие сведений об участниках размещения
заказа в реестре недобросовестных поставщиков
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1
Дата начала
предоставления
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
2
Дата окончания срока
подачи запроса о
предоставлении
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
3
Порядок предоставления
разъяснений
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме вправе
направить на адрес электронной площадки любой
участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке.
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.1, установленной в главе
VII "Образцы форм запросов и уведомлений для
участников размещения заказа".
Запрос направляется на адрес электронной
площадки в форме электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить не
более чем три запроса о разъяснении положений
документации об открытом аукционе в электронной
форме в отношении одного открытого аукциона в
электронной форме.
В течение двух дней со дня поступления запроса
разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме размещается на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке).
Разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме не должно изменять
ее суть
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Требования к содержанию
и составу заявки на
участие в аукционе в
электронной форме
Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме подается в форме электронного
документа и состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме должна содержать:
1. Сведения о согласии участника размещения
заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, соответствующих требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме, на условиях, предусмотренных
такой документацией (при необходимости <*>).
Сведения могут быть подготовлены по форме 1.2.1.
--------------------------------
<*> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
2. Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, которые
могут быть подготовлены по форме 1.2.2 с
указанием товарного знака <**>.
(Указанные сведения предоставляются в случае
подачи заявки на поставку товара, а также на
выполнение работ, оказание услуг, при
выполнении, оказании которых используется товар,
при необходимости <**>).
--------------------------------
<**> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации).
Первая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме может содержать
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме должна содержать
(пункты 2, 3.1-3.4 выбрать из списка):
1. Сведения и документы об участнике размещения
заказа, подавшем заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме:
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.1.2. Решение об одобрении крупной сделки в
соответствии с учредительными документами или
копию такого решения (в случае, если поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе в электронной форме,
обеспечения исполнения контракта являются для
участника размещения заказа крупной сделкой (при
необходимости в случаях, установленных
законодательством);
1.2. Для индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица:
1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.3. Для физических лиц:
1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, идентификационный номер
налогоплательщика, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.4. Для иностранных лиц:
1.4.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физических лиц), номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа".
2. Копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- _____________________________________________
-
_______________________________________________
(если в соответствии с законодательством
Российской Федерации документы передаются вместе
с товаром, то в составе заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме такие
документы не представляются).
3. Документы, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа установленным
требованиям и условиям допуска к участию в
открытом аукционе в электронной форме, или копии
таких документов:
3.1. Копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом
открытого аукциона в электронной форме:
- _____________________________________________
- _____________________________________________
3.2. Документы, подтверждающие обладание
участником размещения заказа исключительными
правами на объекты интеллектуальной
собственности:
- _____________________________________________
- _____________________________________________
3.3. Копия разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию (по
одному объекту на выбор участника размещения
заказа);
3.4. Копия акта приемки объекта капитального
строительства по этому же объекту (за
исключением случая, если застройщик является
лицом, осуществляющим строительство).
Для подтверждения соответствия требованию о
выполнении участником размещения заказа работ по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства за
последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, по
объекту, введенному или принятому в эксплуатацию
до 01.01.2006, участник размещения заказа вместо
документов, указанных в п. 3.3 и п. 3.4, вправе
предоставить документы, подтверждающие ввод или
приемку объекта капитального строительства в
эксплуатацию, и (при необходимости) документы,
подтверждающие стоимость такого объекта
(контракт, платежные и иные документы,
подтверждающие стоимость объекта)
2
Требования к описанию
поставляемого товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1. При размещении заказа на поставку товара:
1.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание
на товарный знак:
- при предложении поставки товара, указание
на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форме, предоставляется согласие на поставку
товаров, товарный знак которого соответствует
товарному знаку, указанному в главе IV
"Техническое задание (спецификация)" настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме,
- при предложении поставки товара,
эквивалентного товару, указание на товарный знак
которого содержится в главе IV "Техническое
задание (спецификация)" настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются сведения о функциональных и
качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак.
Согласие в указанном случае не оформляется;
1.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует
указание на товарный знак, при предложении
поставки товара, конкретные показатели которого
соответствуют значениям, установленным в
документации об открытом аукционе в электронной
форме, предоставляются сведения о функциональных
и качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак
(при его наличии).
2. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг предоставляется согласие
участника размещения заказа на выполнение работ,
оказание услуг на условиях, предусмотренных
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
3. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, для выполнения, оказания которых
используется товар:
3.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание
на товарный знак товара:
3.1.1. при предложении использования товара,
указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форм, предоставляется согласие на выполнение
работ, оказание услуг с использованием товара,
товарный знак которого соответствует товарному
знаку товара, указанному в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
3.1.2. при предложении использования товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются:
- согласие на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели
товаров и указание на товарный знак;
3.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует
указание на товарный знак товара, при предложении
использования товара, эквивалентного товару,
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме, предоставляются:
- согласие на выполнение работ, оказание услуг
на условиях, предусмотренных настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели
товаров и указание на товарный знак.
4. Показатели, характеризующие товары, должны
соответствовать или быть не ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)".
Участник размещения заказа может оформить
указанные сведения по форме 1.2.2.
5. Описание поставляемых товаров должно
соответствовать образцу/макету
товара/изображению товара в трехмерном измерении
(указать) согласно приложению к главе IV
"Техническое задание (Спецификация)".
6. При описании условий и предложений участник
размещения заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых
актов Российской Федерации, если иное не указано
в главе IV "Техническое задание (Спецификация)".
В описании условий и предложений участник
размещения заказа не должен допускать
двусмысленных толкований
3
Инструкция по
заполнению заявки
1. В случае если участник размещения заказа
планирует принять участие в открытом аукционе в
электронной форме по нескольким или всем лотам,
он должен подготовить заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме (и первую,
и вторую части) на каждый лот отдельно.
2. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме, подготовленная участником
размещения заказа, должна быть заполнена на
русском языке. Отдельные документы (или их
части), предоставленные участником размещения
заказа в составе заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, могут быть
подготовлены на другом языке при условии, что к
ним будет прилагаться точный перевод необходимых
разделов на русский язык.
Удостоверение верности перевода с иностранного
языка на русский язык осуществляется в
соответствии со статьей 81 Основ
законодательства Российской Федерации о
нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11
февраля 1993 года N 4462-1.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть подписана
электронно-цифровой подписью участника
размещения заказа или лица, имеющего право
действовать от имени участника размещения заказа
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Размер обеспечения
заявки
Лот N 1: _____%, что составляет _______ руб.
________ копеек, НДС не облагается.
Лот N 2: и т.д.
2
Порядок внесения
обеспечения заявки
1. Участие в открытом аукционе в электронной
форме возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, денежных средств,
в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету, в размере не менее, чем размер
обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, предусмотренный
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
2. Денежные средства вносятся на счет участника
размещения заказа, открытый оператором
электронной площадки, для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме.
3. Поступление заявки является поручением о
блокировании операций по счету в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме.
4. Требование обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме в равной
мере распространяется на всех участников
размещения заказа
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата и время окончания
срока подачи заявок
"___" _________________ 201__ г., время
"___:___"(время местное)
2
Порядок подачи заявок
1. Участник размещения заказа вправе подать
только одну заявку в отношении каждого предмета
открытого аукциона в электронной форме (лота).
2. Участник размещения заказа вправе подать
заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента
размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 -
на электронной площадке) извещения о проведении
открытого аукциона в электронной форме до
предусмотренных пунктом 1 раздела 9 настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме (и первая, и вторая части)
направляется участником размещения заказа
оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих
предусмотренные пунктом 1 раздела 7
Информационной карты настоящей документации
части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
4. В течение одного часа с момента получения
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме оператор электронной площадки
обязан присвоить заявке порядковый номер и
подтвердить в форме электронного документа,
направляемого участнику размещения заказа,
подавшему заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме, ее получение с указанием
присвоенного ей порядкового номера
3
Возврат заявок
В течение одного часа с момента получения заявки
на участие в открытом аукционе в электронной
форме оператор электронной площадки обязан
возвратить заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме подавшему ее участнику
размещения заказа в случае:
- предоставления участником размещения заказа
документов и сведений в форме электронных
документов, не подписанных электронно-цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от
имени участника размещения заказа;
- отсутствия на счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, в отношении
которых не осуществлено блокирование;
- подачи одним участником размещения заказа двух
и более заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны;
- получения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме после дня и времени
окончания срока подачи заявок;
- подачи заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме позднее чем за три месяца до
окончания срока аккредитации данного участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Порядок изменения
заявок
Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
не вправе изменять заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Внесение изменений
в заявку допускается путем отзыва ранее поданной
заявки
2
Порядок и сроки отзыва
заявок
1. Участник размещения заказа, подавший заявку
на участие в открытом аукционе в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в
открытом аукционе не позднее окончания срока
подачи заявок, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
2. Любой участник открытого аукциона в
электронной форме, за исключением участников
открытого аукциона, заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме которых получили
первые три порядковых номера в соответствии с
протоколом подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме, вправе отозвать заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
направив уведомление об этом оператору
электронной площадки, с момента опубликования
указанного протокола до момента направления
участнику открытого аукциона проекта
государственного контракта.
3. Уведомление об отзыве заявки по
соответствующему лоту может быть подготовлено по
форме 2.2, установленной в главе VII "Образцы
форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа"
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата заседания Единой
комиссии по
рассмотрению первых
частей заявок
"____"_________________ 201_ г.
2
Время заседания Единой
комиссии по
рассмотрению первых
частей заявок
"__:___" час. (местного времени)
3
Место рассмотрения
первых частей заявок
Адрес: _______________________________________
каб. ____
4
Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей заявок
"____"________________ 201_ г., но не позднее 7
дней со дня окончания срока подачи заявок
5
Порядок рассмотрения
первой части заявок
Единая комиссия рассматривает первые части
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме на соответствие требованиям,
установленным в разделе 7 Информационной карты.
На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому
лоту отдельно:
- о признании открытого аукциона несостоявшимся,
в случае поступления единственной заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
или в случае отсутствия заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о допуске участника размещения заказа к
участию в открытом аукционе в электронной форме
и о признании участника размещения заказа
участником открытого аукциона;
- об отказе в допуске участнику размещения
заказа к участию в открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся в связи с отказом в допуске
к участию в открытом аукционе в электронной
форме всем участникам размещения заказа или
допуском к участию в открытом аукционе в
электронной форме только одного участника
размещения заказа;
- о рассмотрении вторых частей заявок после
проведения открытого аукциона в электронной
форме
6
Основания для отказа в
допуске к участию в
открытом аукционе
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в
пункте 1 раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений о
поставляемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах, содержащихся в
представленных участником размещения заказа
документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация), указанные в
заявке участника размещения заказа, которые не
могут использоваться без дополнительной
проверки, в информации о поставляемых товарах,
выполняемых видах и объемах работ, услуг,
указанных в различных документах заявки.
3. Заявка на участие в открытом аукционе не
соответствует требованиям настоящей документации
об открытом аукционе:
- показатели, характеризующие товары,
предложенные участником размещения заказа в
заявке на участие в открытом аукционе, не
соответствуют или ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)";
- отсутствуют сведения о стране
происхождения товара (применяется в случае
предоставления преференции участникам размещения
заказа, осуществляющим поставку товаров
российского происхождения и товаров,
происходящих из Республики Беларусь)
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата проведения
открытого аукциона в
электронной форме
"_____" _____________ 200_ г.
2
Время проведения
открытого аукциона в
электронной форме
Время проведения открытого аукциона в
электронной форме устанавливается оператором
электронной площадки
3
Место проведения
открытого аукциона в
электронной форме
(адрес электронной
площадки)
4
Разъяснения результатов
открытого аукциона в
электронной форме
3. Любой участник открытого аукциона в
электронной форме после размещения на
электронной площадке протокола проведения
открытого аукциона в электронной форме вправе
направить оператору электронной площадки запрос
о разъяснении результатов открытого аукциона.
Оператор электронной площадки в течение двух
рабочих дней со дня поступления данного запроса
обязан предоставить такому участнику открытого
аукциона соответствующие разъяснения.
4. Запрос о разъяснении результатов открытого
аукциона в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.3, установленной в
главе VII "Образцы форм запросов и уведомлений
для участников размещения заказа"
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Срок рассмотрения
вторых частей заявок
Не позднее "___" __________ 201__ г.
2
Место рассмотрения
вторых частей заявок
Адрес: ________________________________________
каб. ____
3
Порядок рассмотрения
вторых частей заявок
1. Единая комиссия рассматривает:
1.1. вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме на соответствие
требованиям к содержанию и составу вторых частей
заявок, установленным в разделе 7 Информационной
карты,
1.2. вторые части заявок, документы и сведения,
содержащиеся на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в реестре участников
размещения заказа, получивших аккредитацию на
электронной площадке, а именно:
а) наименование участника размещения заказа (для
юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц),
б) ИНН участника размещения заказа,
в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц)
или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей)
или копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц), или перевод документов о
государственной регистрации (для иностранных
лиц),
г) копии учредительных документов (для
юридических лиц),
д) копии документов, подтверждающих полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица,
е) решение об одобрении или о совершении по
результатам открытых аукционов в электронной
форме сделок от имени участника размещения
заказа - юридического лица
на предмет соответствия участников размещения
заказа требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
При этом заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может быть признана
не соответствующей требованиям документации об
открытом аукционе в электронной форме на
основании получения документов, предусмотренных
в ч. в) п/п 1 п. 3 настоящего раздела
документации, более чем за шесть месяцев до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
2. Единая комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, а также документы и сведения,
содержащиеся в реестре участников размещения
заказа, получивших аккредитацию на электронной
площадке, до принятия решения о соответствии пяти
заявок на участие в открытом аукционе
требованиям, предусмотренным настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
3. В случае если в открытом аукционе принимали
участие менее десяти участников открытого
аукциона и менее пяти заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствуют указанным требованиям, Единая
комиссия рассматривает вторые части всех
поданных заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме. Рассмотрение начинается с
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, поданной участником открытого
аукциона, предложившим наиболее низкую цену
контракта (в случае если цена снижена до 0,00
руб. - наиболее высокую цену за право заключения
контракта).
4. На основании результатов рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе в электронной
форме Единая комиссия принимает решение по
каждому лоту отдельно:
- о признании заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме соответствующей
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме;
- о признании заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме не соответствующей
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся, в случае признания
соответствующей всем требованиям и условиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме единственной второй части
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме или в случае признания
несоответствующими всех вторых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной второй части заявки
на участие в открытом аукционе в электронной
форме не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании победителем участника открытого
аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме которого
соответствует требованиям настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме
4
Основания для признания
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
не соответствующей
требованиям и условиям
документации об
открытом аукционе в
электронной форме
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в
пункте 1 раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений об
участнике размещения заказа, содержащихся в
представленных документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация) об участнике
размещения заказа, которые не могут
использоваться без дополнительной проверки
(например, несоответствие адресов участника
размещения заказа, лиц, имеющих право
действовать от имени участника размещения
заказа, указанных в различных документах;
истечение сроков полномочий лица, имеющего право
действовать от имени участника размещения заказа,
и т.д.).
3. Документы, поданные в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
перечень которых установлен в пункте 1 раздела 7
Информационной карты, не соответствуют
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме.
4. Участник размещения заказа не соответствует
требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
5. В реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке,
документы, указанные в п/п 1 п. 3 настоящего
раздела:
5.1. отсутствуют;
5.2. не соответствуют требованиям документации;
5.3. содержат недостоверные сведения об
участнике размещения заказа.
Единая комиссия обязана отстранить участника
размещения заказа от участия в открытом аукционе
в электронной форме по соответствующему лоту на
любом этапе его проведения вплоть до заключения
государственного контракта в случае установления
факта:
- предоставления заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, представленных
участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- проведения ликвидации юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа (юридического лица
или индивидуального предпринимателя) банкротом и
об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- нахождения имущества участника размещения
заказа под арестом, наложенным по решению суда,
балансовая стоимость которого на момент
истечения срока заключения контракта превышает
25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный
период;
- наличия у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что
участник размещения заказа не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1
Срок подписания
государственного
контракта
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке) протокола подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме.
Проект контракта составляется путем включения в
него цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона, с которым заключается
контракт, сведений о товаре (товарный знак
и(или) конкретные показатели товара), указанных
в заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме такого участника
2
Порядок подписания
государственного
контракта
1. В случае если:
1.1. открытый аукцион признан несостоявшимся и
единственная поступившая заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме признана
соответствующей требованиям настоящей
документации, заказчик в течение четырех дней со
дня размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме направляет
оператору электронной площадки без электронной
цифровой подписи заказчика проект контракта;
1.2. открытый аукцион признан несостоявшимся и
принято решение о признании единственного
участника размещения заказа участником открытого
аукциона или, в случае если заявка только
одного участника аукциона признана
соответствующей требованиям настоящей
документации, заказчик, специализированная
организация в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме направляют
оператору электронной площадки без электронной
цифровой подписи заказчика проект контракта;
1.3. заключается контракт с победителем
открытого аукциона в электронной форме или с
иным участником открытого аукциона в электронной
форме, заявка которого признана соответствующей
настоящей документации, заказчик в течение пяти
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме направляет оператору
электронной площадки без электронной цифровой
подписи заказчика проект контракта.
2. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта оператор электронной площадки
направляет проект контракта участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт.
3. В течение пяти дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанные электронной цифровой
подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или протокол разногласий, в случае наличия
разногласий по проекту контракта.
В протоколе разногласий указываются положения
проекта контракта, не соответствующие извещению
о проведении открытого аукциона в электронной
форме, документации об открытом аукционе в
электронной форме и заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме этого участника
размещения заказа, с указанием соответствующих
положений данных документов.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет его заказчику.
4. В течение трех дней со дня получения
протокола разногласий заказчик рассматривает и
направляет оператору электронной площадки без
подписи:
- доработанный проект контракта с учетом всех
поступивших замечаний,
- или проект контракта с приложением документа,
содержащего причины отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания.
При этом направление проекта контракта с
указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания допускается при
условии, что участник открытого аукциона, с
которым заключается контракт, направил протокол
разногласий не позднее чем в течение тринадцати
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме.
5. В течение одного часа с момента получения
документов, предусмотренных п/п 4 настоящего
раздела, оператор электронной площадки
направляет такие документы без электронной
цифровой подписи заказчика участнику открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт.
6. В течение трех дней со дня получения
документов, указанных в п/п 4 п. 2 настоящего
раздела, участник открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанные электронной цифровой
подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или предусмотренный п/п 3 п. 2 настоящего
раздела протокол разногласий.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет такой протокол разногласий
заказчику.
7. В случае повторного направления протокола
разногласий заказчик в течение трех дней со дня
получения рассматривает данные разногласия и
действует в порядке, установленном п/п. 4 п. 2
настоящего раздела.
8. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, а также документа об
обеспечении исполнения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью, но не ранее чем
через десять дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме, оператор
электронной площадки направляет заказчику
подписанный проект контракта и документ об
обеспечении исполнения контракта.
9. Заказчик в течение трех дней со дня получения
от оператора электронной площадки проекта
контракта направляет оператору электронной
площадки контракт, подписанный электронной
цифровой подписью заказчика.
10. Оператор электронной площадки в течение
одного часа с момента получения контракта,
подписанного электронной цифровой подписью
заказчика, направляет подписанный контракт
участнику размещения заказа (участнику открытого
аукциона), с которым заключается контракт.
Государственный контракт считается заключенным с
момента направления оператором электронной
площадки участнику размещения заказа (участнику
открытого аукциона) контракта, подписанного
электронной цифровой подписью государственного
заказчика
3
Случаи признания
участника размещения
заказа (участника
открытого аукциона)
уклонившимся от
заключения контракта
1. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок проекта
государственного контракта, подписанного
электронной цифровой подписью.
2. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок документа об
обеспечении исполнения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью (при
установлении).
3. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок протокола
разногласий, подписанного электронной цифровой
подписью (в случае подписания такого протокола
при наличии разногласий)
4
Последствия уклонения
от заключения контракта
В случае если участник размещения заказа
(участник открытого аукциона), с которым
заключается контракт, уклонился от его
заключения, сведения о таком участнике
размещения заказа (участнике открытого аукциона)
включаются в реестр недобросовестных
поставщиков.
Наличие сведений о поставщике (исполнителе,
подрядчике) в реестре недобросовестных
поставщиков лишает его права участия в торгах и
запросах котировок сроком на 2 (два) года
5
Условие заключения
контракта на поставку
товаров, происходящих
из иностранных
государств
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме признан участник аукциона,
заявка которого содержит предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранных государств,
государственный контракт заключается по цене,
предложенной таким участником аукциона,
сниженной на 15% от предложенной цены контракта
(лота)
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1
Размер обеспечения
исполнения контракта
Лот N 1: ____% (________________ руб. __________
копеек).
Лот N 2: и т.д.
В случае проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключить контракт до
достижения цены контракта, превышающей
соответствующее значение начальной
(максимальной) цены контракта, обеспечение
исполнения контракта предоставляется в размере
(%) обеспечения исполнения контракта,
предусмотренном настоящей документацией, исходя
из цены контракта, достигнутой на открытом
аукционе в электронной форме.
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме или участником открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, является бюджетное
учреждение, обеспечение исполнения контракта не
требуется
1.1
Обязательства по
государственному
контракту, подлежащие
обеспечению
(Указать обязательства, подлежащие обеспечению)
-
-
2
Срок предоставления
обеспечения исполнения
контракта
В течение шести дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанный электронной цифровой
подписью документ об обеспечении исполнения
контракта.
По истечении десяти дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме оператор
электронной площадки направляет заказчику
документ об обеспечении исполнения контракта,
подписанный электронной цифровой подписью
участника открытого аукциона или участника
размещения заказа, с которым заключается
государственный контракт
3
Способ обеспечения
исполнения контракта
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником открытого аукциона
самостоятельно:
- безотзывная банковская гарантия, выданная
банком или иной кредитной организацией или
- договор поручительства или
- передача государственному заказчику в залог
денежных средств (в том числе в форме вклада
(депозита)
4
Требования к
безотзывной банковской
гарантии, выданной
банком или иной
кредитной организацией
- Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской
Федерации;
- в безотзывной банковской гарантии в
обязательном порядке должна быть указана сумма,
в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по контракту, которая должна быть
не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на контракт, исполнение
которого она обеспечивает, путем указания на
стороны контракта, название предмета контракта и
ссылки на протокол подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме как основание
заключения контракта;
- в безотзывной банковской гарантии прямо должно
быть предусмотрено право государственного
заказчика на истребование суммы банковской
гарантии полностью или частично в случае
ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по контракту в предусмотренные сроки или
расторжения контракта и его отказа вернуть
полученную сумму аванса. При этом должно быть
предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения исполнения контракта государственный
заказчик направляет в банк письменное
требование, банковскую гарантию, прочие
документы, подтверждающие выплату поставщику
(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту
и(или) ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по контракту;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в контракт, не
освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.
С безотзывной банковской гарантией
предоставляется копия лицензии субъекта,
выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию,
на осуществление деятельности по выдаче
безотзывной банковской гарантии
5
Требования к залогу
денежных средств
- Денежные средства, вносимые в обеспечение
исполнения контракта в качестве залога, должны
быть перечислены на счет государственного
заказчика в сумме не менее размера обеспечения
исполнения контракта;
- договор залога денежных средств должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской
Федерации;
- денежные средства возвращаются поставщику
(подрядчику, исполнителю), с которым заключен
государственный контракт, при условии
надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по государственному контракту по
истечении установленного срока и после получения
государственным заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- денежные средства возвращаются на счет
поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты
которого указаны в письменном требовании.
6
Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств
7
Требования к договору
банковского вклада
(депозита)
- Договор банковского вклада должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации и иным
законодательством Российской Федерации;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) по
государственному контракту согласовывает с
государственным заказчиком банк, с которым будет
заключаться договор банковского вклада, и его
существенные условия;
- в договоре банковского вклада должна быть
указана сумма обеспечения исполнения
государственного контракта, которая должна быть
не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- договор банковского вклада должен содержать
указание на соответствующий государственный
контракт, в том числе указание на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки
на протокол подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме как основание заключения
государственного контракта
8
Требования к договору
поручительства и
поручителю
Договор поручительства должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Договор поручительства должен быть совершен в
письменной форме.
В договоре поручительства в обязательном порядке
должны быть указаны:
- стороны договора поручительства (заказчик и
поручитель);
- обеспечиваемые поручительством обязательства;
- размер ответственности поручителя перед
заказчиком;
- форма ответственности поручителя перед
заказчиком;
- обязанность поручителя отвечать перед
заказчиком за неисполнение обязательств по
контракту;
- срок действия поручительства.
С договором поручительства предоставляются
следующие документы в отношении поручителя:
- копии бухгалтерской отчетности поручителя,
сданной в налоговый орган в установленном
порядке:
- за два последних отчетных года на последнюю
отчетную дату,
- или если договор поручительства заключен до
истечения указанного срока, по выбору поручителя
за два отчетных года, предшествующих последнему
отчетному году;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени поручителя
(копия решения о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени поручителя без доверенности);
- в случае если от имени поручителя действует
иное лицо:
- доверенность на осуществление действий от
имени поручителя, заверенная печатью поручителя
и подписанная руководителем поручителя или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени поручителя без
доверенности;
- копии учредительных документов поручителя.
Поручителем по договору поручительства может
выступать юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в
установленном порядке на территории Российской
Федерации.
Поручитель должен соответствовать следующим
требованиям:
- капитал и резервы, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности
поручителя, должны:
- составлять не менее чем триста миллионов
рублей,
- превышать размер поручительства не менее чем в
десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в
соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, должна:
- превышать не менее чем в три раза размер
поручительства,
- или составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий)
поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна:
- составлять не менее чем триста миллионов
рублей,
- превышать не менее чем в десять раз размер
поручительства,
- или составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя указанным требованиям
определяется по данным бухгалтерской отчетности
за два последних отчетных года или, если договор
поручительства заключен до истечения указанного
срока, по выбору поручителя за два отчетных
года, предшествующих последнему отчетному году,
за каждый отчетный год отдельно
9
Порядок предоставления
обеспечения исполнения
контракта
Документ об обеспечении исполнения контракта
направляется оператору электронной площадки в
форме электронного документа.
Безотзывная банковская гарантия, договор залога
денежных средств, договор поручительства или
договор банковского вклада (депозит)
предоставляются по каждому лоту отдельно.
Факт внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения государственного
контракта подтверждается в форме электронного
документа:
- платежным поручением с отметкой банка об
оплате или
- квитанцией, чеком (в случае наличной формы
оплаты) или
- выпиской из банка (в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи
системы "Банк-клиент").
В случае если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по государственному
контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по государственному контракту, соответствующий
поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в
течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
государственному заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по государственному контракту на тех же условиях
и в том же размере
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от ______ руб. до __________ руб. (от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене контракта:
а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которое подано таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене контракта, равное нулю;
в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной цифровой подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной цифровой подписи.
7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При этом:
- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта, независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных п/п а), б) и в) п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ N ___
12. Наименование товаров.
13. Количество товаров.
14. Требования к качеству товаров.
15. Требования к техническим характеристикам товаров.
16. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
17. Требования к безопасности товаров.
18. Требования к размерам товаров.
19. Требования к упаковке товаров.
20. Требования к отгрузке товаров.
21. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
22. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.4. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.5. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
10. Наименование работ.
11. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
12. Объем работ.
13. Требования к качеству работ.
14. Требования к техническим характеристикам работ.
15. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
16. Требования к безопасности работ.
17. Требования к результатам работ.
18. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
18.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
18.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
9. Наименование услуг.
10. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
11. Объем услуг.
12. Требования к качеству услуг.
13. Требования к техническим характеристикам услуг.
14. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
15. Требования к безопасности услуг.
16. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
16.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
16.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на оказание услуг, при оказании которых используется товар.
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ N ______
15. Преамбула.
16. Предмет государственного контракта (в том числе в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, сведения о товаре (товарный знак и(или) конкретные показатели), характеристики товара).
17. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
18. Срок исполнения государственного контракта.
19. Права и обязанности сторон.
20. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
21. Ответственность сторон.
22. Гарантийные обязательства.
23. Форс-мажорные обстоятельства.
24. Порядок урегулирования споров.
25. Вступление государственного контракта в силу.
26. Расторжение и изменение государственного контракта.
27. Заключительные положения.
28. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
ИНН
4
Место нахождения
5
Почтовый адрес
6
Номер контактного телефона
7
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства
Указать: проводится/не
проводится
8
Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
9
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
10
Суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований,
иностранных юр. лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) участника размещения заказа
Продекларировать долю участия
__________ %
11
Доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юр. лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа
Продекларировать долю участия
__________ %
12
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового
характера и по совместительству,
работников филиалов, представительств и
других обособленных подразделений
юр. лица)
Продекларировать количество
работников
__________ чел.
13
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки
__________ млн. руб.
Примечание. Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
6
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать: проводится/не
проводится
7
Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
8
Отсутствие задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
9
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового
характера и по совместительству)
Продекларировать количество
работников
__________ чел.
10
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки
__________ млн. руб.
Примечание. Место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в течение года, в котором подается заявка на участие в открытом аукционе, по пунктам 8 и 9 указывают сведения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до окончания месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
СВЕДЕНИЯ
О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Участник размещения заказа предлагает поставить товар (выполнить работы,
оказать услуги), а именно:
____________________________________
название закупки
Согласие на поставку товаров <*>
(выполнение работ, оказание услуг),
соответствующих требованиям документации
об открытом аукционе в электронной форме
на условиях, предусмотренных документацией
об открытом аукционе в электронной форме
Согласен/Не согласен (указать)
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
N
п/п
Наименование
товара с
указанием марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
<*> Примечание. Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения и товарам, происходящим из Республики Беларусь, по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе
в электронной форме (пункт, раздел), которые
требуют разъяснения
Вопрос
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Примечание. Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время подачи заявки на участие в открытом аукционе должны
соответствовать сведениям электронного документа, направленного
оператором электронной площадки.
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Дата и номер протокола открытого аукциона
в электронной форме
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона в
электронной форме
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 6
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПОДРЯДЧИКОВ)
Государственный заказчик ________________________________
Предмет государственного контракта ________________________________
N
п/п
Наименование (для юр. лица),
Ф.И.О. (для физ. лица)
Почтовый
адрес
Телефон,
факс
Адрес электронной
почты (при наличии)
Приложения: 1. Документальное подтверждение отправки приглашений
потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам), _____
шт.
2. Уведомления (почтовые, факсимильные, распечатка с
электронной почты) о получении потенциальными поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) приглашения принять участие в
открытом аукционе в электронной форме, ____ шт.
Приложение 7
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
(лота)
Реквизиты запроса о разъяснении
положений документации об открытом
аукционе в электронной форме
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме (пункт,
раздел), которые требуют разъяснения
Вопрос участника размещения заказа
Разъяснение положений документации об
открытом аукционе в электронной форме
Приложение 8
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений
в извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме
Обоснование внесения изменений в извещение
о проведении открытого аукциона в
электронной форме
2. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
Номер и название раздела извещения о
проведении открытого аукциона в
электронной форме, в который вносятся
изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 9
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений
в документацию об открытом аукционе в
электронной форме
Обоснование внесения изменений в
документацию об открытом аукционе в
электронной форме
2. Изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме
Номер и название раздела, номер части
(пункта) документации об аукционе в
электронной форме, в которые вносятся
изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 10
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона в электронной форме
Дата размещения извещения о проведении аукциона в
электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011
- на электронной площадке)
Адрес официального сайта в Интернете, на котором
размещено извещение о проведении аукциона в
электронной форме (до 01.01.2011 - адрес электронной
площадки)
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
Приложение 11
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе в
электронной форме __________________________________
N
п/п
Дата
поступления
запроса
Автор запроса
Дата
утверждения
разъяснений
Дата размещения разъяснений
на официальном сайте (до
01.01.2011 - на электронной
площадке)
Итого зарегистрировано ______ запросов о разъяснении положений документации
об открытом аукционе в электронной форме.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ____________ 201__ г.
Приложения: 3. Запросы о разъяснении положений документации об открытом
аукционе в электронной форме, ____ шт.
4. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в
электронной форме, ____ шт.
5. Документальное подтверждение размещения разъяснений
положений документации об открытом аукционе в электронной
форме на официальном сайте (на электронной площадке)
(например, распечатка с сайта), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 12
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе в
электронной форме __________________________________
N
п/п
Дата
утверждения
изменений
Причина внесения
изменений
Дата размещения изменений на
официальном сайте (до 01.01.2011
- на электронной площадке)
Итого зарегистрировано _______ изменений в извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в
электронной форме.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ____________ 201__ г.
Приложения: 6. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в
электронной форме и документацию об открытом аукционе в
электронной форме, ____ шт.
7. Документальное подтверждение размещения изменений на
официальном сайте (на электронной площадке) (например,
распечатка с сайта), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 13
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
(лота)
Дата приостановления размещения
заказа
Основание для приостановления
размещения заказа
Требование органа, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере
размещения заказов
Срок приостановления размещения
заказа
До рассмотрения жалобы по существу
"___" ___________ 201_ г.
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
Приложение 14
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата аннулирования открытого
аукциона в электронной форме (лота)
Обоснование принятого решения
Предписание органа, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере
размещения заказов, от ______________
N ____________
Лот N 1
Предмет государственного контракта
(лота)
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта
(лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
Приложение 15
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Номер протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Дата протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Причина отказа от заключения
государственного контракта
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
3. Сведения об участнике размещения заказа, с которым государственный
заказчик отказывается от заключения контракта
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Приложение: Протокол об отказе от заключения контракта на ____ л. в 1 экз.
Приложение 16
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Рассмотрение заявок на участие в
открытом аукционе в электронной
форме
Повестка дня __________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Дата окончания срока рассмотрения
заявок, установленная документацией об
аукционе в электронной форме __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер (код) закупки __________________________________
Название закупки __________________________________
N
лота
Предмет государственного
контракта
Начальная
(максимальная) цена
контракта (руб.)
Количество
поступивших
заявок
Количество
отозванных
заявок
Приложение: 1. Доверенность, выданная представителю государственного
заказчика на представление интересов и подписание протоколов
от имени государственного заказчика, на ___ л. в 1 экз.
2. Заключение государственного заказчика по результатам
рассмотрения первых частей заявок на соответствие
требованиям документации об открытом аукционе в электронной
форме на ____ л. в 1 экз.
3. Распечатка с официального сайта (до 01.01.2011 с электронной
площадки), подтверждающая факт размещения извещения, на ____
л. в 1 экз.
4. Копия документации об открытом аукционе в электронной форме
на ___ л. в 1 экз.
5. Копии разъяснений положений документации об открытом
аукционе в электронной форме на ___ л. в 1 экз.
6. Копии изменений в извещение о проведении открытого аукциона
в электронной форме и(или) документацию об открытом аукционе
в электронной форме на ___ л. в 1 экз.
7. Копии первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме (в случае поступления единственной заявки
также копия второй части заявки) на __ л. в __ экз.
8. Экспертное заключение (при наличии) на _____л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика по рассмотрению первых частей
заявок на соответствие документации об открытом аукционе
в электронной форме по лоту N ___
Дата рассмотрения первых частей заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме ____________________________________
Государственный заказчик ____________________________________
Предмет государственного контракта ____________________________________
Рассмотрение первых частей заявок Ф.И.О., должность
проведено ____________________________________
1. Сведения о соответствии первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме:
┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ N │ Сведения в составе первой части │Предложения участника размещения │
│п/п│ заявки на участие в открытом │ заказа │
│ │ аукционе в электронной форме, ├────────────────┬────────────────┤
│ │ предусмотренные документацией об │ заявка N __ │ заявка N __ │
│ │ открытом аукционе в электронной ├────────────────┼────────────────┤
│ │ форме │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│1 │Согласие участника размещения │ │ │
│ │заказа на поставку товаров, │ │ │
│ │выполнение работ, оказание услуг, │ │ │
│ │соответствующих требованиям │ │ │
│ │документации об открытом аукционе в│ │ │
│ │электронной форме на условиях, │ │ │
│ │предусмотренных документацией об │ │ │
│ │открытом аукционе │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2 │Предложение участника размещения │ │ │
│ │заказа о поставке товара │ │ │
│ │конкретного товарного знака или │ │ │
│ │для использования этого товара при │ │ │
│ │выполнении работ, оказании услуг │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2 │Требования к товару, установленные │ │ │
│ │документацией об открытом аукционе │ │ │
│ │в электронной форме │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.1│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.2│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.3│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.4│И т.д. │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│3 │Сведения о стране происхождения │ │ │
│ │товара (при установлении │ │ │
│ │преимущества участникам размещения │ │ │
│ │заказа, осуществляющим поставку │ │ │
│ │товаров российского происхождения и│ │ │
│ │товаров, происходящих из Республики│ │ │
│ │Беларусь) │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ВЫВОД │ Соответствует/ │ Соответствует/ │
│ │ │Не соответствует│Не соответствует│
└───┴───────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
2. Сведения о соответствии описания поставляемых товаров образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном измерении (указать) (при установлении требования): Соответствует/Не соответствует (указать).
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 17
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Подведение итогов открытого
аукциона в электронной форме
Повестка дня __________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер (код) закупки __________________________________
Название закупки __________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ
N ____
Предмет государственного контракта __________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта
(руб.) __________________________________
N
п/п
Участник размещения заказа
Место нахождения, место
жительства
ИНН, почтовый адрес
Приложение: 1. Заключение государственного заказчика по результатам
рассмотрения вторых частей заявок на соответствие
требованиям документации об открытом аукционе в электронной
форме на ____ л. в 1 экз.
2. Копии вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме на __ л. в __ экз.
3. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков на ___ л. в
1 экз.
4. Запросы и ответы соответствующих органов и организаций в
отношении участников размещения заказа (при наличии) на ___
л. в 1 экз.
4. Дополнительная информация (при наличии) на ___ л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика/специализированной организации
(указать) по результатам рассмотрения вторых частей заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме по лоту
N ___
Дата рассмотрения вторых частей заявок ____________________________________
Государственный заказчик ____________________________________
Специализированная организация ____________________________________
Предмет государственного контракта ____________________________________
Рассмотрение вторых частей заявок Ф.И.О., должность
проведено ____________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВКАХ, РАНЖИРОВАННЫХ ПО МЕРЕ УБЫВАНИЯ ВЫГОДНОСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
N
п/п
Порядковый номер заявки
Участник размещения заказа
Предложение о цене
контракта
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
Условия допуска к участию в открытом
аукционе в электронной форме
Информация согласно заявкам
участников размещения заказа
заявка N
заявка N
1. Предоставление сведений и документов, определенных пунктом 1 раздела 7
Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной
форме и представленных при аккредитации участника размещения заказа
1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа
1.1.1. Сведения об участнике размещения
заказа
1.1.2. Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
копии документов, удостоверяющих личность,
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.1.3. Копия документа, подтверждающего
полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа:
вид документа
номер документа
дата выдачи документа
кому выдан документ
1.1.4. Копии учредительных документов
участника размещения заказа (для юр. лиц)
1.1.5. Решение об одобрении крупной сделки
в соответствии с учредительными документами
(для юр. лиц) (при необходимости)
1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе,
установленным в документации об открытом аукционе
1.2.1. Документы, подтверждающие
соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого электронного
аукциона:
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.2. Документы, подтверждающие обладание
участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности (при
приобретении заказчиком таких прав):
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.3. Решение об одобрении крупной сделки
в соответствии с учредительными документами
(для юр. лиц) (при необходимости)
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.4. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным
законодательством:
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.5. Разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию
(при размещении заказа на выполнение работ
по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
1.2.6. Акт приемки объекта капитального
строительства (при размещении заказа на
выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
2. Отсутствие недостоверных сведений об
участнике размещения заказа, содержащихся в
представленных им документах и в
документах, содержащихся в реестре
аккредитованных участников размещения
заказа, или о поставляемых товарах,
выполняемых работах, оказываемых участником
размещения заказа услугах
3. Соответствие участников размещения заказа требованиям раздела 5
Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной
форме
3.1. Соответствие участника размещения
заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов
3.2. Непроведение ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя)
3.3. Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в торгах
3.4. Отсутствие у участника размещения
заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать
величину
задолженности
Указать
величину
задолженности
3.5. Отсутствие сведений об участнике
размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков
3.6. Обладание участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности
3.7. Соответствие участника размещения
заказа требованиям по выполнению им за
последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе, работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, относящихся к
той же группе, подгруппе или одной из
нескольких групп, подгрупп работ, на
выполнение которых размещается заказ,
стоимость которых составляет не менее чем
двадцать процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота):
- наименование объекта капитального
строительства
- общая стоимость работ по объекту
капитального строительства (руб./% к
начальной (максимальной) цене контракта)
- дата сдачи объекта капитального
строительства (по акту)
4. Сведения о стране происхождения товара
(при установлении преимущества участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения, товаров,
происходящих из Республики Беларусь)
ВЫВОД
Соответствует/
Не
соответствует
Соответствует/
Не
соответствует
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 18
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _______
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Место рассмотрения заявок _________________________
Дата и время рассмотрения заявок _________________________
Наименование и состав комиссии _________________________
Наличие (отсутствие) кворума _________________________
Государственный заказчик _________________________
Специализированная организация _________________________
Номер (код) закупки _________________________
Название закупки _________________________
Дата размещения извещения о проведении открытого
аукциона в электронной форме на официальном сайте
(до 01.01.2011 на электронной площадке) _________________________
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВКАХ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ ПО ЛОТУ N __
Предмет государственного контракта _________________________
Начальная (максимальная) цена контракта _________________________
Сведения о предоставляемых преимуществах _________________________
Поступило заявок, всего _________________________
Отозвано заявок, всего _________________________
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ N 1
1. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать
участниками открытого аукциона:
N
п/п
Порядковый номер
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Обоснование решения
Итоги голосования
членов комиссии
Заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме
соответствует требованиям и
условиям документации об
открытом аукционе
"За" ______ (Ф.И.О.)
"Против" __ (Ф.И.О.)
и т.д.
2. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый номер
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Основание для
отказа в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования
членов комиссии
"За" ______ (Ф.И.О.)
"Против" __ (Ф.И.О.)
и т.д.
3. Рассмотреть вторые части заявок участников открытого аукциона после
проведения открытого аукциона в электронной форме.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
4. Руководствуясь ч. 10 ст. 41.9 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с допуском к
участию в открытом аукционе в электронной форме и признанием участником
открытого аукциона только одного участника размещения заказа. Рассмотреть
вторую часть заявки в порядке, установленном ч. 11 ст. 41.9 Федерального
закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
5. Руководствуясь ч. 10 ст. 41.9 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с отказом в
допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всем участникам
размещения заказа и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со
ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
6. Руководствуясь ч. 21 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с поступлением
единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от
_____________________________ (наименование УРЗ).
7. Признать первую и вторую части заявки единственного участника размещения
заказа соответствующими требованиям и условиям документации об открытом
аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии с ч. 22 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
8. Признать первую часть заявки единственного участника размещения заказа
___________________________ (УРЗ) не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
Обоснование принятого решения:
Порядковый номер заявки
на участие в электронном
аукционе
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования членов
комиссии
"За" __________ (Ф.И.О.)
"Против" ______ (Ф.И.О.)
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
9. Признать вторую часть заявки единственного участника размещения ________
____________________ (УРЗ) заказа не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
Обоснование принятого решения:
Порядковый номер заявки
на участие в электронном
аукционе
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования членов
комиссии
"За" __________ (Ф.И.О.)
"Против" ______ (Ф.И.О.)
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
10. Руководствуясь ч. 21 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 19
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _____
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Место подведения итогов ___________________________
Дата и время подведения итогов ___________________________
Наименование и состав комиссии ___________________________
Наличие (отсутствие) кворума ___________________________
Государственный заказчик ___________________________
Специализированная организация ___________________________
Номер (код) закупки ___________________________
Название закупки ___________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ВТОРЫХ ЧАСТЯХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ЛОТУ N ___
Предмет государственного контракта ___________________________
Начальная (максимальная) цена контракта ___________________________
Поступило вторых частей заявок, всего ___________________________
Рассмотрено вторых частей заявок, ранжированных
по мере убывания выгодности предложения о цене
контракта, всего ___________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВКАХ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ЛОТУ N __
N
п/п
Порядковый
номер
заявки
Предложения
о цене
контракта
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
1
2
3
4
5
и т.д.
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ N ___
1. Признать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
соответствующими требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый
номер
заявки на
участие в
открытом
аукционе в
электронной
форме
Фирменное
наименование
(наименование),
организационно-
правовая форма
(для юридического
лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Обоснование решения
Итоги
голосования
членов комиссии
Заявка на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
соответствует требованиям
и условиям документации об
открытом аукционе в
электронной форме.
Участник размещения заказа
соответствует требованиям
законодательства
Российской Федерации и
документации об открытом
аукционе в электронной
форме
"За" ___________
(Ф.И.О.)
"Против" _______
(Ф.И.О.)
и т.д.
2. Признать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не
соответствующими требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый
номер заявки
на участие в
открытом
аукционе в
электронной
форме
Фирменное
наименование
(наименование),
организационно-
правовая форма (для
юридического лица),
Ф.И.О.(для
физического лица)
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги
голосования
членов комиссии
"За" ___________
(Ф.И.О.)
"Против" _______
(Ф.И.О.)
и т.д.
Сведения об участниках открытого аукциона, заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера.
N
п/п
Фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма (для
юридического лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Место нахождения (для
юридического лица),
место жительства (для
физического лица)
Предложенная
цена
контракта
1
2
3
3.
Признать победителем открытого аукциона в
электронной форме ___________________________
Цена контракта победителя открытого аукциона
в электронной форме ___________________________
Скидка от начальной (максимальной) цены
контракта (руб., %) ___________________________
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
4. Руководствуясь ч. 11 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с принятием
решения о соответствии только одной второй части заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать
в соответствии с ч. 15 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
5. Руководствуясь ч. 11 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с принятием
решения о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
6. Руководствуясь ч. 6 ст. 41.11, признать единственную заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме __________________ не соответствующей
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной
форме, и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со ст. 40
Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 20
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _______
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Место составления протокола ____________________________
Дата составления протокола ____________________________
Время составления протокола ____________________________
Государственный заказчик ____________________________
Номер (код) закупки ____________________________
Название закупки ____________________________
N лота и предмет государственного контракта ____________________________
Дата и номер протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме
(протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме) ____________________________
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ЗАКАЗЧИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ
Фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма (для юр.
лица), Ф.И.О. (для физ. лица) _________________________________
Место нахождения (для юр. лица), место
жительства (для физ. лица) __________________________________
СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
N
п/п
Описание факта
Реквизиты
подтверждающего
документа
1
2
3
РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ отказаться от
заключения контракта с ___________________________________________________.
(наименование лица)
2. Заключить контракт с участником открытого аукциона в электронной форме
__________________________________________________________________________,
(наименование лица)
который в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме получил ________ (указать - второй, третий, четвертый или
пятый) порядковый номер.
или
3. Провести повторное размещение заказа.
________________________________________ ____________ _____________
(должность руководителя государственного (подпись) (Ф.И.О.)
заказчика)
Приложение 21
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПЕРМСКОГО
КРАЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
Общие требования к заполнению типовых форм документов
В графе "Номер (код закупки)" указываются номер закупки, присвоенный оператором электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме.
Все документы, подготовленные государственными заказчиками в форме электронных документов и размещаемые на официальном сайте или электронной площадке, должны быть подписаны полученной в Федеральном казначействе электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Приложение 1 "Решение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
1.1. Решение о проведении открытого аукциона в электронной форме оформляется по каждому открытому аукциону в электронной форме.
1.2. В качестве согласующих при проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливаются должностные лица государственного заказчика, ответственные за соответствующий этап подготовки процедуры.
Приложение 2 "Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
2.1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей - не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заказчик, специализированная организация также вправе опубликовать извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в любых средствах массовой информации или разместить в электронных средствах массовой информации при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
2.2. В графе "Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг" в случае невозможности указания полного перечня и количества поставляемых товаров (при установлении позиций внутри одного лота), объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Подробные характеристики товаров (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) указаны в главе IV "Техническое задание (Спецификация) документации об открытом аукционе в электронной форме".
2.3. Государственным заказчикам необходимо устанавливать дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также дату окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме с учетом времени работы единых комиссий, утвержденного Приказом Министерства торговли и предпринимательства Пермского края от 12.03.2009 N СЭД-03.02-03-26, таким образом, чтобы срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Единой комиссией не превышал установленный законом срок.
2.4. Государственный заказчик вправе устанавливать преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и(или) организациям инвалидов в отношении предлагаемой цены контракта в размере до 15% в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 N 175.
Под организациями инвалидов понимаются:
- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80% численности,
- организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25%.
В соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" уголовно-исполнительная система включает в себя:
1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;
3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.02.2000 N 89 "Об утверждении Перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему" к учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы относятся:
- базы материально-технического и военного снабжения;
- управления строительства;
- центральные ремонтно-механические мастерские и ремонтно-эксплуатационные предприятия;
- межрегиональные ремонтно-восстановительные базы;
- центры инженерно-технического обеспечения;
- центральный узел связи;
- автомобильные и железнодорожные хозяйства;
- жилищно-коммунальные хозяйства;
- подразделения технического надзора, лаборатории;
- научно-исследовательские институты;
- образовательные учреждения высшего, среднего, начального (учебные центры) профессионального и дополнительного образования;
- санаторно-оздоровительные, амбулаторно-поликлинические и стационарные медицинские учреждения для персонала и членов их семей;
- военно-врачебные комиссии;
- центры санитарно-эпидемиологического надзора;
- предприятия, осуществляющие лесоводство и лесозаготовки, производство сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, швейное производство, производство обуви, обработку древесины и производство изделий из дерева, строительство, производство, ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования и аппаратуры, торговлю;
- редакции периодических изданий;
- отделы специального назначения;
- подразделения, обеспечивающие охрану психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением;
- подразделения розыска, конвоирования, собственной безопасности, оперативно-технических и поисковых мероприятий;
- военное представительство;
- следственные изоляторы.
2.5. Государственный заказчик обязан устанавливать преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения и товаров, происходящих из Республики Беларусь, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 15%, при размещении заказов на поставки следующих товаров, установленных в п. 1.1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 года N 427:
Код по
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности,
продукции и услуг
(ОКДП) ОК-004-93
Наименование группы товаров
0100000
продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего
промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте
1500000
пищевые продукты и напитки
1700000
текстильные изделия
1800000
одежда, мех и изделия из меха
1900000
кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь
2400000
продукция органического и неорганического синтеза
2500000
резиновые и пластмассовые изделия
2600000
неметаллические минеральные продукты прочие
2700000
продукция металлургической промышленности
2800000
продукция металлообработки, кроме машин и оборудования
2900000
машины и оборудование, не включенные в другие группировки
3100000
электродвигатели и аппаратура электротехническая, не
включенные в другие группы
3300000
аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и
киноаппаратура; часы
3400000
автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для
автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям,
гаражное оборудование
3500000
транспортные средства прочие, кроме автомобилей
Преимущества предоставляются на все товары, включенные в указанные группы. Например, при размещении заказа на поставку галантерейных текстильных товаров (код - 1724000), текстильных изделий для технических нужд (код - 1729040) и т.д., входящих в группу товаров по коду 1700000 "Текстильные изделия".
Под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам.
2.6. Сведения о специализированной организации указываются в извещении о проведении открытого аукциона только в случае ее привлечения. В остальных случаях в разделе указывается "Не привлекается".
Приложение 3 "Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (при размещении заказов у субъектов малого предпринимательства)"
3.1. Перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 642.
3.2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в ЕГРИП и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ.
3.3. Предельные размеры выручки от реализации товаров (работ, услуг) установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 556.
3.4. При размещении заказов у субъектов малого предпринимательства путем проведения открытого аукциона оформляется комплект документов в соответствии с приложениями 1, 3, 5-20 и требованиями к ним, установленными в настоящей Инструкции.
3.5. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа. В остальном графы извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме оформляются с соблюдением требований по заполнению приложения 2, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 4 "Документация об открытом аукционе в электронной форме"
4.1. При разработке документации об открытом аукционе в электронной форме необходимо учитывать, что положения документации об открытом аукционе в электронной форме не подлежат изменению, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Инструкцией или формой документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.2. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) без взимания платы.
4.3. Глава II документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.3.1. Раздел 1 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о государственном заказчике, который осуществляет размещение данного заказа.
4.3.2. Раздел 2 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о специализированной организации, привлеченной для размещения конкретного заказа.
В случае если специализированная организация не привлекается, в данном разделе указывается "Не привлекается".
4.3.3. Раздел 3 Информационной карты.
В данном разделе заполняется графа "Наименование", в которой указывается наименование Единой комиссии в соответствии с Перечнем единых комиссий по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов, утвержденным приказом уполномоченного органа, а также номер и дата приказа уполномоченного органа, утверждающего Порядок формирования и работы Единой комиссии.
4.3.4. Раздел 4 Информационной карты.
4.3.4.1. В пунктах 1.2, 2.2 в случае невозможности указания количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Характеристики поставляемых товаров, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг определены в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме".
4.3.4.2. В пунктах 1.5, 2.5 помимо начальной (максимальной) цены контракта (лота) указываются также:
- общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей, в случае проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования при невозможности определения необходимого количества запасных частей к технике, к оборудованию и необходимого объема услуг и(или) работ;
- начальная (максимальная) цена единицы услуги - в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг при невозможности определения необходимого объема таких услуг.
В случае если перечень запасных частей к технике, к оборудованию значительный по объему, в пунктах 1.5, 2.5 должна содержаться ссылка "Начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей определены в Перечне запасных частей к технике, к оборудованию главы IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме".
4.3.4.3. В пунктах 1.11, 2.11 указываются все расходы, которые должны быть включены участниками размещения заказа в состав цены контракта. Перечень таких расходов определяется государственным заказчиком самостоятельно исходя из специфики закупки.
Например:
- при поставке товаров цена контракта должна включать в себя все затраты поставщика, возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта, в том числе стоимость страховки (при необходимости), упаковки, доставки, установки (при необходимости), расходы на уплату налогов, таможенных и иных сборов и другие обязательные платежи поставщика;
- при выполнении работ, оказании услуг цена контракта должна включать в себя все затраты подрядчика (исполнителя), возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта в соответствии с Техническим заданием, а также расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, иных сборов и обязательных платежей подрядчика (исполнителя).
4.3.4.4. В пунктах 1.12, 2.12 и 1.13, 2.13 соответственно указывается валюта, используемая при формировании цены контракта, и порядок ее применения.
В случае если иностранная валюта при формировании цены контракта не применяется, в пунктах 1.13, 2.13 указывается "Не применяется".
4.3.4.5. В пунктах 1.14, 2.14 определено право государственного заказчика увеличить количество поставляемых товаров при заключении контракта.
Если государственный заказчик не планирует увеличивать количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
4.3.4.6. В пунктах 1.15, 2.15 определено право государственного заказчика изменить предусмотренное контрактом количество товаров в ходе исполнения контракта.
Если государственный заказчик не планирует изменить количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
4.3.4.7. В пунктах 1.16, 2.16 определено право государственного заказчика снизить цену государственного контракта по соглашению с поставщиком, подрядчиком, исполнителем без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
4.3.5. Раздел 5 Информационной карты.
4.3.5.1. При заполнении данного раздела следует учесть, что участие в открытом аукционе в электронной форме физических лиц, не зарегистрированных в качестве лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, ограничивается при размещении заказа на поставки товаров (статья 506 Гражданского кодекса РФ), а также при размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг, предметом которых является, например, осуществление лицензируемых видов деятельности и видов деятельности, требующих специального разрешения.
Перечень возможных участников размещения заказа, определенный в подпунктах 1.1, или 1.2, или 1.3 пункта 1, выбирается государственным заказчиком в зависимости от вида закупки: поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг.
4.3.5.2. При размещении заказов не могут быть участником размещаемого заказа:
- специализированная организация, привлеченная государственным заказчиком для осуществления функций по организации и проведению открытого аукциона в электронной форме, и ее сотрудники;
- члены Единой комиссии;
- сотрудники уполномоченного органа;
- сотрудники государственного заказчика.
4.3.5.3. В пункте 2 обязательные требования к участникам размещения заказа не подлежат изменению, за исключением требования, предъявляемого законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме.
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые не требуют специального разрешения, данные требования из пункта 2 исключаются.
4.3.5.4. В пункте 3 государственным заказчиком из списка выбираются дополнительные требования к участникам размещения заказа в зависимости от специфики закупки.
При отсутствии необходимости в установлении дополнительных требований к участникам размещения заказа в данной графе указывается "Не установлены".
Требование об отсутствии сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков рекомендуется устанавливать всегда.
Требование о выполнении за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к определенной группе (подгруппе), стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион в электронной форме, может быть установлено только в случае если размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
В обязательном порядке государственный заказчик должен указать, к какой группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ относится размещаемый заказ. Так, согласно совместному письму Минэкономразвития России, ФАС России, Федерального дорожного агентства России и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству России от 25.12.2007:
"Группа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту любых объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технологически сложных объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту иных объектов капитального строительства (включая уникальные объекты капитального строительства), не отнесенных к особо опасным и технически сложным;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).
При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
4.3.6. Раздел 6 Информационной карты.
4.3.6.1. При заполнении данного раздела следует учесть, что днем начала предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме является день ее размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
Датой окончания срока подачи запроса о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме определяется день не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.3.7. Раздел 7 Информационной карты.
4.3.7.1. В подпункте 2 пункта 1 указываются названия документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг (в случае установления соответствующих требований). Например, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, устанавливать условие о наличии таких документов в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не допускается.
Согласно письму Федеральной антимонопольной службы от 20.10.2008 N АЦ/26950 требование о предоставлении в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме сертификатов соответствия на поставляемый товар неправомерно.
4.3.7.2. В подпункте 3.1 пункта 1 указывается полное название разрешительного документа (лицензии или документа, подтверждающего наличие лицензии, разрешения, допуска к работам, свидетельства, сертификата и т.д.) с указанием конкретных видов работ, услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме и на выполнение (оказание) которых требуется специальное разрешение (в случае установления соответствующих требований в разделе 5).
4.3.7.3. В подпункте 3.2 пункта 1 указывается название документа, подтверждающего обладание исключительными правами на объект интеллектуальной собственности (в случае установления соответствующих требований в разделе 5). Например, патент, свидетельство и т.д.
4.3.7.4. Требование о предоставлении документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 пункта 1, устанавливается при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, в случае, когда начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
4.3.7.5. В пункте 2 установлено требование о соответствии поставляемых товаров образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном измерении при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
В случае установления такого требования образец, макет или изображение товара в трехмерном измерении должно являться приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если такое требование государственным заказчиком не устанавливается, второй абзац пункта 2 исключается.
1
4.3.7.5 . При заполнении пункта 2 заказчик выбирает один из подпунктов
1-3 пункта 2 и указывает в документации об открытом аукционе в электронной
форме требования к описанию товаров (работ, услуг) в зависимости от
предмета закупки и содержания в такой документации указания на товарные
знаки либо характеристики товаров, в том числе используемых при выполнении
работ, оказании услуг.
Подпункты 4 и 5 пункта 2 указываются только в случае размещения заказа
на поставку товаров, а также на выполнение работ, оказание услуг, для
выполнения, оказания которых используется товар, и к которому в
документации об открытом аукционе в электронной форме установлены
определенные требования.
1
(п. 4.3.7.5 введен Приказом Министерства развития предпринимательства и
торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
4.3.7.6. Пункт 3 изменению не подлежит.
4.3.8. Раздел 8 Информационной карты.
4.3.8.1. В пункте 1 указывается размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в % от начальной (максимальной) цены контракта (лота) и в рублях. При этом обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в обязательном порядке в размере от 0,5 до 5% начальной (максимальной) цены контракта (лота).
4.3.9. Раздел 9 Информационной карты.
4.3.9.1. В пункте 1 указываются дата и время (местное) окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.3.9.2. Пункты 2 и 3 заполнены и изменению не подлежат.
4.3.10. Раздел 10 Информационной карты.
Данный раздел заполнен и не подлежит изменению.
4.3.11. Раздел 11 Информационной карты.
В пунктах 1, 2 и 3 указываются сведения о дате, времени и месте рассмотрения Единой комиссией первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с согласованными с ответственным лицом уполномоченного органа датой, временем и местом.
Заказчикам рекомендуется устанавливать дату заседания Единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не позже чем через 5 дней от даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме с целью обеспечения запаса времени на рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
В пункте 4 указывается дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок, которая не должна превышать семь рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе а электронной форме.
Пункты 5, 6 изменению не подлежат, за исключением подпункта 3.2 пункта 6. Основание для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по данному подпункту устанавливается только в случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения и товаров, происходящих из Республики Беларусь.
4.3.12. Раздел 12 Информационной карты.
В пунктах 1 и 3 указываются сведения о дате и месте (адрес электронной площадки) проведения открытого аукциона в электронной форме. При этом датой проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.
Пункты 2, 4 изменению не подлежат.
4.3.13. Раздел 13 Информационной карты.
4.3.13.1. В пунктах 1 и 2 устанавливаются срок и место рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. При этом срок не может превышать 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, а в случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей - 6 (шести) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
Пункты 3 и 4 заполнены и изменению не подлежат.
4.3.14. Раздел 14 Информационной карты.
4.3.14.1. Раздел заполнен и изменению не подлежит, за исключением случая, когда подпункт 2 пункта 3 раздела 14 документации не указывается, если обеспечение государственного контракта государственным заказчиком не установлено.
4.3.15. Раздел 15 Информационной карты.
4.3.15.1. В пункте 1 государственным заказчиком указывается размер обеспечения контракта, выраженный в рублях.
Если обеспечение исполнения контракта не требуется, в данном разделе указывается "Обеспечение исполнения контракта не требуется".
4.3.15.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, государственный заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
4.3.15.3. В пункте 1.1 государственным заказчиком указываются обязательства по государственному контракту, подлежащие обеспечению. При этом могут быть указаны все обязательства или их часть.
4.3.15.4. В пункте 6 государственным заказчиком указываются реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в обеспечение исполнения государственного контракта в качестве залога.
4.4. Глава IV документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.4.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.4.2. Документация об открытом аукционе в электронной форме может содержать указание на товарные знаки. При указании товарных знаков на товары иностранного происхождения также необходимо указать товарный знак эквивалентного товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). В случае указания в документации об аукционе в электронной форме товарных знаков они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и по показателям, устанавливаемыми государственным заказчиком в Техническом задании (Спецификации).
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об открытом аукционе в электронной форме может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не используются.
4.4.3. Не допускается указывать следующие показатели:
- знак обслуживания,
- фирменное наименование,
- патент,
- полезная модель,
- промышленный образец,
- наименование места происхождения товара,
- наименование производителя товара,
- требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
4.4.4. Не допускается включать в требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара требования к участнику размещения заказа:
- о квалификации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа опыта работы;
- о положительной деловой репутации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта (за исключением случая размещения заказа для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка).
4.4.5. Техническое задание может содержать требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении только в случае проведения открытого аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
При этом, если образец или макет не может быть приложен к документации об открытом аукционе в электронной форме, в обязательном порядке заполняется приложение к Техническому заданию (Спецификации) "Условия осмотра образца/макета товаров".
Проведение осмотра образца, макета товара, на поставку которого размещается заказ, осуществляется заказчиком не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Осмотр производится без взимания платы.
4.4.6. Техническое задание на выполнение работ может быть оформлено (при необходимости) в виде сметных расчетов, дефектной ведомости и т.п. Наименование, объем работ должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе.
4.4.7. При размещении заказа на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования, в случае, когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
При этом такой перечень может содержать начальную (максимальную) цену каждой запасной части к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования в случае невозможности указания таких сведений в п. 1.5, 2.5 раздела 4 Информационной карты.
4.4.8. При размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, когда невозможно определить необходимый объем услуг, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень услуг связи, юридических услуг.
4.5. Глава V документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.5.1. Данная глава содержит примерный перечень разделов государственного контракта.
4.5.2. Государственный контракт составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме или иным участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, в проект контракта, приложенный к документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.5.3. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
4.5.4. В государственный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления государственным заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, объема, комплектности, качества требованиям, установленным в государственном контракте. При проверке соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным государственным контрактом, государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться в соответствии с Законом о размещении заказов.
Приказом Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края от 25.08.2008 N СЭД-03.01-01-15 утверждены Регламент приемки товаров, поставляемых для государственных нужд Пермского края, определяющий единые для всех государственных заказчиков Пермского края правила приемки товаров, и Перечень товаров, приемка которых осуществляется в соответствии с Регламентом приемки товаров.
В случае если указанный Регламент приемки заказчиком не применяется и в проекте государственного контракта и контракте, заключаемом государственным заказчиком, указано, что приемка товаров осуществляется в соответствии с Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6 и Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, то такая приемка должна осуществляться в строгом соответствии с порядком, предусмотренным указанными инструкциями (пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки").
В случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения, в проекте контракта в обязательном порядке необходимо установить обязанность поставщика, с которым заключается государственный контракт по итогам открытого аукциона, предъявить при исполнении контракта документ, подтверждающий страну происхождения товара.
Таким документом в соответствии с положениями ст. 35 и ст. 36 Таможенного кодекса Российской Федерации может являться декларация о происхождении товара или в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации, сертификат о происхождении товара.
4.5.5. В государственном контракте в обязательном порядке должно содержаться условие об ответственности как государственного заказчика, так и поставщика (исполнителя, подрядчика).
4.5.5.1. Ответственность заказчика.
В случае просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Размер неустойки (штрафа, пеней) определен в части 9 статьи 9 Закона о размещении заказов и составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.5.5.2. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика).
В случае просрочки поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) несет ответственность, предусмотренную государственным контрактом.
Условия существенного нарушения государственного контракта, при наступлении которых невозможно его дальнейшее выполнение, должны определяться государственным заказчиком в проекте государственного контракта на стадии его подготовки и быть прописаны в заключенном по результатам аукциона контракте.
В проекте контракта должен быть установлен конкретный размер неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по государственному контракту, выраженный, например, в процентном отношении к цене контракта, который не может быть менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.5.6. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства.
Пример расчета неустойки, размер которой равен 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации:
цена контракта размер ставки 1
Неустойка = -------------- x рефинансирования x --- x кол-во дней просрочки.
100 300
Размер ставки рефинансирования устанавливается Центральным банком Российской Федерации. Оперативный контроль за возможными изменениями размера ставки рефинансирования относится к компетенции государственного заказчика.
4.5.7. Расторжение государственного контракта осуществляется исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (часть 8 статьи 9 Закона о размещении заказов, статьи 395, 405, 496, 723 и т.д. Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.5.8. Расторжение государственного контракта в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается, если такая возможность установлена в государственном контракте и согласована сторонами (Определение ВАС РФ от 18.08.2008 N 10363/08).
4.6. Глава VI документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.6.1. Формы документов, приведенные в данной главе, изменению не подлежат, за исключением формы "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров".
Форма 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров" должна содержать графы, позволяющие определить соответствие поставляемых товаров, потребностям государственного заказчика, указанным в Техническом задании (Спецификации) (глава IV). (Например: форма 1.2.2 может быть дополнена графой "Характеристики безопасности товара".)
Приложение 5 "Документация об открытом аукционе в электронной форме" (при размещении заказов у субъектов малого предпринимательства)
Документация об открытом аукционе в электронной форме (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа и перечню документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. В остальном документация оформляется с соблюдением требований по заполнению приложения 4, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 6 "Перечень потенциальных поставщиков"
6.1. В целях развития конкуренции рекомендуется при проведении любых открытых аукционов в электронной форме оформлять перечень не менее чем из трех поставщиков (исполнителей, подрядчиков), способных осуществить поставку необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг, и направлять им соответствующие приглашения (например, факсом, по электронной почте и т.д.).
Приложение 7 "Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме"
7.1. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно менять ее суть.
7.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме государственный заказчик обязан разместить разъяснения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
7.3. В графе "Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме" наряду с реквизитами, указанными в таком запросе, необходимо указать дату и номер регистрации государственным заказчиком запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме (входящий номер и дату).
Приложение 8 "Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
8.1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.
8.2. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
8.3. В решении о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
8.4. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) изменений, внесенных в извещение, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, этот срок должен составлять не менее чем 7 (семь) дней.
Приложение 9 "Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме"
9.1. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
9.2. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
9.3. В решении о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
9.4. В случае принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) изменений, внесенных в документацию об открытом аукционе в электронной форме, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, этот срок должен составлять не менее чем 7 (семь) дней.
Приложение 10 "Решение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме"
10.1. Отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме возможно не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
10.2. Решение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
10.3. В решении об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
Приложение 11 "Журнал регистрации запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме"
11.1. В целях контроля за своевременной подготовкой разъяснений положений документации все поступающие запросы регистрируются в журнале.
11.2. Журнал закрывается датой окончания предоставления разъяснений, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме. В случае отсутствия запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в таблице ставится прочерк.
Приложение 12 "Журнал регистрации изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме"
12.1. В графе "Причина внесения изменений" указывается один из трех вариантов:
- по инициативе заказчика;
- по запросу участника размещения заказа;
- во исполнение предписания контролирующего органа от _________________ N _______.
12.2. Журнал закрывается за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае отсутствия изменений в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме в таблице ставится прочерк.
Приложение 13 "Уведомление о приостановлении размещения заказа"
13.1. Уведомление о приостановлении размещения заказа размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в случае поступления соответствующего требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов. При этом гриф утверждения в уведомлении исключается.
13.2. Срок размещения уведомления о приостановлении размещения заказа на официальном сайте законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не позднее дня, следующего за днем поступления требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, о приостановлении размещения заказа.
Приложение 14 "Уведомление об аннулировании открытого аукциона в электронной форме"
14.1. В уведомлении об аннулировании открытого аукциона в электронной форме (лота), размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата аннулирования открытого аукциона в электронной форме (лота), указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
14.2. Срок размещения уведомления об аннулировании открытого аукциона в электронной форме (лота) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не позднее дня, следующего за днем принятия решения об аннулировании открытого аукциона.
Приложение 15 "Уведомление об отказе от заключения государственного контракта"
15.1. В графе "Причина отказа от заключения государственного контракта" указываются факты, являющиеся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
15.2. Уведомление направляется в адрес лица, с которым государственный заказчик отказывается заключить государственный контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения контракта.
Приложение 16 "Материалы к заседанию Единой комиссии (рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме)"
16.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган первые части заявок на участие в открытом аукционе не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
В случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган и первую, и вторую части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
16.2. Материалы к заседанию Единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии предоставляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
16.3. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
16.4. При подготовке заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе в таблице перечисляются требования, предъявляемые к товарам, работам, услугам, установленные в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" документации об открытом аукционе и(или) форме 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг".
16.5. В графе "Предложение участника размещения заказа" заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе указываются конкретные предложения таких участников, а также пункты заявки (страницы), в том числе не соответствующие установленным в документации об открытом аукционе требованиям.
Приложение 17 "Материалы к заседанию Единой комиссии (подведение итогов открытого аукциона в электронной форме)"
17.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган протокол проведения открытого аукциона в электронной форме и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в течение 1 (одного) часа после размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) указанного протокола.
В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
17.2. Материалы к подведению итогов открытого аукциона в электронной форме готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии предоставляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
17.3. В графах шаблона таблицы к рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в которых предусмотрена необходимость расшифровки соответствующих документов, указываются поименованные в документации об открытом аукционе в электронной форме полные названия документов, подтверждающих:
- соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона;
- обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.
17.4. Требование о предоставлении копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и копии акта приемки объекта капитального строительства устанавливается в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет 50 миллионов рублей и более.
Указанные документы должны быть представлены в только в совокупности. Требовать от участников размещения заказов предоставление, либо копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, либо копии акта приемки объекта капитального строительства запрещается.
17.5. Документы, не предусмотренные в документации об открытом аукционе в электронной форме, из шаблона таблицы к подведению итогов открытого аукциона в электронной форме исключаются.
17.6. Заключение готовится государственным заказчиком (специализированной организацией) по каждому лоту отдельно.
17.7. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
17.8. На заседание комиссии государственным заказчиком (специализированной организацией) предоставляется выписка из реестра недобросовестных поставщиков, полученная с официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (http://www.zakupki.gov.ru) --> Реестр недобросовестных поставщиков. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков предоставляется в случае установления в документации об открытом аукционе требования об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
17.9. В случае направления запросов в соответствующие органы и организации о предоставлении сведений о проведении ликвидации участника размещения заказа, о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности участника размещения заказа, о наличии задолженностей участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам и о результатах рассмотрения жалоб, о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию и об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственный заказчик представляет на заседание комиссии такие запросы и ответы соответствующих органов и организаций на них.
Вышеназванные сведения по запросу государственного заказчика предоставляют:
арбитражный суд по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;
районный суд либо территориальный орган Федеральной службы судебных приставов по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о неприостановлении деятельности участника размещения заказа;
Инспекция Федеральной налоговой службы по месту постановки участника размещения заказа на налоговый учет (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП) - сведения о задолженности участника размещения заказа.
17.10. При размещении заказа у субъектов малого предпринимательства из таблицы "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" исключаются сведения о соответствии участника размещения заказа требованиям по выполнению им за последние пять лет аналогичных работ.
17.11. В таблице "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" сведения о принадлежности участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства заполняются только в случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства.
При размещении заказа на общих основаниях данные сведения из таблицы исключается.
Приложение 18 "Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме"
18.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
При проведении многолотового аукциона протокол открытого аукциона в электронной форме оформляется один на все лоты с отдельным указанием в отношении каждого лота сведений:
- о предмете государственного контракта;
- о решениях единой комиссии по данному лоту.
18.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения первых частей заявок и в тот же день направляется оператору электронной площадки.
18.3. В графе "Основание для отказа в допуске" указываются номер соответствующего пункта документации об открытом аукционе в электронной форме.
18.4. В графе "Обоснование решения" указывается конкретная причина отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.
В случае несоответствия первых частей заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме указываются:
- положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме;
- положения документации об открытом аукционе (пункты, разделы, главы), которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе.
18.5. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
18.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оформляется в двух экземплярах - для государственного заказчика и уполномоченного органа. Протокол оформляется, сканируется после подписания всеми присутствующими членами Единой комиссии и направляется государственному заказчику секретарем Единой комиссии в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Государственный заказчик направляет подписанный электронно-цифровой подписью отсканированный протокол рассмотрения заявок оператору электронной площадки для размещения его на электронной площадке в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Приложение 19 "Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме"
19.1. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
19.2. При проведении многолотового аукциона в электронной форме протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оформляется один на все лоты с отдельным указанием в отношении каждого лота сведений:
- о предмете государственного контракта;
- об участниках открытого аукциона в электронной форме по данному лоту;
- о решениях Единой комиссии по данному лоту.
19.3. Вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме рассматриваются Единой комиссией до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части всех поданных заявок на участие в открытом аукционе.
Рассмотрение начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае если цена контракта была снижена до 0,00 рубля - наиболее высокую цену контракта).
19.4. В таблице раздела "Сведения о заявках участников открытого аукциона в электронной форме" содержатся сведения о заявках, ранжированных по мере убывания выгодности предложения о цене контракта с указанием порядковых номеров заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта.
19.5. В графе "Обоснование решения" указывается конкретная причина отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.
В случае несоответствия заявки установленным требованиям:
- непредставление в составе заявки документов, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;
- несоответствие вышеуказанных документов требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме (с указанием положения документации об открытом аукционе (пункты, разделы, главы), которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе);
- наличие в предоставленных участником размещения заказа документах, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, недостоверных сведений;
- отсутствие у участника аукциона в электронной форме документов, необходимых для получения аккредитации, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений.
В случае несоответствия участника размещения заказа установленным требованиям указываются:
- пункты, части, статьи Федерального закона N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа;
- пункт документации об открытом аукционе, предусматривающий подачу заявки только участником размещения заказа, являющимся субъектом малого предпринимательства (только в случае размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства).
19.6. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата открытого аукциона в электронной форме.
19.7. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах трех заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы по мере убывания выгодности предложения о цене контракта, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если принято решение о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протоколе подведения итогов открытого аукциона в электронной форме указываются сведения о порядковых номерах всех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые ранжированы по мере убывания выгодности предложения о цене контракта с указанием порядковых номеров заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта.
19.8. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
19.9. Секретарь Единой комиссии оформляет протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в 2 (двух) экземплярах (для государственного заказчика и для уполномоченного органа), сканирует после подписания членами Единой комиссии и направляет государственному заказчику. Государственный заказчик, направляет подписанный электронно-цифровой подписью отсканированный протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператору электронной площадки для размещения его на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Приложение 20 "Протокол об отказе от заключения государственного контракта"
20.1. После определения победителя открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта в случае установления факта:
- проведения ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника электронного аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника электронного аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- нахождения имущества участника электронного аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника электронного аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник открытого аукциона не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставления участником электронного аукциона заведомо ложных сведений, содержащихся в документах его заявки на участие в электронном аукционе.
20.2. Протокол об отказе от заключения контракта составляется государственным заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
Формулировки решения государственного заказчика об отказе от заключения контракта выбираются из списка в зависимости от ситуации.
20.3. Протокол об отказе от заключения государственного контракта подписывается государственным заказчиком в день его составления.
20.4. Протокол об отказе от заключения государственного контракта размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
20.5. Протокол об отказе от заключения государственного контракта составляется государственным заказчиком на бумажном носителе в двух экземплярах - для государственного заказчика и участника размещения заказа, с которым государственный заказчик отказывается заключать государственный контракт.
20.6. Один экземпляр протокола об отказе от заключения государственного контракта передается государственным заказчиком лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного протокола.
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 августа 2010 г. N СЭД-03.01-04-235
О ДОКУМЕНТАХ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ ПУТЕМ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(в ред. Приказов Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270,
от 17.11.2010 N СЭД-03.01-04-312)
В целях методологического обеспечения деятельности государственных заказчиков Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края, в соответствии с пунктом 3.38.1 Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 22 декабря 2006 г. N 102-п, приказываю:
1. Утвердить обязательные для применения государственными заказчиками Пермского края формы документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме, согласно приложениям 1-20 к настоящему Приказу.
2. Утвердить Инструкцию по заполнению форм документов, формируемых при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме, согласно приложению 21 к настоящему Приказу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со 2 сентября 2010 г.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления государственных закупок Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края Кириллову Л.Н.
Министр
М.Р.БИМАТОВ
Приложение 1
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Предмет закупки __________________________
Раздел, группа по номенклатуре товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд __________________________
Код бюджетной классификации (раздел, подраздел,
целевая статья, вид расходов, доп. ЭК) __________________________
Код вида экономической деятельности, продукции и услуг
из Перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов
на поставки (выполнение, оказание) которых
осуществляется путем проведения аукциона, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 27.02.2008 N 236-р __________________________
Сумма на _____ квартал 201__ г. __________________________
N
п/п
Наименование документа
Количество
листов
1
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
2
Документация об открытом аукционе в электронной форме
3
Перечень потенциальных поставщиков (исполнителей,
подрядчиков)
4
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
СОГЛАСОВАНО:
Выбор способа размещения заказа ________ _________ /______________/
Разработка технического задания
(спецификации) ________ _________ /______________/
Проект государственного контракта ________ _________ /______________/
Наличие финансирования ________ _________ /______________/
Подготовка документов по процедуре ________ _________ /______________/
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
2. Условия проведения
Адрес электронной площадки в сети Интернет
Дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г. "__:__"
часов (время местное)
Дата окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
"___" ___________ 201__ г.
Дата проведения открытого аукциона в
электронной форме
"___" ___________ 201__ г.
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
учреждениям и предприятиям уголовно-
исправительной системы
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения
В размере 15% от предложенной
цены контракта
или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение 3
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
Количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ, оказываемых услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
(лота)
Место поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
2. Условия проведения
Участники размещения заказа
Субъекты малого
предпринимательства
Адрес электронной площадки в сети Интернет
Дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г. "__:__"
часов (время местное)
Дата окончания срока рассмотрения первых
частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
"___" ___________ 201_ г.
Дата проведения открытого аукциона в
электронной форме
"___" ___________ 201_ г.
Преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг
организациям инвалидов
В размере _____ % от цены
контракта
или "Не предоставляются"
Преимущества, предоставляемые участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения
В размере 15% от предложенной
цены контракта
или "Не предоставляются"
3. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
4. Сведения о специализированной организации
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
5. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Приложение 4
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона │
│ в электронной форме __________________________ │
│ │
│ Номер (код) закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России. До начала функционирования электронных площадок операторов электронных площадок, отобранных Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России, осуществляется функционирование операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 N 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.
Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов, иными федеральными законами.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить государственный контракт, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет, и победителем которых признается лицо, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации и который предложил наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона в электронной форме на:
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе в электронной форме, и наиболее низкая цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
Предмет открытого аукциона в электронной форме - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона в электронной форме, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) - комплект документов, представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается электронной цифровой подписью.
Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, которая составляет от 0,5 до 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (или первой и второй части заявки, в случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме). Размещается на электронной площадке в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие открытом аукционе в электронной форме.
Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется оператором электронной площадки по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме и размещается на электронной площадке оператором электронной площадки в течение тридцати минут с момента окончания открытого аукциона в электронной форме.
Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией и заказчиком, уполномоченным органом по итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 N 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной площадке) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе в электронной форме (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной
почты
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной
почты
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
3
Почтовый адрес
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
4
Телефон
+7 (342) 217-67-42
5
Факс
+7 (342) 217-67-41
6
Порядок
формирования и
работы комиссии
Приказ Министерства развития торговли и
предпринимательства Пермского края от 12.03.2009 N
СЭД-03.02-03-26
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
1
Лот N 1
1.1
Предмет
государственного
контракта
1.2
Количество
поставляемого
товара, объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1.3
Место поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.5
Начальная
(максимальная)
цена контракта
1.6
Источник
финансирования
1.7
Величина понижения
начальной
(максимальной)
цены контракта -
"шаг аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет от _____
руб. ____ копеек до _____ руб. ____ копеек
1.8
Форма оплаты
1.9
Сроки оплаты
1.10
Порядок оплаты
1.11
Порядок
формирования цены
контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
1.12
Валюта,
используемая для
формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
1.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю РФ
1.14
Сведения о
возможности
увеличения
количества
поставляемых
товаров при
заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной форме,
с которым заключается контракт, количество
поставляемого товара может быть увеличено на сумму,
не превышающую разницу между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, на количество товара,
указанное в настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
1.15
Сведения о
возможности
изменения
предусмотренного
контрактом
количества товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более чем
на десять процентов при изменении потребности в
товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров по
согласованию с поставщиком первоначальная цена
контракта может быть изменена пропорционально
количеству товаров, но не более чем на десять
процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке товаров
цена контракта будет изменена указанным выше
образом при внесении соответствующих изменений в
контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого
товара
1.16
Сведения о
возможности
снижения цены
контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена без
изменения предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения государственного контракта
2
Лот N 2 и т.д.
2.1
Предмет
государственного
контракта
2.2
Количество
поставляемого
товара, объем
выполняемых работ,
оказываемых услуг
2.3
Место поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.5
Начальная
(максимальная)
цена контракта
2.6
Источник
финансирования
2.7
Величина понижения
начальной
(максимальной)
цены контракта -
"шаг аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет от _____
руб. ____ копеек до _____ руб. ____ копеек
2.8
Форма оплаты
2.9
Сроки оплаты
2.10
Порядок оплаты
2.11
Порядок
формирования цены
контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
2.12
Валюта,
используемая для
формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
2.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты
к рублю РФ
2.14
Сведения о
возможности
увеличения
количества
поставляемых
товаров при
заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной форме,
с которым заключается контракт, количество
поставляемого товара может быть увеличено на сумму,
не превышающую разницу между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, на количество товара,
указанное в настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
2.15
Сведения о
возможности
изменения
предусмотренного
контрактом
количества товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более чем
на десять процентов при изменении потребности в
товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров по
согласованию с поставщиком первоначальная цена
контракта может быть изменена пропорционально
количеству товаров, но не более чем на десять
процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке товаров
цена контракта будет изменена указанным выше
образом при внесении соответствующих изменений в
контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого
товара
2.16
Сведения о
возможности
снижения цены
контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена без
изменения предусмотренных контрактом количества
товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения государственного контракта
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1
Участники
размещения заказа
1.1
На поставки
товаров
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- индивидуальные предприниматели
1.2
На выполнение
работ и оказание
услуг на виды
деятельности,
требующие
специального
разрешения
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- индивидуальные предприниматели
1.3
На выполнение
работ, оказание
услуг (прочих)
- Любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала;
- физические лица;
- индивидуальные предприниматели
2
Обязательные
требования к
участникам
размещения заказа
Участник размещения заказа должен соответствовать
(выбрать из списка):
- требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого аукциона в
электронной форме;
- требованию о непроведении ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствии решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя);
- требованию о неприостановлении деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме;
- требованию об отсутствии у участника размещения
заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный
период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме не принято
3
Требования к
участникам
размещения заказа,
установленные
государственным
заказчиком
(Выбрать из списка)
- Обладание участниками размещения заказа
исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности;
- отсутствие сведений об участниках размещения
заказа в реестре недобросовестных поставщиков;
- выполнение за последние пять лет, предшествующие
дате окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства, относящихся к
группе (подгруппе)
____________________________________, стоимость
которых составляет не менее чем двадцать процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота), на право заключить который проводится
открытый аукцион в электронной форме
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата начала
предоставления
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
2
Дата окончания
срока подачи
запроса о
предоставлении
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
3
Порядок
предоставления
разъяснений
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме вправе
направить на адрес электронной площадки участник
размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке.
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.1, установленной в главе VII
"Образцы форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа".
Запрос направляется на адрес электронной площадки в
форме электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить не
более чем три запроса о разъяснении положений
документации об открытом аукционе в электронной
форме в отношении одного открытого аукциона в
электронной форме.
В течение двух дней со дня поступления запроса
разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме размещается на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке).
Разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме не должно изменять ее
суть
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Требования к
содержанию и
составу заявки на
участие в аукционе
в электронной
форме
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме подается в форме электронного документа и
состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать:
1. Сведения о согласии участника размещения заказа
на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, соответствующих требованиям настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме, на условиях, предусмотренных такой
документацией (при необходимости <*>). Сведения
могут быть подготовлены по форме 1.2.1.
--------------------------------
<*> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
2. Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, которые могут
быть подготовлены по форме 1.2.2 с указанием
товарного знака <**>.
(Указанные сведения предоставляются в случае подачи
заявки на поставку товара, а также на выполнение
работ, оказание услуг, при выполнении, оказании
которых используется товар при необходимости <**>)
--------------------------------
<**> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме может содержать эскиз, рисунок,
чертеж, фотографию, иное изображение товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме должна содержать (пункты 2,
3.1-3.4 выбрать из списка):
1. Сведения и документы об участнике размещения
заказа, подавшем заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме:
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес, номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа";
1.1.2. Решение об одобрении крупной сделки в
соответствии с учредительными документами или копию
такого решения (в случае, если поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом контракта, или внесение денежных средств
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
в электронной форме, обеспечения исполнения
контракта являются для участника размещения заказа
крупной сделкой (при необходимости в случаях,
установленных законодательством);
1.2. Для индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица:
1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства, номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа";
1.3. Для физических лиц:
1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
идентификационный номер налогоплательщика, сведения
о месте жительства, номер контактного телефона,
которые могут быть подготовлены по форме 1.1
"Сведения об участнике размещения заказа";
1.4. Для иностранных лиц:
1.4.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физических лиц), номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть подготовлены
по форме 1.1 "Сведения об участнике размещения
заказа".
2. Копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
(если в соответствии с законодательством Российской
Федерации документы передаются вместе с товаром, то
в составе заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме такие документы не
представляются).
3. Документы, подтверждающие соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и
условиям допуска к участию в открытом аукционе в
электронной форме, или копии таких документов:
3.1. Копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого аукциона в
электронной форме:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
3.2. Документы, подтверждающие обладание участником
размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
3.3. Копия разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию (по одному объекту на
выбор участника размещения заказа);
3.4. Копия акта приемки объекта капитального
строительства по этому же объекту (за исключением
случая, если застройщик является лицом,
осуществляющим строительство).
Для подтверждения соответствия требованию о
выполнении участником размещения заказа работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства за последние
пять лет, предшествующие дате окончания срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, по объекту, введенному или
принятому в эксплуатацию до 01.01.2006, участник
размещения заказа вместо документов, указанных в
п. 3.3 и п. 3.4, вправе предоставить документы,
подтверждающие ввод или приемку объекта
капитального строительства в эксплуатацию, и (при
необходимости) документы, подтверждающие стоимость
такого объекта (контракт, платежные и иные
документы, подтверждающие стоимость объекта)
2
Требования к
описанию
поставляемого
товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1. При размещении заказа на поставку товара:
1.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание на
товарный знак:
- при предложении поставки товара, указание на
товарный знак которого содержится в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляется согласие на поставку товаров,
товарный знак которого соответствует товарному
знаку, указанному в главе IV "Техническое задание
(спецификация)" настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме,
- при предложении поставки товара,
эквивалентного товару, указание на товарный знак
которого содержится в главе IV "Техническое
задание (спецификация)" настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются сведения о функциональных и
качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак.
Согласие в указанном случае не оформляется;
1.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует указание
на товарный знак, при предложении поставки товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об открытом
аукционе в электронной форме, предоставляются
сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак (при его наличии).
2. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг предоставляется согласие участника
размещения заказа на выполнение работ, оказание
услуг на условиях, предусмотренных настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
3. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, для выполнения, оказания которых
используется товар:
3.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание на
товарный знак товара:
3.1.1. при предложении использования товара,
указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форм, предоставляется согласие на выполнение работ,
оказание услуг с использованием товара, товарный
знак которого соответствует товарному знаку товара
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме,
3.1.2. при предложении использования товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об открытом
аукционе в электронной форме, предоставляются:
- согласие на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг на условиях, предусмотренных
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак;
3.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует указание
на товарный знак товара, при предложении
использования товара, эквивалентного товару,
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме, предоставляются:
- согласие на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных настоящей документацией
об открытом аукционе в электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели товаров и
указание на товарный знак.
4. Показатели, характеризующие товары, должны
соответствовать или быть не ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)".
Участник размещения заказа может оформить указанные
сведения по форме 1.2.2.
5. Описание поставляемых товаров должно
соответствовать образцу/макету товара/изображению
товара в трехмерном измерении (указать) согласно
приложению к главе IV "Техническое задание
(Спецификация)"
6. При описании условий и предложений участник
размещения заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, если иное не указано в
главе IV "Техническое задание (Спецификация)".
В описании условий и предложений участник
размещения заказа не должен допускать двусмысленных
толкований.
3
Инструкция по
заполнению заявки
1. В случае если участник размещения заказа
планирует принять участие в открытом аукционе в
электронной форме по нескольким или всем лотам, он
должен подготовить заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме (и первую, и вторую
части) на каждый лот отдельно.
2. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме, подготовленная участником
размещения заказа, должна быть заполнена на русском
языке. Отдельные документы (или их части),
предоставленные участником размещения заказа в
составе заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, могут быть подготовлены на
другом языке при условии, что к ним будет
прилагаться точный перевод необходимых разделов на
русский язык.
Удостоверение верности перевода с иностранного
языка на русский язык осуществляется в соответствии
со статьей 81 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате, утвержденных Верховным
Советом РФ 11 февраля 1993 года N 4462-1.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть подписана электронно-
цифровой подписью участника размещения заказа или
лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Размер обеспечения
заявки
Лот N 1: _____%, что составляет _______ руб.
________ копеек, НДС не облагается.
Лот N 2: и т.д.
2
Порядок внесения
обеспечения заявки
1. Участие в открытом аукционе в электронной форме
возможно при наличии на счете участника размещения
заказа, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, денежных средств, в отношении
которых не осуществлено блокирование операций по
счету, в размере не менее, чем размер обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, предусмотренный настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
2. Денежные средства вносятся на счет участника
размещения заказа, открытый оператором электронной
площадки, для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме.
3. Поступление заявки является поручением о
блокировании операций по счету в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
4. Требование обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме в равной мере
распространяется на всех участников размещения
заказа
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата и время
окончания срока
подачи заявок
"___" _________________ 201__ г., время
"___:___"(время местное)
2
Порядок подачи
заявок
1. Участник размещения заказа вправе подать только
одну заявку в отношении каждого предмета открытого
аукциона в электронной форме (лота).
2. Участник размещения заказа вправе подать заявку
на участие в открытом аукционе в электронной форме
в любой момент с момента размещения на официальном
сайте (до 01.01.2011 - на электронной площадке)
извещения о проведении открытого аукциона в
электронной форме до предусмотренных пунктом 1
раздела 9 настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме (и первая, и вторая части)
направляется участником размещения заказа оператору
электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих предусмотренные пунктом 1
раздела 7 Информационной карты настоящей
документации части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
4. В течение одного часа с момента получения заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
оператор электронной площадки обязан присвоить
заявке порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого участнику
размещения заказа, подавшему заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме, ее получение
с указанием присвоенного ей порядкового номера
3
Возврат заявок
В течение одного часа с момента получения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
оператор электронной площадки обязан возвратить
заявку на участие в открытом аукционе в электронной
форме подавшему ее участнику размещения заказа в
случае:
- предоставления участником размещения заказа
документов и сведений в форме электронных
документов, не подписанных электронно-цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника размещения заказа;
- отсутствия на счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе, денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, в отношении которых не осуществлено
блокирование;
- подачи одним участником размещения заказа двух и
более заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны;
- получения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме после дня и времени окончания
срока подачи заявок;
- подачи заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме позднее чем за три месяца до
окончания срока аккредитации данного участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Порядок изменения
заявок
Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме, не
вправе изменять заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Внесение изменений в
заявку допускается путем отзыва ранее поданной
заявки
2
Порядок и сроки
отзыва заявок
1. Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе не позднее окончания срока подачи заявок,
направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.
2. Любой участник открытого аукциона в электронной
форме, за исключением участников открытого
аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме которых получили первые три
порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, направив уведомление
об этом оператору электронной площадки, с момента
опубликования указанного протокола до момента
направления участнику открытого аукциона проекта
государственного контракта.
3. Уведомление об отзыве заявки по соответствующему
лоту может быть подготовлено по форме 2.2,
установленной в главе VII "Образцы форм запросов и
уведомлений для участников размещения заказа"
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата заседания
Единой комиссии по
рассмотрению
первых частей
заявок
"____"_________________ 201_ г.
2
Время заседания
Единой комиссии по
рассмотрению
первых частей
заявок
"__:___" час. (местного времени)
3
Место рассмотрения
первых частей
заявок
Адрес: ________________________________________
каб. ____
4
Дата окончания
срока рассмотрения
первых частей
заявок
"____"_________________ 201_ г., но не позднее 7
дней со дня окончания срока подачи заявок
5
Порядок
рассмотрения
первых частей
заявок
Единая комиссия рассматривает первые части заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на соответствие требованиям, установленным в
разделе 7 Информационной карты.
На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому лоту
отдельно:
- о признании открытого аукциона несостоявшимся, в
случае поступления единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме или в случае
отсутствия заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствующей требованиям и условиям документации
об открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о допуске участника размещения заказа к участию в
открытом аукционе в электронной форме и о признании
участника размещения заказа участником открытого
аукциона;
- об отказе в допуске участнику размещения заказа к
участию в открытом аукционе в электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся в связи с отказом в допуске к
участию в открытом аукционе в электронной форме
всем участникам размещения заказа или допуском к
участию в открытом аукционе в электронной форме
только одного участника размещения заказа;
- о рассмотрении вторых частей заявок после
проведения открытого аукциона в электронной форме
6
Основания для
отказа в допуске к
участию в открытом
аукционе
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в пункте 1
раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений о
поставляемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах, содержащихся в представленных
участником размещения заказа документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация), указанные в
заявке участника размещения заказа, которые не
могут использоваться без дополнительной проверки, в
информации о поставляемых товарах, выполняемых
видах и объемах работ, услуг, указанных в различных
документах заявки.
3. Заявка на участие в открытом аукционе не
соответствует требованиям настоящей документации об
открытом аукционе:
- показатели, характеризующие товары,
предложенные участником размещения заказа в заявке
на участие в открытом аукционе, не соответствуют
или ниже показателей, установленных в главе IV
"Техническое задание (Спецификация)";
- отсутствуют сведения о стране происхождения
товара (применяется в случае предоставления
преференции участникам размещения заказа,
осуществляющим поставку товаров российского
происхождения и товаров, происходящих из Республики
Беларусь)
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата проведения
открытого аукциона
в электронной
форме
"_____" _____________ 200_ г.
2
Время проведения
открытого аукциона
в электронной
форме
Время проведения открытого аукциона в электронной
форме устанавливается оператором электронной
площадки
3
Место проведения
открытого аукциона
в электронной
форме (адрес
электронной
площадки)
4
Разъяснения
результатов
открытого аукциона
в электронной
форме
1. Любой участник открытого аукциона в электронной
форме после размещения на электронной площадке
протокола проведения открытого аукциона в
электронной форме вправе направить оператору
электронной площадки запрос о разъяснении
результатов открытого аукциона. Оператор
электронной площадки в течение двух рабочих дней со
дня поступления данного запроса обязан предоставить
такому участнику открытого аукциона соответствующие
разъяснения.
2. Запрос о разъяснении результатов открытого
аукциона в электронной форме может быть подготовлен
по форме 2.3, установленной в главе VII "Образцы
форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа"
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Срок рассмотрения
вторых частей
заявок
Не позднее "___" __________ 201__ г.
2
Место рассмотрения
вторых частей
заявок
Адрес: __________________________________________
каб. ____
3
Порядок
рассмотрения
вторых частей
заявок
1. Единая комиссия рассматривает:
1.1. вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме на соответствие
требованиям к содержанию и составу вторых частей
заявок, установленным в разделе 7 Информационной
карты,
1.2. вторые части заявок, документы и сведения,
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме в реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке, а
именно:
а) наименование участника размещения заказа (для
юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц),
б) ИНН участника размещения заказа,
в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или
копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц), или перевод документов о
государственной регистрации (для иностранных лиц),
г) копии учредительных документов (для юридических
лиц),
д) копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
размещения заказа - юридического лица,
е) решение об одобрении или о совершении по
результатам открытых аукционов в электронной форме
сделок от имени участника размещения заказа -
юридического лица на предмет соответствия
участников размещения заказа требованиям,
установленным в разделе 5 Информационной карты.
При этом заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может быть признана
не соответствующей требованиям документации об
открытом аукционе в электронной форме на основании
получения документов, предусмотренных в ч. в)
п/п 1 п. 3 настоящего раздела документации, более
чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме.
2. Единая комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, а также документы и сведения, содержащиеся в
реестре участников размещения заказа, получивших
аккредитацию на электронной площадке, до принятия
решения о соответствии пяти заявок на участие в
открытом аукционе требованиям, предусмотренным
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
3. В случае если в открытом аукционе принимали
участие менее десяти участников открытого аукциона
и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме соответствуют указанным
требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые
части всех поданных заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Рассмотрение
начинается с заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме, поданной участником открытого
аукциона, предложившим наиболее низкую цену
контракта (в случае если цена снижена до 0,00
руб., - наиболее высокую цену за право заключения
контракта).
4. На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому лоту
отдельно:
- о признании заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме соответствующей требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме не соответствующей требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся, в случае признания
соответствующей всем требованиям и условиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме единственной второй части заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
или в случае признания несоответствующими всех
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме;
- о признании единственной второй части заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании победителем участника открытого
аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме которого соответствует
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме
4
Основания для
признания заявки
на участие в
открытом аукционе
в электронной
форме
не соответствующей
требованиям и
условиям
документации об
открытом аукционе
в электронной
форме
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в пункте 1
раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений об участнике
размещения заказа, содержащихся в представленных
документах. Под недостоверностью понимаются
неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в
своей достоверности сведения (информация) об
участнике размещения заказа, которые не могут
использоваться без дополнительной проверки
(например, несоответствие адресов участника
размещения заказа, лиц, имеющих право действовать
от имени участника размещения заказа, указанных в
различных документах; истечение сроков полномочий
лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа, и т.д.)
3. Документы, поданные в составе заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме, перечень
которых установлен в пункте 1 раздела 7
Информационной карты, не соответствуют требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме.
4. Участник размещения заказа не соответствует
требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
5. В реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке,
документы, указанные в п/п 1 п. 3 настоящего
раздела:
5.1. отсутствуют;
5.2. не соответствуют требованиям документации;
5.3. содержат недостоверные сведения об участнике
размещения заказа.
Единая комиссия обязана отстранить участника
размещения заказа от участия в открытом аукционе в
электронной форме по соответствующему лоту на любом
этапе его проведения вплоть до заключения
государственного контракта в случае установления
факта:
- предоставления заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, представленных
участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- проведения ликвидации юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа (юридического лица или
индивидуального предпринимателя) банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- нахождения имущества участника размещения заказа
под арестом, наложенным по решению суда, балансовая
стоимость которого на момент истечения срока
заключения контракта превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;
- наличия у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, при условии,
что участник размещения заказа не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1
Срок подписания
государственного
контракта
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке) протокола подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме.
Проект контракта составляется путем включения в
него цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона, с которым заключается контракт,
сведений о товаре (товарный знак и(или) конкретные
показатели товара), указанных в заявке на участие в
открытом аукционе в электронной форме такого
участника
2
Порядок подписания
государственного
контракта
1. В случае если:
1.1. открытый аукцион признан несостоявшимся и
единственная поступившая заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме признана
соответствующей требованиям настоящей документации,
заказчик в течение четырех дней со дня размещения
на электронной площадке протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме направляет оператору электронной площадки без
электронной цифровой подписи заказчика проект
контракта;
1.2. открытый аукцион признан несостоявшимся и
принято решение о признании единственного участника
размещения заказа участником открытого аукциона
или, в случае если заявка только одного участника
аукциона признана соответствующей требованиям
настоящей документации, заказчик, специализированная
организация в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме направляют оператору
электронной площадки без электронной цифровой
подписи заказчика проект контракта;
1.3. заключается контракт с победителем открытого
аукциона в электронной форме или с иным участником
открытого аукциона в электронной форме, заявка
которого признана соответствующей настоящей
документации, заказчик в течение пяти дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме направляет оператору электронной площадки без
электронной цифровой подписи заказчика проект
контракта.
2. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта оператор электронной площадки
направляет проект контракта участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт.
3. В течение пяти дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной площадки
подписанные электронной цифровой подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или протокол разногласий, в случае наличия
разногласий по проекту контракта.
В протоколе разногласий указываются положения
проекта контракта, не соответствующие извещению о
проведении открытого аукциона в электронной форме,
документации об открытом аукционе в электронной
форме и заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме этого участника размещения
заказа, с указанием соответствующих положений
данных документов.
В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки
направляет его заказчику.
4. В течение трех дней со дня получения протокола
разногласий заказчик рассматривает и направляет
оператору электронной площадки без подписи:
- доработанный проект контракта с учетом всех
поступивших замечаний,
- или проект контракта с приложением документа,
содержащего причины отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания.
При этом направление проекта контракта с указанием
в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания допускается при условии, что
участник открытого аукциона, с которым заключается
контракт, направил протокол разногласий не позднее
чем в течение тринадцати дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме.
5. В течение одного часа с момента получения
документов, предусмотренных п/п 4 настоящего
раздела, оператор электронной площадки направляет
такие документы без электронной цифровой подписи
заказчика участнику открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается контракт.
6. В течение трех дней со дня получения документов,
указанных в п/п 4 п. 2 настоящего раздела,
участник открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, направляет оператору
электронной площадки подписанные электронной
цифровой подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или предусмотренный п/п. 3 п. 2 настоящего раздела
протокол разногласий.
В течение одного часа с момента получения протокола
разногласий оператор электронной площадки
направляет такой протокол разногласий заказчику.
7. В случае повторного направления протокола
разногласий заказчик в течение трех дней со дня
получения рассматривает данные разногласия и
действует в порядке, установленном п/п. 4 п. 2
настоящего раздела.
8. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, а также документа об обеспечении
исполнения контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме, оператор электронной площадки
направляет заказчику подписанный проект контракта и
документ об обеспечении исполнения контракта.
9. Заказчик в течение трех дней со дня получения от
оператора электронной площадки проекта контракта
направляет оператору электронной площадки контракт,
подписанный электронной цифровой подписью
заказчика.
10. Оператор электронной площадки в течение одного
часа с момента получения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью заказчика, направляет
подписанный контракт участнику размещения заказа
(участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт. Государственный контракт
считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона) контракта,
подписанного электронной цифровой подписью
государственного заказчика
3
Случаи признания
участника
размещения заказа
(участника
открытого
аукциона)
уклонившимся от
заключения
контракта
1. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок проекта государственного
контракта, подписанного электронной цифровой
подписью.
2. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок документа об обеспечении
исполнения контракта, подписанного электронной
цифровой подписью (при установлении).
3. Непредставление оператору электронной площадки
в установленный срок протокола разногласий,
подписанного электронной цифровой подписью (в
случае подписания такого протокола при наличии
разногласий)
4
Последствия
уклонения от
заключения
контракта
В случае если участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, уклонился от его заключения, сведения о
таком участнике размещения заказа (участнике
открытого аукциона) включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
Наличие сведений о поставщике (исполнителе,
подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков
лишает его права участия в торгах и запросах
котировок сроком на 2 (два) года
5
Условие заключения
контракта на
поставку товаров,
происходящих из
иностранных
государств
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме признан участник аукциона, заявка
которого содержит предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранных государств,
государственный контракт заключается по цене,
предложенной таким участником аукциона, сниженной
на 15% от предложенной цены контракта (лота)
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1
Размер обеспечения
исполнения
контракта
Лот N 1: ____% (________________ руб. __________
копеек).
Лот N 2: и т.д.
В случае проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключить контракт до
достижения цены контракта, превышающей
соответствующее значение начальной (максимальной)
цены контракта, обеспечение исполнения контракта
предоставляется в размере (%) обеспечения
исполнения контракта, предусмотренном настоящей
документацией, исходя из цены контракта,
достигнутой на открытом аукционе в электронной
форме.
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме или участником открытого аукциона
в электронной форме, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение,
обеспечение исполнения контракта не требуется
1.1
Обязательства по
государственному
контракту,
подлежащие
обеспечению
(Указать обязательства, подлежащие обеспечению)
-
-
2
Срок
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта
В течение шести дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной площадки
подписанный электронной цифровой подписью документ
об обеспечении исполнения контракта.
По истечении десяти дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме оператор
электронной площадки направляет заказчику документ
об обеспечении исполнения контракта, подписанные
электронной цифровой подписью участника открытого
аукциона или участника размещения заказа, с которым
заключается государственный контракт
3
Способ обеспечения
исполнения
контракта
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником открытого аукциона
самостоятельно:
- безотзывная банковская гарантия, выданная банком
или иной кредитной организацией или
- договор поручительства или
- передача государственному заказчику в залог
денежных средств (в том числе в форме вклада
(депозита)
4
Требования к
безотзывной
банковской
гарантии, выданной
банком или иной
кредитной
организацией
- Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
иным законодательством Российской Федерации;
- в безотзывной банковской гарантии в обязательном
порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по
контракту, которая должна быть не менее размера
обеспечения исполнения контракта;
- безотзывная банковская гарантия должна содержать
указание на контракт, исполнение которого она
обеспечивает, путем указания на стороны контракта,
название предмета контракта и ссылки на протокол
подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме как основание заключения контракта;
- в безотзывной банковской гарантии прямо должно
быть предусмотрено право государственного заказчика
на истребование суммы банковской гарантии полностью
или частично в случае ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по контракту в предусмотренные сроки
или расторжения контракта и его отказа вернуть
полученную сумму аванса. При этом должно быть
предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения исполнения контракта государственный
заказчик направляет в банк письменное требование,
банковскую гарантию, прочие документы,
подтверждающие выплату поставщику (подрядчику,
исполнителю) аванса по контракту и(или)
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по контракту;
- безотзывная банковская гарантия должна содержать
указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в контракт, не освобождают
его от обязательств по соответствующей банковской
гарантии.
С безотзывной банковской гарантией предоставляется
копия лицензии субъекта, выдавшего такую
безотзывную банковскую гарантию, на осуществление
деятельности по выдаче безотзывной банковской
гарантии
5
Требования к
залогу денежных
средств
- Денежные средства, вносимые в обеспечение
исполнения контракта в качестве залога, должны быть
перечислены на счет государственного заказчика в
сумме не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- договор залога денежных средств должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
иным законодательством Российской Федерации;
- денежные средства возвращаются поставщику
(подрядчику, исполнителю), с которым заключен
государственный контракт, при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по
государственному контракту по истечении
установленного срока и после получения
государственным заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- денежные средства возвращаются на счет поставщика
(исполнителя, подрядчика), реквизиты которого
указаны в письменном требовании
6
Реквизиты счета
для перечисления
денежных средств
7
Требования к
договору
банковского вклада
(депозита)
- Договор банковского вклада должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) по
государственному контракту согласовывает с
государственным заказчиком банк, с которым будет
заключаться договор банковского вклада, и его
существенные условия;
- в договоре банковского вклада должна быть указана
сумма обеспечения исполнения государственного
контракта, которая должна быть не менее размера
обеспечения исполнения контракта;
- договор банковского вклада должен содержать
указание на соответствующий государственный
контракт, в том числе указание на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки на
протокол подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме как основание заключения
государственного контракта
8
Требования к
договору
поручительства и
поручителю
Договор поручительства должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Договор поручительства должен быть совершен в
письменной форме.
В договоре поручительства в обязательном порядке
должны быть указаны:
- стороны договора поручительства (заказчик и
поручитель);
- обеспечиваемые поручительством обязательства;
- размер ответственности поручителя перед
заказчиком;
- форма ответственности поручителя перед
заказчиком;
- обязанность поручителя отвечать перед заказчиком
за неисполнение обязательств по контракту;
- срок действия поручительства.
С договором поручительства предоставляются
следующие документы в отношении поручителя:
- копии бухгалтерской отчетности поручителя,
сданной в налоговый орган в установленном порядке:
- за два последних отчетных года на последнюю
отчетную дату,
- или если договор поручительства заключен до
истечения указанного срока, по выбору поручителя за
два отчетных года, предшествующих последнему
отчетному году;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени поручителя (копия
решения о назначении или об избрании либо копия
приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени поручителя без
доверенности);
- в случае если от имени поручителя действует иное
лицо:
- доверенность на осуществление действий от имени
поручителя, заверенная печатью поручителя и
подписанная руководителем поручителя или
уполномоченным этим руководителем лицом либо
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- копия решения о назначении или об избрании, либо
копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени поручителя без доверенности;
- копии учредительных документов поручителя.
Поручителем по договору поручительства может
выступать юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации.
Поручитель должен соответствовать следующим
требованиям:
- капитал и резервы, указанные в соответствующем
разделе бухгалтерской отчетности поручителя,
должны:
- составлять не менее чем триста миллионов рублей,
- превышать размер поручительства не менее чем в
десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности,
должна:
- превышать не менее чем в три раза размер
поручительства,
- или составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий)
поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна:
- составлять не менее чем триста миллионов рублей,
- превышать не менее чем в десять раз размер
поручительства,
- или составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя указанным требованиям
определяется по данным бухгалтерской отчетности за
два последних отчетных года или, если договор
поручительства заключен до истечения указанного
срока, по выбору поручителя за два отчетных года,
предшествующих последнему отчетному году, за каждый
отчетный год отдельно
9
Порядок
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта
Документ об обеспечении исполнения контракта
направляется оператору электронной площадки в форме
электронного документа.
Безотзывная банковская гарантия, договор залога
денежных средств, договор поручительства или
договор банковского вклада (депозит)
предоставляются по каждому лоту отдельно.
Факт внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения государственного контракта
подтверждается в форме электронного документа:
- платежным поручением с отметкой банка об оплате
или
- квитанцией, чеком (в случае наличной формы
оплаты) или
- выпиской из банка (в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи системы
"Банк-клиент").
В случае если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по государственному
контракту перестало быть действительным, закончило
свое действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) своих обязательств по
государственному контракту, соответствующий
поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в течение
10 (десяти) банковских дней предоставить
государственному заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по
государственному контракту на тех же условиях и в
том же размере
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от ______ руб. до __________ руб. (от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене контракта:
а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене контракта, равное нулю;
в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной цифровой подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной цифровой подписи.
7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При этом:
- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта, независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных п/п а), б) и в) п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ N ___
1. Наименование товаров.
2. Количество товаров.
3. Требования к качеству товаров.
4. Требования к техническим характеристикам товаров.
5. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
6. Требования к безопасности товаров.
7. Требования к размерам товаров.
8. Требования к упаковке товаров.
9. Требования к отгрузке товаров.
10. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
11. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.2. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.3. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
1. Наименование работ.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
3. Объем работ.
4. Требования к качеству работ.
5. Требования к техническим характеристикам работ.
6. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
7. Требования к безопасности работ.
8. Требования к результатам работ.
9. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
9.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
9.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
1. Наименование услуг.
2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
3. Объем услуг.
4. Требования к качеству услуг.
5. Требования к техническим характеристикам услуг.
6. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
7. Требования к безопасности услуг.
8. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
8.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
8.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на оказание услуг, при оказании которых используется товар.
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ N ______
1. Преамбула.
2. Предмет государственного контракта (в том числе в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, сведения о товаре (товарный знак и(или) конкретные показатели), характеристики товара).
3. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
4. Срок исполнения государственного контракта.
5. Права и обязанности сторон.
6. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
7. Ответственность сторон.
8. Гарантийные обязательства.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
10. Порядок урегулирования споров.
11. Вступление государственного контракта в силу.
12. Расторжение и изменение государственного контракта.
13. Заключительные положения.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
ИНН
4
Место нахождения
5
Почтовый адрес
6
Номер контактного телефона
7
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства
Указать: проводится/не
проводится
8
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
9
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
6
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать: проводится/не
проводится
7
Неприостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
8
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Примечание: место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
Примечание: место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 3 настоящей формы, должно соответствовать адресу регистрации, указанному в документе, удостоверяющем личность участника размещения заказа.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Участник размещения заказа предлагает поставить товар (выполнить работы,
оказать услуги), а именно:
____________________________________
название закупки
Согласие на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг), соответствующих
требованиям документации об открытом
аукционе в электронной форме, на условиях,
предусмотренных документацией об открытом
аукционе в электронной форме
Согласен/Не согласен (указать)
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
N
п/п
Наименование
товара с
указанием марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
--------------------------------
<*> Примечание. Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения и товарам, происходящим из Республики Беларусь, по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе
в электронной форме (пункт, раздел), которые
требуют разъяснения
Вопрос
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Примечание. Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время подачи заявки на участие в открытом аукционе должны
соответствовать сведениям электронного документа, направленного
оператором электронной площадки.
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Дата и номер протокола открытого аукциона
в электронной форме
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона в
электронной форме
Приложение 5
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ УТВЕРЖДАЮ│
│ ___________________________│
│ (должность руководителя │
│ государственного заказчика)│
│ _________ _________________│
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│ │
│ "___" ___________ 201__ г.│
│ м.п. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ │
│ (ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) │
│ │
│ │
│ │
│ Наименование предмета открытого аукциона │
│ в электронной форме __________________________ │
│ │
│ Номер (код) закупки __________________________ │
│ │
│ Государственный заказчик __________________________ │
│ │
│ Специализированная организация __________________________ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ 201__ год │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ГЛАВА IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд - осуществляемые в установленном порядке действия государственного заказчика, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Государственные нужды Пермского края - обеспечиваемые за счет средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников финансирования потребности Пермского края, государственных заказчиков Пермского края в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Пермского края, государственных заказчиков Пермского края, в том числе для реализации региональных целевых программ.
Официальный сайт - официальный сайт Пермского края в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края - "Госзаказ Пермского края" (goszakaz.perm.ru).
Электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Отбор электронных площадок осуществляется Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России. До начала функционирования электронных площадок операторов электронных площадок, отобранных Минэкономразвития Российской Федерации совместно с ФАС России, осуществляется функционирование операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации.
Уполномоченный орган - орган исполнительной власти Пермского края, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков Пермского края, - Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края (Постановление Правительства Пермского края от 22.12.2006 N 102-п "Об утверждении Положения о Министерстве развития предпринимательства и торговли Пермского края" (с изменениями и дополнениями).
Государственный заказчик (заказчик) - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное государственным заказчиком или уполномоченным органом для осуществления функций по размещению государственного краевого заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт, в частности для разработки документации об открытом аукционе в электронной форме, размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме и осуществления иных связанных с обеспечением проведения открытого аукциона в электронной форме функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени государственного заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у государственного заказчика или уполномоченного органа. Специализированная организация не может быть участником размещаемого заказа.
Участник размещения заказа - субъект малого предпринимательства.
К субъектам малого предпринимательства относятся потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, а также физические лица, внесенные в Единый реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее по тексту документации об открытом аукционе - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ).
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить государственный контракт, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет и победителем которых признается лицо, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации и который предложил наиболее низкую цену государственного контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона в электронной форме на:
- выполнение технического обслуживания и(или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом аукционе в электронной форме, и наиболее низкая цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования;
- оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги;
- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на продажу права заключить контракт. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить контракт.
Предмет открытого аукциона в электронной форме - право на заключение государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Лот - определенная извещением и документацией об открытом аукционе в электронной форме неделимая часть предмета торгов, обособленная государственным заказчиком в целях эффективного использования бюджетных средств, т.е. группа однородных по характеристикам товаров, работ или услуг в составе предмета открытого аукциона в электронной форме, которой присвоен определенный порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена, срок и иные условия исполнения контракта.
По каждому лоту определяется отдельное лицо, получающее право на заключение отдельного государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пермского края.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный государственным заказчиком (уполномоченным органом, специализированной организацией) и утвержденный государственным заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:
- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям государственного заказчика;
- порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;
- требования к участникам размещения заказа;
- проект государственного контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;
- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) - комплект документов, представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме.
Электронный документ - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Передача документа по электронной почте (электронное письмо) не является формой электронного документа.
Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается электронной цифровой подписью.
Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, указанная в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, которая составляет от 0,5 до 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.
Аукционная (Единая) комиссия - коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
Порядок формирования и работы Единой комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Единой комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.
Участник открытого аукциона - участник размещения заказа, допущенный Единой комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (или первой и второй части заявки, в случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме). Размещается на электронной площадке в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие открытом аукционе в электронной форме.
Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется оператором электронной площадки по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме и размещается на электронной площадке оператором электронной площадки в течение тридцати минут с момента окончания открытого аукциона в электронной форме.
Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме - документ, который оформляется Единой комиссией и заказчиком, уполномоченным органом по итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный государственным заказчиком от имени Пермского края в целях обеспечения государственных нужд Пермского края.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов для нужд Пермского края:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов);
- Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р "О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона";
- Постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 N 16-п "О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков, и государственных заказчиков";
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе в электронной форме (по соответствующему лоту).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5).
Обжалование действий (бездействия) государственного заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.
В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении контракта, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.
Глава II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
3
Почтовый адрес
4
Контактное лицо
5
Телефон
6
Адрес электронной почты
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ
1
Наименование
2
Место нахождения
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
3
Почтовый адрес
614006, Пермский край, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 56
4
Телефон
+7 (342) 217-67-42
5
Факс
+7 (342) 217-67-41
6
Порядок формирования и
работы комиссии
Приказ Министерства развития торговли и
предпринимательства Пермского края от 12.03.2009
N СЭД-03.02-03-26
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
1
Лот N 1
1.1
Предмет
государственного
контракта
1.2
Количество
поставляемого товара,
объем выполняемых
работ, оказываемых
услуг
1.3
Место поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
1.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
1.5
Начальная
(максимальная) цена
контракта
1.6
Источник финансирования
1.7
Величина понижения
начальной
(максимальной) цены
контракта - "шаг
аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет _____
руб. ____ копеек
1.8
Форма оплаты
1.9
Сроки оплаты
1.10
Порядок оплаты
1.11
Порядок формирования
цены контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
1.12
Валюта, используемая
для формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
1.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ
1.14
Сведения о возможности
увеличения количества
поставляемых товаров
при заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт,
количество поставляемого товара может быть
увеличено на сумму, не превышающую разницу между
ценой контракта, предложенной таким участником,
и начальной (максимальной) ценой контракта
(лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, на количество
товара, указанное в настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме
1.15
Сведения о возможности
изменения
предусмотренного
контрактом количества
товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более
чем на десять процентов при изменении
потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров
по согласованию с поставщиком первоначальная
цена контракта может быть изменена
пропорционально количеству товаров, но не более
чем на десять процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке
товаров цена контракта будет изменена указанным
выше образом при внесении соответствующих
изменений в контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара
и цена единицы товара при сокращении потребности
в поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта
на предусмотренное в контракте количество такого
товара
1.16
Сведения о возможности
снижения цены контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена
без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения государственного контракта
2
Лот N 2 и т.д.
2.1
Предмет
государственного
контракта
2.2
Количество
поставляемого товара,
объем выполняемых
работ, оказываемых
услуг
2.3
Место поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг
2.4
Условия и сроки
(периоды) поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
2.5
Начальная
(максимальная) цена
контракта
2.6
Источник финансирования
2.7
Величина понижения
начальной
(максимальной) цены
контракта - "шаг
аукциона"
Шаг аукциона от 0,5% до 5%, что составляет _____
руб. ____ копеек
2.8
Форма оплаты
2.9
Сроки оплаты
2.10
Порядок оплаты
2.11
Порядок формирования
цены контракта
Цена контракта должна включать все расходы на
выполнение Технического задания (Спецификации) в
полном объеме, а также расходы на (указать):
- перевозку,
- страхование,
- уплату таможенных пошлин,
- уплату налогов,
- другие обязательные платежи
2.12
Валюта, используемая
для формирования цены
контракта
Рубль Российской Федерации/иностранная валюта
(указать)
2.13
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ
2.14
Сведения о возможности
увеличения количества
поставляемых товаров
при заключении
контракта
При заключении контракта по согласованию с
участником открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт,
количество поставляемого товара может быть
увеличено на сумму, не превышающую разницу между
ценой контракта, предложенной таким участником,
и начальной (максимальной) ценой контракта
(лота).
Цена единицы товара определяется как частное от
деления цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается контракт, на количество
товара, указанное в настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме
2.15
Сведения о возможности
изменения
предусмотренного
контрактом количества
товаров
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком количество всех предусмотренных
контрактом товаров может быть изменено не более
чем на десять процентов при изменении
потребности в товарах, на поставку которых
заключен контракт.
При поставке дополнительного количества товаров
по согласованию с поставщиком первоначальная
цена контракта может быть изменена
пропорционально количеству товаров, но не более
чем на десять процентов этой цены контракта.
В случае сокращения потребности в поставке
товаров цена контракта будет изменена указанным
выше образом при внесении соответствующих
изменений в контракт.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара
и цена единицы товара при сокращении потребности
в поставке части такого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта
на предусмотренное в контракте количество такого
товара
2.16
Сведения о возможности
снижения цены контракта
В ходе исполнения контракта по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена
государственного контракта может быть снижена
без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения государственного контракта
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1
Участники размещения
заказа
Субъекты малого предпринимательства
2
Обязательные требования
к участникам размещения
заказа
Участник размещения заказа должен
соответствовать (выбрать из списка):
- требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом открытого аукциона;
- требованию о непроведении ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствии решения арбитражного суда о признании
участника размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства (для
юридического лица и индивидуального
предпринимателя);
- требованию о неприостановлении деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в открытом аукционе;
- требованию об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в открытом аукционе не принято;
- требованиям части 1 статьи 4 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ:
- суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) участника размещения заказа
(юр. лица) не должна превышать 25% (за
исключением активов акционерных инвестиционных
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов);
- доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юр. лицам, не являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства, в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа (юр. лица) не должна
превышать 25%;
- средняя численность работников за
предшествующий календарный год не должна
превышать 100 человек включительно;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг)
за предшествующий год без учета НДС не должна
превышать 400 млн. рублей
3
Требования к участникам
размещения заказа,
установленные
государственным
заказчиком
(Выбрать из списка)
- Обладание участниками размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности;
- отсутствие сведений об участниках размещения
заказа в реестре недобросовестных поставщиков
РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1
Дата начала
предоставления
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
2
Дата окончания срока
подачи запроса о
предоставлении
разъяснений
"___" ________ 201__ г.
3
Порядок предоставления
разъяснений
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме вправе
направить на адрес электронной площадки любой
участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке.
Запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.1, установленной в главе
VII "Образцы форм запросов и уведомлений для
участников размещения заказа".
Запрос направляется на адрес электронной
площадки в форме электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить не
более чем три запроса о разъяснении положений
документации об открытом аукционе в электронной
форме в отношении одного открытого аукциона в
электронной форме.
В течение двух дней со дня поступления запроса
разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме размещается на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке).
Разъяснение положений документации об открытом
аукционе в электронной форме не должно изменять
ее суть
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Требования к содержанию
и составу заявки на
участие в аукционе в
электронной форме
Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме подается в форме электронного
документа и состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме должна содержать:
1. Сведения о согласии участника размещения
заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, соответствующих требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме, на условиях, предусмотренных
такой документацией (при необходимости <*>).
Сведения могут быть подготовлены по форме 1.2.1.
--------------------------------
<*> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации.
2. Сведения о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товара, которые
могут быть подготовлены по форме 1.2.2 с
указанием товарного знака <**>.
(Указанные сведения предоставляются в случае
подачи заявки на поставку товара, а также на
выполнение работ, оказание услуг, при
выполнении, оказании которых используется товар,
при необходимости <**>).
--------------------------------
<**> См. п/п 1-3 п. 2 раздела 7 Информационной
карты настоящей документации).
Первая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме может содержать
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме должна содержать
(пункты 2, 3.1-3.4 выбрать из списка):
1. Сведения и документы об участнике размещения
заказа, подавшем заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме:
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.1.2. Решение об одобрении крупной сделки в
соответствии с учредительными документами или
копию такого решения (в случае, если поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе в электронной форме,
обеспечения исполнения контракта являются для
участника размещения заказа крупной сделкой (при
необходимости в случаях, установленных
законодательством);
1.2. Для индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица:
1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.3. Для физических лиц:
1.3.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, идентификационный номер
налогоплательщика, сведения о месте жительства,
номер контактного телефона, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа";
1.4. Для иностранных лиц:
1.4.1. Фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физических лиц), номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика, которые могут быть
подготовлены по форме 1.1 "Сведения об участнике
размещения заказа".
2. Копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- _____________________________________________
-
_______________________________________________
(если в соответствии с законодательством
Российской Федерации документы передаются вместе
с товаром, то в составе заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме такие
документы не представляются).
3. Документы, подтверждающие соответствие
участника размещения заказа установленным
требованиям и условиям допуска к участию в
открытом аукционе в электронной форме, или копии
таких документов:
3.1. Копии документов, подтверждающих
соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом
открытого аукциона в электронной форме:
- _____________________________________________
- _____________________________________________
3.2. Документы, подтверждающие обладание
участником размещения заказа исключительными
правами на объекты интеллектуальной
собственности:
- _____________________________________________
- _____________________________________________
3.3. Копия разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию (по
одному объекту на выбор участника размещения
заказа);
3.4. Копия акта приемки объекта капитального
строительства по этому же объекту (за
исключением случая, если застройщик является
лицом, осуществляющим строительство).
Для подтверждения соответствия требованию о
выполнении участником размещения заказа работ по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства за
последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, по
объекту, введенному или принятому в эксплуатацию
до 01.01.2006, участник размещения заказа вместо
документов, указанных в п. 3.3 и п. 3.4, вправе
предоставить документы, подтверждающие ввод или
приемку объекта капитального строительства в
эксплуатацию, и (при необходимости) документы,
подтверждающие стоимость такого объекта
(контракт, платежные и иные документы,
подтверждающие стоимость объекта)
2
Требования к описанию
поставляемого товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
1. При размещении заказа на поставку товара:
1.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание
на товарный знак:
- при предложении поставки товара, указание
на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форме, предоставляется согласие на поставку
товаров, товарный знак которого соответствует
товарному знаку, указанному в главе IV
"Техническое задание (спецификация)" настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме,
- при предложении поставки товара,
эквивалентного товару, указание на товарный знак
которого содержится в главе IV "Техническое
задание (спецификация)" настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются сведения о функциональных и
качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак.
Согласие в указанном случае не оформляется;
1.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует
указание на товарный знак, при предложении
поставки товара, конкретные показатели которого
соответствуют значениям, установленным в
документации об открытом аукционе в электронной
форме, предоставляются сведения о функциональных
и качественных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, содержащие конкретные
показатели товаров и указание на товарный знак
(при его наличии).
2. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг предоставляется согласие
участника размещения заказа на выполнение работ,
оказание услуг на условиях, предусмотренных
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
3. При размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг, для выполнения, оказания которых
используется товар:
3.1. в случае, когда документация об открытом
аукционе в электронной форме содержит указание
на товарный знак товара:
3.1.1. при предложении использования товара,
указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной
форм, предоставляется согласие на выполнение
работ, оказание услуг с использованием товара,
товарный знак которого соответствует товарному
знаку товара, указанному в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
3.1.2. при предложении использования товара,
конкретные показатели которого соответствуют
значениям, установленным в документации об
открытом аукционе в электронной форме,
предоставляются:
- согласие на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных настоящей документацией об
открытом аукционе в электронной форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели
товаров и указание на товарный знак;
3.2. в случае, когда в документации об открытом
аукционе в электронной форме отсутствует
указание на товарный знак товара, при предложении
использования товара, эквивалентного товару,
указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме, предоставляются:
- согласие на выполнение работ, оказание услуг
на условиях, предусмотренных настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме,
- сведения о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах)
товаров, содержащие конкретные показатели
товаров и указание на товарный знак.
4. Показатели, характеризующие товары, должны
соответствовать или быть не ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)".
Участник размещения заказа может оформить
указанные сведения по форме 1.2.2.
5. Описание поставляемых товаров должно
соответствовать образцу/макету
товара/изображению товара в трехмерном измерении
(указать) согласно приложению к главе IV
"Техническое задание (Спецификация)".
6. При описании условий и предложений участник
размещения заказа должен применять общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативных правовых
актов Российской Федерации, если иное не указано
в главе IV "Техническое задание (Спецификация)".
В описании условий и предложений участник
размещения заказа не должен допускать
двусмысленных толкований
3
Инструкция по
заполнению заявки
1. В случае если участник размещения заказа
планирует принять участие в открытом аукционе в
электронной форме по нескольким или всем лотам,
он должен подготовить заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме (и первую,
и вторую части) на каждый лот отдельно.
2. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме, подготовленная участником
размещения заказа, должна быть заполнена на
русском языке. Отдельные документы (или их
части), предоставленные участником размещения
заказа в составе заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, могут быть
подготовлены на другом языке при условии, что к
ним будет прилагаться точный перевод необходимых
разделов на русский язык.
Удостоверение верности перевода с иностранного
языка на русский язык осуществляется в
соответствии со статьей 81 Основ
законодательства Российской Федерации о
нотариате, утвержденных Верховным Советом РФ 11
февраля 1993 года N 4462-1.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна быть подписана
электронно-цифровой подписью участника
размещения заказа или лица, имеющего право
действовать от имени участника размещения заказа
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Размер обеспечения
заявки
Лот N 1: _____%, что составляет _______ руб.
________ копеек, НДС не облагается.
Лот N 2: и т.д.
2
Порядок внесения
обеспечения заявки
1. Участие в открытом аукционе в электронной
форме возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, денежных средств,
в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету, в размере не менее, чем размер
обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, предусмотренный
настоящей документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
2. Денежные средства вносятся на счет участника
размещения заказа, открытый оператором
электронной площадки, для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме.
3. Поступление заявки является поручением о
блокировании операций по счету в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме.
4. Требование обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме в равной
мере распространяется на всех участников
размещения заказа
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата и время окончания
срока подачи заявок
"___" _________________ 201__ г., время
"___:___"(время местное)
2
Порядок подачи заявок
1. Участник размещения заказа вправе подать
только одну заявку в отношении каждого предмета
открытого аукциона в электронной форме (лота).
2. Участник размещения заказа вправе подать
заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента
размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 -
на электронной площадке) извещения о проведении
открытого аукциона в электронной форме до
предусмотренных пунктом 1 раздела 9 настоящей
документации об открытом аукционе в электронной
форме даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме (и первая, и вторая части)
направляется участником размещения заказа
оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих
предусмотренные пунктом 1 раздела 7
Информационной карты настоящей документации
части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
4. В течение одного часа с момента получения
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме оператор электронной площадки
обязан присвоить заявке порядковый номер и
подтвердить в форме электронного документа,
направляемого участнику размещения заказа,
подавшему заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме, ее получение с указанием
присвоенного ей порядкового номера
3
Возврат заявок
В течение одного часа с момента получения заявки
на участие в открытом аукционе в электронной
форме оператор электронной площадки обязан
возвратить заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме подавшему ее участнику
размещения заказа в случае:
- предоставления участником размещения заказа
документов и сведений в форме электронных
документов, не подписанных электронно-цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от
имени участника размещения заказа;
- отсутствия на счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме, участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в
открытом аукционе, денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, в отношении
которых не осуществлено блокирование;
- подачи одним участником размещения заказа двух
и более заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного и того же
лота при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны;
- получения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме после дня и времени
окончания срока подачи заявок;
- подачи заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме позднее чем за три месяца до
окончания срока аккредитации данного участника
размещения заказа
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Порядок изменения
заявок
Участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
не вправе изменять заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме. Внесение изменений
в заявку допускается путем отзыва ранее поданной
заявки
2
Порядок и сроки отзыва
заявок
1. Участник размещения заказа, подавший заявку
на участие в открытом аукционе в электронной
форме, вправе отозвать заявку на участие в
открытом аукционе не позднее окончания срока
подачи заявок, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
2. Любой участник открытого аукциона в
электронной форме, за исключением участников
открытого аукциона, заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме которых получили
первые три порядковых номера в соответствии с
протоколом подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме, вправе отозвать заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
направив уведомление об этом оператору
электронной площадки, с момента опубликования
указанного протокола до момента направления
участнику открытого аукциона проекта
государственного контракта.
3. Уведомление об отзыве заявки по
соответствующему лоту может быть подготовлено по
форме 2.2, установленной в главе VII "Образцы
форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа"
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата заседания Единой
комиссии по
рассмотрению первых
частей заявок
"____"_________________ 201_ г.
2
Время заседания Единой
комиссии по
рассмотрению первых
частей заявок
"__:___" час. (местного времени)
3
Место рассмотрения
первых частей заявок
Адрес: _______________________________________
каб. ____
4
Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей заявок
"____"________________ 201_ г., но не позднее 7
дней со дня окончания срока подачи заявок
5
Порядок рассмотрения
первой части заявок
Единая комиссия рассматривает первые части
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме на соответствие требованиям,
установленным в разделе 7 Информационной карты.
На основании результатов рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме
Единая комиссия принимает решение по каждому
лоту отдельно:
- о признании открытого аукциона несостоявшимся,
в случае поступления единственной заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме
или в случае отсутствия заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме
не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о допуске участника размещения заказа к
участию в открытом аукционе в электронной форме
и о признании участника размещения заказа
участником открытого аукциона;
- об отказе в допуске участнику размещения
заказа к участию в открытом аукционе в
электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся в связи с отказом в допуске
к участию в открытом аукционе в электронной
форме всем участникам размещения заказа или
допуском к участию в открытом аукционе в
электронной форме только одного участника
размещения заказа;
- о рассмотрении вторых частей заявок после
проведения открытого аукциона в электронной
форме
6
Основания для отказа в
допуске к участию в
открытом аукционе
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в
пункте 1 раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений о
поставляемых товарах, выполняемых работах,
оказываемых услугах, содержащихся в
представленных участником размещения заказа
документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация), указанные в
заявке участника размещения заказа, которые не
могут использоваться без дополнительной
проверки, в информации о поставляемых товарах,
выполняемых видах и объемах работ, услуг,
указанных в различных документах заявки.
3. Заявка на участие в открытом аукционе не
соответствует требованиям настоящей документации
об открытом аукционе:
- показатели, характеризующие товары,
предложенные участником размещения заказа в
заявке на участие в открытом аукционе, не
соответствуют или ниже показателей,
установленных в главе IV "Техническое задание
(Спецификация)";
- отсутствуют сведения о стране
происхождения товара (применяется в случае
предоставления преференции участникам размещения
заказа, осуществляющим поставку товаров
российского происхождения и товаров,
происходящих из Республики Беларусь)
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Дата проведения
открытого аукциона в
электронной форме
"_____" _____________ 200_ г.
2
Время проведения
открытого аукциона в
электронной форме
Время проведения открытого аукциона в
электронной форме устанавливается оператором
электронной площадки
3
Место проведения
открытого аукциона в
электронной форме
(адрес электронной
площадки)
4
Разъяснения результатов
открытого аукциона в
электронной форме
3. Любой участник открытого аукциона в
электронной форме после размещения на
электронной площадке протокола проведения
открытого аукциона в электронной форме вправе
направить оператору электронной площадки запрос
о разъяснении результатов открытого аукциона.
Оператор электронной площадки в течение двух
рабочих дней со дня поступления данного запроса
обязан предоставить такому участнику открытого
аукциона соответствующие разъяснения.
4. Запрос о разъяснении результатов открытого
аукциона в электронной форме может быть
подготовлен по форме 2.3, установленной в
главе VII "Образцы форм запросов и уведомлений
для участников размещения заказа"
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Срок рассмотрения
вторых частей заявок
Не позднее "___" __________ 201__ г.
2
Место рассмотрения
вторых частей заявок
Адрес: ________________________________________
каб. ____
3
Порядок рассмотрения
вторых частей заявок
1. Единая комиссия рассматривает:
1.1. вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме на соответствие
требованиям к содержанию и составу вторых частей
заявок, установленным в разделе 7 Информационной
карты,
1.2. вторые части заявок, документы и сведения,
содержащиеся на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме в реестре участников
размещения заказа, получивших аккредитацию на
электронной площадке, а именно:
а) наименование участника размещения заказа (для
юридических лиц), Ф.И.О. (для физических лиц),
б) ИНН участника размещения заказа,
в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц)
или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей)
или копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц), или перевод документов о
государственной регистрации (для иностранных
лиц),
г) копии учредительных документов (для
юридических лиц),
д) копии документов, подтверждающих полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица,
е) решение об одобрении или о совершении по
результатам открытых аукционов в электронной
форме сделок от имени участника размещения
заказа - юридического лица
на предмет соответствия участников размещения
заказа требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
При этом заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может быть признана
не соответствующей требованиям документации об
открытом аукционе в электронной форме на
основании получения документов, предусмотренных
в ч. в) п/п 1 п. 3 настоящего раздела
документации, более чем за шесть месяцев до даты
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
2. Единая комиссия рассматривает вторые части
заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме, а также документы и сведения,
содержащиеся в реестре участников размещения
заказа, получивших аккредитацию на электронной
площадке, до принятия решения о соответствии пяти
заявок на участие в открытом аукционе
требованиям, предусмотренным настоящей
документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
3. В случае если в открытом аукционе принимали
участие менее десяти участников открытого
аукциона и менее пяти заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме
соответствуют указанным требованиям, Единая
комиссия рассматривает вторые части всех
поданных заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме. Рассмотрение начинается с
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, поданной участником открытого
аукциона, предложившим наиболее низкую цену
контракта (в случае если цена снижена до 0,00
руб. - наиболее высокую цену за право заключения
контракта).
4. На основании результатов рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе в электронной
форме Единая комиссия принимает решение по
каждому лоту отдельно:
- о признании заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме соответствующей
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме;
- о признании заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме не соответствующей
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме;
- о признании открытого аукциона в электронной
форме несостоявшимся, в случае признания
соответствующей всем требованиям и условиям
настоящей документации об открытом аукционе в
электронной форме единственной второй части
заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме или в случае признания
несоответствующими всех вторых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- о признании единственной второй части заявки
на участие в открытом аукционе в электронной
форме не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной
форме;
- о признании победителем участника открытого
аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме которого
соответствует требованиям настоящей документации
об открытом аукционе в электронной форме
4
Основания для признания
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
не соответствующей
требованиям и условиям
документации об
открытом аукционе в
электронной форме
1. Участник размещения заказа не предоставил
документы, перечень которых установлен в
пункте 1 раздела 7 Информационной карты.
2. Установлена недостоверность сведений об
участнике размещения заказа, содержащихся в
представленных документах.
Под недостоверностью понимаются неполные,
противоречивые, вызывающие сомнения в своей
достоверности сведения (информация) об участнике
размещения заказа, которые не могут
использоваться без дополнительной проверки
(например, несоответствие адресов участника
размещения заказа, лиц, имеющих право
действовать от имени участника размещения
заказа, указанных в различных документах;
истечение сроков полномочий лица, имеющего право
действовать от имени участника размещения заказа,
и т.д.).
3. Документы, поданные в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме,
перечень которых установлен в пункте 1 раздела 7
Информационной карты, не соответствуют
требованиям настоящей документации об открытом
аукционе в электронной форме.
4. Участник размещения заказа не соответствует
требованиям, установленным в разделе 5
Информационной карты.
5. В реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке,
документы, указанные в п/п 1 п. 3 настоящего
раздела:
5.1. отсутствуют;
5.2. не соответствуют требованиям документации;
5.3. содержат недостоверные сведения об
участнике размещения заказа.
Единая комиссия обязана отстранить участника
размещения заказа от участия в открытом аукционе
в электронной форме по соответствующему лоту на
любом этапе его проведения вплоть до заключения
государственного контракта в случае установления
факта:
- предоставления заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, представленных
участником размещения заказа в составе заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
- проведения ликвидации юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании
участника размещения заказа (юридического лица
или индивидуального предпринимателя) банкротом и
об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- нахождения имущества участника размещения
заказа под арестом, наложенным по решению суда,
балансовая стоимость которого на момент
истечения срока заключения контракта превышает
25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный
период;
- наличия у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что
участник размещения заказа не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1
Срок подписания
государственного
контракта
Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на
официальном сайте (до 01.01.2011 - на электронной
площадке) протокола подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме.
Проект контракта составляется путем включения в
него цены контракта, предложенной участником
открытого аукциона, с которым заключается
контракт, сведений о товаре (товарный знак
и(или) конкретные показатели товара), указанных
в заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме такого участника
2
Порядок подписания
государственного
контракта
1. В случае если:
1.1. открытый аукцион признан несостоявшимся и
единственная поступившая заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме признана
соответствующей требованиям настоящей
документации, заказчик в течение четырех дней со
дня размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме направляет
оператору электронной площадки без электронной
цифровой подписи заказчика проект контракта;
1.2. открытый аукцион признан несостоявшимся и
принято решение о признании единственного
участника размещения заказа участником открытого
аукциона или, в случае если заявка только
одного участника аукциона признана
соответствующей требованиям настоящей
документации, заказчик, специализированная
организация в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке протокола
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме направляют
оператору электронной площадки без электронной
цифровой подписи заказчика проект контракта;
1.3. заключается контракт с победителем
открытого аукциона в электронной форме или с
иным участником открытого аукциона в электронной
форме, заявка которого признана соответствующей
настоящей документации, заказчик в течение пяти
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме направляет оператору
электронной площадки без электронной цифровой
подписи заказчика проект контракта.
2. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта оператор электронной площадки
направляет проект контракта участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона), с которым
заключается контракт.
3. В течение пяти дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанные электронной цифровой
подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или протокол разногласий, в случае наличия
разногласий по проекту контракта.
В протоколе разногласий указываются положения
проекта контракта, не соответствующие извещению
о проведении открытого аукциона в электронной
форме, документации об открытом аукционе в
электронной форме и заявке на участие в открытом
аукционе в электронной форме этого участника
размещения заказа, с указанием соответствующих
положений данных документов.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет его заказчику.
4. В течение трех дней со дня получения
протокола разногласий заказчик рассматривает и
направляет оператору электронной площадки без
подписи:
- доработанный проект контракта с учетом всех
поступивших замечаний,
- или проект контракта с приложением документа,
содержащего причины отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания.
При этом направление проекта контракта с
указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания допускается при
условии, что участник открытого аукциона, с
которым заключается контракт, направил протокол
разногласий не позднее чем в течение тринадцати
дней со дня размещения на электронной площадке
протокола подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме.
5. В течение одного часа с момента получения
документов, предусмотренных п/п 4 настоящего
раздела, оператор электронной площадки
направляет такие документы без электронной
цифровой подписи заказчика участнику открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт.
6. В течение трех дней со дня получения
документов, указанных в п/п 4 п. 2 настоящего
раздела, участник открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанные электронной цифровой
подписью:
- проект контракта,
- документ об обеспечении исполнения контракта в
случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения
контракта,
или предусмотренный п/п 3 п. 2 настоящего
раздела протокол разногласий.
В течение одного часа с момента получения
протокола разногласий оператор электронной
площадки направляет такой протокол разногласий
заказчику.
7. В случае повторного направления протокола
разногласий заказчик в течение трех дней со дня
получения рассматривает данные разногласия и
действует в порядке, установленном п/п. 4 п. 2
настоящего раздела.
8. В течение одного часа с момента получения
проекта контракта, подписанного электронной
цифровой подписью, а также документа об
обеспечении исполнения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью, но не ранее чем
через десять дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме, оператор
электронной площадки направляет заказчику
подписанный проект контракта и документ об
обеспечении исполнения контракта.
9. Заказчик в течение трех дней со дня получения
от оператора электронной площадки проекта
контракта направляет оператору электронной
площадки контракт, подписанный электронной
цифровой подписью заказчика.
10. Оператор электронной площадки в течение
одного часа с момента получения контракта,
подписанного электронной цифровой подписью
заказчика, направляет подписанный контракт
участнику размещения заказа (участнику открытого
аукциона), с которым заключается контракт.
Государственный контракт считается заключенным с
момента направления оператором электронной
площадки участнику размещения заказа (участнику
открытого аукциона) контракта, подписанного
электронной цифровой подписью государственного
заказчика
3
Случаи признания
участника размещения
заказа (участника
открытого аукциона)
уклонившимся от
заключения контракта
1. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок проекта
государственного контракта, подписанного
электронной цифровой подписью.
2. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок документа об
обеспечении исполнения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью (при
установлении).
3. Непредставление оператору электронной
площадки в установленный срок протокола
разногласий, подписанного электронной цифровой
подписью (в случае подписания такого протокола
при наличии разногласий)
4
Последствия уклонения
от заключения контракта
В случае если участник размещения заказа
(участник открытого аукциона), с которым
заключается контракт, уклонился от его
заключения, сведения о таком участнике
размещения заказа (участнике открытого аукциона)
включаются в реестр недобросовестных
поставщиков.
Наличие сведений о поставщике (исполнителе,
подрядчике) в реестре недобросовестных
поставщиков лишает его права участия в торгах и
запросах котировок сроком на 2 (два) года
5
Условие заключения
контракта на поставку
товаров, происходящих
из иностранных
государств
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме признан участник аукциона,
заявка которого содержит предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранных государств,
государственный контракт заключается по цене,
предложенной таким участником аукциона,
сниженной на 15% от предложенной цены контракта
(лота)
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1
Размер обеспечения
исполнения контракта
Лот N 1: ____% (________________ руб. __________
копеек).
Лот N 2: и т.д.
В случае проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключить контракт до
достижения цены контракта, превышающей
соответствующее значение начальной
(максимальной) цены контракта, обеспечение
исполнения контракта предоставляется в размере
(%) обеспечения исполнения контракта,
предусмотренном настоящей документацией, исходя
из цены контракта, достигнутой на открытом
аукционе в электронной форме.
В случае если победителем открытого аукциона в
электронной форме или участником открытого
аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, является бюджетное
учреждение, обеспечение исполнения контракта не
требуется
1.1
Обязательства по
государственному
контракту, подлежащие
обеспечению
(Указать обязательства, подлежащие обеспечению)
-
-
2
Срок предоставления
обеспечения исполнения
контракта
В течение шести дней со дня получения проекта
контракта участник размещения заказа (участник
открытого аукциона), с которым заключается
контракт, направляет оператору электронной
площадки подписанный электронной цифровой
подписью документ об обеспечении исполнения
контракта.
По истечении десяти дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме оператор
электронной площадки направляет заказчику
документ об обеспечении исполнения контракта,
подписанный электронной цифровой подписью
участника открытого аукциона или участника
размещения заказа, с которым заключается
государственный контракт
3
Способ обеспечения
исполнения контракта
Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником открытого аукциона
самостоятельно:
- безотзывная банковская гарантия, выданная
банком или иной кредитной организацией или
- договор поручительства или
- передача государственному заказчику в залог
денежных средств (в том числе в форме вклада
(депозита)
4
Требования к
безотзывной банковской
гарантии, выданной
банком или иной
кредитной организацией
- Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской
Федерации;
- в безотзывной банковской гарантии в
обязательном порядке должна быть указана сумма,
в пределах которой банк гарантирует исполнение
обязательств по контракту, которая должна быть
не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на контракт, исполнение
которого она обеспечивает, путем указания на
стороны контракта, название предмета контракта и
ссылки на протокол подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме как основание
заключения контракта;
- в безотзывной банковской гарантии прямо должно
быть предусмотрено право государственного
заказчика на истребование суммы банковской
гарантии полностью или частично в случае
ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по контракту в предусмотренные сроки или
расторжения контракта и его отказа вернуть
полученную сумму аванса. При этом должно быть
предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения исполнения контракта государственный
заказчик направляет в банк письменное
требование, банковскую гарантию, прочие
документы, подтверждающие выплату поставщику
(подрядчику, исполнителю) аванса по контракту
и(или) ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по контракту;
- безотзывная банковская гарантия должна
содержать указание на согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в контракт, не
освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.
С безотзывной банковской гарантией
предоставляется копия лицензии субъекта,
выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию,
на осуществление деятельности по выдаче
безотзывной банковской гарантии
5
Требования к залогу
денежных средств
- Денежные средства, вносимые в обеспечение
исполнения контракта в качестве залога, должны
быть перечислены на счет государственного
заказчика в сумме не менее размера обеспечения
исполнения контракта;
- договор залога денежных средств должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской
Федерации;
- денежные средства возвращаются поставщику
(подрядчику, исполнителю), с которым заключен
государственный контракт, при условии
надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по государственному контракту по
истечении установленного срока и после получения
государственным заказчиком соответствующего
письменного требования поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- денежные средства возвращаются на счет
поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты
которого указаны в письменном требовании.
6
Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств
7
Требования к договору
банковского вклада
(депозита)
- Договор банковского вклада должен
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации и иным
законодательством Российской Федерации;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) по
государственному контракту согласовывает с
государственным заказчиком банк, с которым будет
заключаться договор банковского вклада, и его
существенные условия;
- в договоре банковского вклада должна быть
указана сумма обеспечения исполнения
государственного контракта, которая должна быть
не менее размера обеспечения исполнения
контракта;
- договор банковского вклада должен содержать
указание на соответствующий государственный
контракт, в том числе указание на стороны
контракта, название предмета контракта и ссылки
на протокол подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме как основание заключения
государственного контракта
8
Требования к договору
поручительства и
поручителю
Договор поручительства должен соответствовать
требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Договор поручительства должен быть совершен в
письменной форме.
В договоре поручительства в обязательном порядке
должны быть указаны:
- стороны договора поручительства (заказчик и
поручитель);
- обеспечиваемые поручительством обязательства;
- размер ответственности поручителя перед
заказчиком;
- форма ответственности поручителя перед
заказчиком;
- обязанность поручителя отвечать перед
заказчиком за неисполнение обязательств по
контракту;
- срок действия поручительства.
С договором поручительства предоставляются
следующие документы в отношении поручителя:
- копии бухгалтерской отчетности поручителя,
сданной в налоговый орган в установленном
порядке:
- за два последних отчетных года на последнюю
отчетную дату,
- или если договор поручительства заключен до
истечения указанного срока, по выбору поручителя
за два отчетных года, предшествующих последнему
отчетному году;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени поручителя
(копия решения о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени поручителя без доверенности);
- в случае если от имени поручителя действует
иное лицо:
- доверенность на осуществление действий от
имени поручителя, заверенная печатью поручителя
и подписанная руководителем поручителя или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенная копия такой доверенности;
- копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени поручителя без
доверенности;
- копии учредительных документов поручителя.
Поручителем по договору поручительства может
выступать юридическое лицо, государственная
регистрация которого осуществлена в
установленном порядке на территории Российской
Федерации.
Поручитель должен соответствовать следующим
требованиям:
- капитал и резервы, указанные в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности
поручителя, должны:
- составлять не менее чем триста миллионов
рублей,
- превышать размер поручительства не менее чем в
десять раз;
- чистая прибыль поручителя, указанная в
соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, должна:
- превышать не менее чем в три раза размер
поручительства,
- или составлять более чем сто миллионов рублей;
- стоимость основных средств (в части зданий)
поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна:
- составлять не менее чем триста миллионов
рублей,
- превышать не менее чем в десять раз размер
поручительства,
- или составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя указанным требованиям
определяется по данным бухгалтерской отчетности
за два последних отчетных года или, если договор
поручительства заключен до истечения указанного
срока, по выбору поручителя за два отчетных
года, предшествующих последнему отчетному году,
за каждый отчетный год отдельно
9
Порядок предоставления
обеспечения исполнения
контракта
Документ об обеспечении исполнения контракта
направляется оператору электронной площадки в
форме электронного документа.
Безотзывная банковская гарантия, договор залога
денежных средств, договор поручительства или
договор банковского вклада (депозит)
предоставляются по каждому лоту отдельно.
Факт внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения государственного
контракта подтверждается в форме электронного
документа:
- платежным поручением с отметкой банка об
оплате или
- квитанцией, чеком (в случае наличной формы
оплаты) или
- выпиской из банка (в случае, если перевод
денежных средств осуществлялся при помощи
системы "Банк-клиент").
В случае если по каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по государственному
контракту перестало быть действительным,
закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по государственному контракту, соответствующий
поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в
течение 10 (десяти) банковских дней предоставить
государственному заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по государственному контракту на тех же условиях
и в том же размере
Глава III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от ______ руб. до __________ руб. (от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене контракта:
а) предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которое подано таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене контракта, равное нулю;
в) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, в случае если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной цифровой подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной цифровой подписи.
7. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта. При этом:
- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта, независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных п/п а), б) и в) п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
Предложения о цене контракта, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене контракта, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.
Глава IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО ЛОТУ N ___
12. Наименование товаров.
13. Количество товаров.
14. Требования к качеству товаров.
15. Требования к техническим характеристикам товаров.
16. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров.
17. Требования к безопасности товаров.
18. Требования к размерам товаров.
19. Требования к упаковке товаров.
20. Требования к отгрузке товаров.
21. Требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении.
22. Иные показатели, связанные с определением соответствия товаров потребностям государственного заказчика:
11.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.4. Требования к объему предоставления гарантий качества товаров (при необходимости);
11.5. Требования к обслуживанию товаров и расходам на эксплуатацию (при необходимости) и т.п.
Приложение: Образец/макет/изображение товара в трехмерном измерении или
условия осмотра образца/макета товаров на ___ л.
Приложение
к Техническому заданию (Спецификации)
УСЛОВИЯ ОСМОТРА ОБРАЗЦА/МАКЕТА ТОВАРОВ
Место осмотра
Дата начала осмотра
"___" __________ 201__ г.
Дата окончания осмотра
"___" __________ 201__ г.
Порядок осмотра
График осмотра
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
"___" __________ 201__ г. с __:__ по __:__ час.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛОТУ N ___
10. Наименование работ.
11. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
12. Объем работ.
13. Требования к качеству работ.
14. Требования к техническим характеристикам работ.
15. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
16. Требования к безопасности работ.
17. Требования к результатам работ.
18. Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:
18.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ (при необходимости);
18.2. Требования к объему предоставления гарантий качества работ (при необходимости).
Приложение: Проектно-сметная документация, чертежи и т.д. на ___ л.
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЛОТУ N __
9. Наименование услуг.
10. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию, услуг связи, юридических услуг.
11. Объем услуг.
12. Требования к качеству услуг.
13. Требования к техническим характеристикам услуг.
14. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, указание на товарный знак (при наличии) <*>.
15. Требования к безопасности услуг.
16. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям государственного заказчика:
16.1. Требования к сроку предоставления гарантий качества услуг (при необходимости);
16.2. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг (при необходимости).
--------------------------------
<*> Требования к товару могут быть указаны при размещении заказа на оказание услуг, при оказании которых используется товар.
Глава V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ N ______
15. Преамбула.
16. Предмет государственного контракта (в том числе в случае поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с использованием товара, сведения о товаре (товарный знак и(или) конкретные показатели), характеристики товара).
17. Цена государственного контракта и порядок расчетов.
18. Срок исполнения государственного контракта.
19. Права и обязанности сторон.
20. Порядок приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
21. Ответственность сторон.
22. Гарантийные обязательства.
23. Форс-мажорные обстоятельства.
24. Порядок урегулирования споров.
25. Вступление государственного контракта в силу.
26. Расторжение и изменение государственного контракта.
27. Заключительные положения.
28. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Глава VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ФОРМА 1.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1
Фирменное наименование (наименование)
2
Организационно-правовая форма
3
ИНН
4
Место нахождения
5
Почтовый адрес
6
Номер контактного телефона
7
Непроведение ликвидации участника
размещения заказа и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об
открытии конкурсного производства
Указать: проводится/не
проводится
8
Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
9
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
10
Суммарная доля участия Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований,
иностранных юр. лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных
организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) участника размещения заказа
Продекларировать долю участия
__________ %
11
Доля участия, принадлежащая одному или
нескольким юр. лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
участника размещения заказа
Продекларировать долю участия
__________ %
12
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового
характера и по совместительству,
работников филиалов, представительств и
других обособленных подразделений
юр. лица)
Продекларировать количество
работников
__________ чел.
13
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки
__________ млн. руб.
Примечание. Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа.
СВЕДЕНИЯ
ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА - ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
1
Фамилия, имя, отчество
2
Паспортные данные:
2.1
серия паспорта
2.2
номер паспорта
2.3
дата выдачи паспорта
2.4
орган, выдавший паспорт
3
ИНН
4
Место жительства
5
Номер контактного телефона
6
Отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства
Указать: проводится/не
проводится
7
Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Указать: приостановлена/не
приостановлена
8
Отсутствие задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период
Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
9
Средняя численность работников за
предшествующий календарный год (в том
числе работников, работающих по
договорам гражданско-правового
характера и по совместительству)
Продекларировать количество
работников
__________ чел.
10
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий год без учета
НДС
Продекларировать размер
выручки
__________ млн. руб.
Примечание. Место жительства участника размещения заказа, указанное в п. 4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в течение года, в котором подается заявка на участие в открытом аукционе, по пунктам 8 и 9 указывают сведения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до окончания месяца, предшествующего месяцу подачи заявки.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства
и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
ФОРМА 1.2.1. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
СВЕДЕНИЯ
О СОГЛАСИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)
Участник размещения заказа предлагает поставить товар (выполнить работы,
оказать услуги), а именно:
____________________________________
название закупки
Согласие на поставку товаров <*>
(выполнение работ, оказание услуг),
соответствующих требованиям документации
об открытом аукционе в электронной форме
на условиях, предусмотренных документацией
об открытом аукционе в электронной форме
Согласен/Не согласен (указать)
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)
ТОВАРОВ
N
п/п
Наименование
товара с
указанием марки
(модели)
Характеристики товара
Страна
происхождения
товара <*>
Технические,
функциональные
и качественные
характеристики
Размер
(габариты),
упаковка
(фасовка)
Количество
товара в
единицах
измерения
1
2
3
4
5
6
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несу в полном объеме.
Форма заполняется участником размещения заказа.
<*> Примечание. Графа заполняется в обязательном порядке в случае предоставления приоритета товарам (работам, услугам) российского происхождения и товарам, происходящим из Республики Беларусь, по отношению к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства. В соответствии со статьей 30 Таможенного кодекса Российской Федерации под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам (статьи 31-33 Таможенного кодекса Российской Федерации).
За предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 14.10).
Глава VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года _________________________________________
(наименование государственного заказчика)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе
в электронной форме (пункт, раздел), которые
требуют разъяснения
Вопрос
ФОРМА 2.2. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Номер лота
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Примечание. Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата,
время подачи заявки на участие в открытом аукционе должны
соответствовать сведениям электронного документа, направленного
оператором электронной площадки.
ФОРМА 2.3. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата Кому
"___" __________ 201_ года ___________________________________
(наименование оператора электронной
площадки)
ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
Дата и номер протокола открытого аукциона
в электронной форме
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона в
электронной форме
_______________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Приложение 6
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПОДРЯДЧИКОВ)
Государственный заказчик ________________________________
Предмет государственного контракта ________________________________
N
п/п
Наименование (для юр. лица),
Ф.И.О. (для физ. лица)
Почтовый
адрес
Телефон,
факс
Адрес электронной
почты (при наличии)
Приложения: 1. Документальное подтверждение отправки приглашений
потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам), _____
шт.
2. Уведомления (почтовые, факсимильные, распечатка с
электронной почты) о получении потенциальными поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) приглашения принять участие в
открытом аукционе в электронной форме, ____ шт.
Приложение 7
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
(лота)
Реквизиты запроса о разъяснении
положений документации об открытом
аукционе в электронной форме
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе в электронной форме (пункт,
раздел), которые требуют разъяснения
Вопрос участника размещения заказа
Разъяснение положений документации об
открытом аукционе в электронной форме
Приложение 8
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений
в извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме
Обоснование внесения изменений в извещение
о проведении открытого аукциона в
электронной форме
2. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме
Номер и название раздела извещения о
проведении открытого аукциона в
электронной форме, в который вносятся
изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 9
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения о внесении изменений
в документацию об открытом аукционе в
электронной форме
Обоснование внесения изменений в
документацию об открытом аукционе в
электронной форме
2. Изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме
Номер и название раздела, номер части
(пункта) документации об аукционе в
электронной форме, в которые вносятся
изменения
Изменения
(новая редакция)
Приложение 10
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в
электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона в электронной форме
Дата размещения извещения о проведении аукциона в
электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011
- на электронной площадке)
Адрес официального сайта в Интернете, на котором
размещено извещение о проведении аукциона в
электронной форме (до 01.01.2011 - адрес электронной
площадки)
Лот N 1
Предмет государственного контракта (лота)
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта (лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
Приложение 11
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе в
электронной форме __________________________________
N
п/п
Дата
поступления
запроса
Автор запроса
Дата
утверждения
разъяснений
Дата размещения разъяснений
на официальном сайте (до
01.01.2011 - на электронной
площадке)
Итого зарегистрировано ______ запросов о разъяснении положений документации
об открытом аукционе в электронной форме.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ____________ 201__ г.
Приложения: 3. Запросы о разъяснении положений документации об открытом
аукционе в электронной форме, ____ шт.
4. Разъяснения положений документации об открытом аукционе в
электронной форме, ____ шт.
5. Документальное подтверждение размещения разъяснений
положений документации об открытом аукционе в электронной
форме на официальном сайте (на электронной площадке)
(например, распечатка с сайта), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 12
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Государственный заказчик __________________________________
Предмет государственного контракта __________________________________
Окончательный срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе в
электронной форме __________________________________
N
п/п
Дата
утверждения
изменений
Причина внесения
изменений
Дата размещения изменений на
официальном сайте (до 01.01.2011
- на электронной площадке)
Итого зарегистрировано _______ изменений в извещение о проведении открытого
аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в
электронной форме.
Журнал регистрации закрыт в "___:___" "____" ____________ 201__ г.
Приложения: 6. Изменения в извещение о проведении открытого аукциона в
электронной форме и документацию об открытом аукционе в
электронной форме, ____ шт.
7. Документальное подтверждение размещения изменений на
официальном сайте (на электронной площадке) (например,
распечатка с сайта), ____ шт.
__________________________ _______________________ ______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 13
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта
(лота)
Дата приостановления размещения
заказа
Основание для приостановления
размещения заказа
Требование органа, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере
размещения заказов
Срок приостановления размещения
заказа
До рассмотрения жалобы по существу
"___" ___________ 201_ г.
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
Приложение 14
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Форма торгов
Открытый аукцион в электронной форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Дата аннулирования открытого
аукциона в электронной форме (лота)
Обоснование принятого решения
Предписание органа, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере
размещения заказов, от ______________
N ____________
Лот N 1
Предмет государственного контракта
(лота)
Лот N 2 и т.д.
Предмет государственного контракта
(лота)
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Место нахождения
Адрес электронной почты
Приложение 15
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность руководителя государственного
заказчика)
________________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"___" _____________ 201__ г.
м.п.
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки
Способ размещения заказа
Открытый аукцион в электронной
форме
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет государственного контракта (лота)
Номер протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Дата протокола об отказе от заключения
государственного контракта
Причина отказа от заключения
государственного контракта
2. Сведения о государственном заказчике
Наименование
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
3. Сведения об участнике размещения заказа, с которым государственный
заказчик отказывается от заключения контракта
Наименование (фамилия, имя, отчество)
Место нахождения (место жительства)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Приложение: Протокол об отказе от заключения контракта на ____ л. в 1 экз.
Приложение 16
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Рассмотрение заявок на участие в
открытом аукционе в электронной
форме
Повестка дня __________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Дата окончания срока рассмотрения
заявок, установленная документацией об
аукционе в электронной форме __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер (код) закупки __________________________________
Название закупки __________________________________
N
лота
Предмет государственного
контракта
Начальная
(максимальная) цена
контракта (руб.)
Количество
поступивших
заявок
Количество
отозванных
заявок
Приложение: 1. Доверенность, выданная представителю государственного
заказчика на представление интересов и подписание протоколов
от имени государственного заказчика, на ___ л. в 1 экз.
2. Заключение государственного заказчика по результатам
рассмотрения первых частей заявок на соответствие
требованиям документации об открытом аукционе в электронной
форме на ____ л. в 1 экз.
3. Распечатка с официального сайта (до 01.01.2011 с электронной
площадки), подтверждающая факт размещения извещения, на ____
л. в 1 экз.
4. Копия документации об открытом аукционе в электронной форме
на ___ л. в 1 экз.
5. Копии разъяснений положений документации об открытом
аукционе в электронной форме на ___ л. в 1 экз.
6. Копии изменений в извещение о проведении открытого аукциона
в электронной форме и(или) документацию об открытом аукционе
в электронной форме на ___ л. в 1 экз.
7. Копии первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме (в случае поступления единственной заявки
также копия второй части заявки) на __ л. в __ экз.
8. Экспертное заключение (при наличии) на _____л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика по рассмотрению первых частей
заявок на соответствие документации об открытом аукционе
в электронной форме по лоту N ___
Дата рассмотрения первых частей заявок
на участие в открытом аукционе в
электронной форме ____________________________________
Государственный заказчик ____________________________________
Предмет государственного контракта ____________________________________
Рассмотрение первых частей заявок Ф.И.О., должность
проведено ____________________________________
1. Сведения о соответствии первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме:
┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ N │ Сведения в составе первой части │Предложения участника размещения │
│п/п│ заявки на участие в открытом │ заказа │
│ │ аукционе в электронной форме, ├────────────────┬────────────────┤
│ │ предусмотренные документацией об │ заявка N __ │ заявка N __ │
│ │ открытом аукционе в электронной ├────────────────┼────────────────┤
│ │ форме │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│1 │Согласие участника размещения │ │ │
│ │заказа на поставку товаров, │ │ │
│ │выполнение работ, оказание услуг, │ │ │
│ │соответствующих требованиям │ │ │
│ │документации об открытом аукционе в│ │ │
│ │электронной форме на условиях, │ │ │
│ │предусмотренных документацией об │ │ │
│ │открытом аукционе │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2 │Предложение участника размещения │ │ │
│ │заказа о поставке товара │ │ │
│ │конкретного товарного знака или │ │ │
│ │для использования этого товара при │ │ │
│ │выполнении работ, оказании услуг │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2 │Требования к товару, установленные │ │ │
│ │документацией об открытом аукционе │ │ │
│ │в электронной форме │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.1│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.2│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.3│ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│2.4│И т.д. │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│3 │Сведения о стране происхождения │ │ │
│ │товара (при установлении │ │ │
│ │преимущества участникам размещения │ │ │
│ │заказа, осуществляющим поставку │ │ │
│ │товаров российского происхождения и│ │ │
│ │товаров, происходящих из Республики│ │ │
│ │Беларусь) │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ВЫВОД │ Соответствует/ │ Соответствует/ │
│ │ │Не соответствует│Не соответствует│
└───┴───────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
2. Сведения о соответствии описания поставляемых товаров образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном измерении (указать) (при установлении требования): Соответствует/Не соответствует (указать).
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 17
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
Подведение итогов открытого
аукциона в электронной форме
Повестка дня __________________________________
Место заседания __________________________________
Дата заседания __________________________________
Наименование единой комиссии __________________________________
Состав единой комиссии
Ф.И.О. члена единой комиссии
Отметка о присутствии
Итого
______ из _____.
Кворум имеется/отсутствует
Государственный заказчик __________________________________
Специализированная организация __________________________________
Номер (код) закупки __________________________________
Название закупки __________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ
N ____
Предмет государственного контракта __________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта
(руб.) __________________________________
N
п/п
Участник размещения заказа
Место нахождения, место
жительства
ИНН, почтовый адрес
Приложение: 1. Заключение государственного заказчика по результатам
рассмотрения вторых частей заявок на соответствие
требованиям документации об открытом аукционе в электронной
форме на ____ л. в 1 экз.
2. Копии вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме на __ л. в __ экз.
3. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков на ___ л. в
1 экз.
4. Запросы и ответы соответствующих органов и организаций в
отношении участников размещения заказа (при наличии) на ___
л. в 1 экз.
4. Дополнительная информация (при наличии) на ___ л. в 1 экз.
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления "___" __________ 201__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного заказчика/специализированной организации
(указать) по результатам рассмотрения вторых частей заявок
на участие в открытом аукционе в электронной форме по лоту
N ___
Дата рассмотрения вторых частей заявок ____________________________________
Государственный заказчик ____________________________________
Специализированная организация ____________________________________
Предмет государственного контракта ____________________________________
Рассмотрение вторых частей заявок Ф.И.О., должность
проведено ____________________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВКАХ, РАНЖИРОВАННЫХ ПО МЕРЕ УБЫВАНИЯ ВЫГОДНОСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА
N
п/п
Порядковый номер заявки
Участник размещения заказа
Предложение о цене
контракта
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
Условия допуска к участию в открытом
аукционе в электронной форме
Информация согласно заявкам
участников размещения заказа
заявка N
заявка N
1. Предоставление сведений и документов, определенных пунктом 1 раздела 7
Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной
форме и представленных при аккредитации участника размещения заказа
1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа
1.1.1. Сведения об участнике размещения
заказа
1.1.2. Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП),
копии документов, удостоверяющих личность,
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.1.3. Копия документа, подтверждающего
полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа:
вид документа
номер документа
дата выдачи документа
кому выдан документ
1.1.4. Копии учредительных документов
участника размещения заказа (для юр. лиц)
1.1.5. Решение об одобрении крупной сделки
в соответствии с учредительными документами
(для юр. лиц) (при необходимости)
1.2. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа
требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе,
установленным в документации об открытом аукционе
1.2.1. Документы, подтверждающие
соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом открытого электронного
аукциона:
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.2. Документы, подтверждающие обладание
участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности (при
приобретении заказчиком таких прав):
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.3. Решение об одобрении крупной сделки
в соответствии с учредительными документами
(для юр. лиц) (при необходимости)
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.4. Копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным
законодательством:
-
-
Указать вид
документа и
его реквизиты
Указать вид
документа и
его реквизиты
1.2.5. Разрешение на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию
(при размещении заказа на выполнение работ
по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
1.2.6. Акт приемки объекта капитального
строительства (при размещении заказа на
выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту)
Указать
реквизиты
документа
Указать
реквизиты
документа
2. Отсутствие недостоверных сведений об
участнике размещения заказа, содержащихся в
представленных им документах и в
документах, содержащихся в реестре
аккредитованных участников размещения
заказа, или о поставляемых товарах,
выполняемых работах, оказываемых участником
размещения заказа услугах
3. Соответствие участников размещения заказа требованиям раздела 5
Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной
форме
3.1. Соответствие участника размещения
заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов
3.2. Непроведение ликвидации участника
размещения заказа (для юридического лица) и
отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного
производства (для юридического лица и
индивидуального предпринимателя)
3.3. Неприостановление деятельности
участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в торгах
3.4. Отсутствие у участника размещения
заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный
отчетный период
Указать
величину
задолженности
Указать
величину
задолженности
3.5. Отсутствие сведений об участнике
размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков
3.6. Обладание участником размещения заказа
исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности
3.7. Соответствие участника размещения
заказа требованиям по выполнению им за
последние пять лет, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе, работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта
капитального строительства, относящихся к
той же группе, подгруппе или одной из
нескольких групп, подгрупп работ, на
выполнение которых размещается заказ,
стоимость которых составляет не менее чем
двадцать процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота):
- наименование объекта капитального
строительства
- общая стоимость работ по объекту
капитального строительства (руб./% к
начальной (максимальной) цене контракта)
- дата сдачи объекта капитального
строительства (по акту)
4. Сведения о стране происхождения товара
(при установлении преимущества участникам
размещения заказа, осуществляющим поставку
товаров российского происхождения, товаров,
происходящих из Республики Беларусь)
ВЫВОД
Соответствует/
Не
соответствует
Соответствует/
Не
соответствует
_________________ _______________ __________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 18
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _______
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Место рассмотрения заявок _________________________
Дата и время рассмотрения заявок _________________________
Наименование и состав комиссии _________________________
Наличие (отсутствие) кворума _________________________
Государственный заказчик _________________________
Специализированная организация _________________________
Номер (код) закупки _________________________
Название закупки _________________________
Дата размещения извещения о проведении открытого
аукциона в электронной форме на официальном сайте
(до 01.01.2011 на электронной площадке) _________________________
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВКАХ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ ПО ЛОТУ N __
Предмет государственного контракта _________________________
Начальная (максимальная) цена контракта _________________________
Сведения о предоставляемых преимуществах _________________________
Поступило заявок, всего _________________________
Отозвано заявок, всего _________________________
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ N 1
1. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и признать
участниками открытого аукциона:
N
п/п
Порядковый номер
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Обоснование решения
Итоги голосования
членов комиссии
Заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме
соответствует требованиям и
условиям документации об
открытом аукционе
"За" ______ (Ф.И.О.)
"Против" __ (Ф.И.О.)
и т.д.
2. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый номер
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Основание для
отказа в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования
членов комиссии
"За" ______ (Ф.И.О.)
"Против" __ (Ф.И.О.)
и т.д.
3. Рассмотреть вторые части заявок участников открытого аукциона после
проведения открытого аукциона в электронной форме.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
4. Руководствуясь ч. 10 ст. 41.9 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с допуском к
участию в открытом аукционе в электронной форме и признанием участником
открытого аукциона только одного участника размещения заказа. Рассмотреть
вторую часть заявки в порядке, установленном ч. 11 ст. 41.9 Федерального
закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
5. Руководствуясь ч. 10 ст. 41.9 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с отказом в
допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всем участникам
размещения заказа и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со
ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
6. Руководствуясь ч. 21 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с поступлением
единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от
_____________________________ (наименование УРЗ).
7. Признать первую и вторую части заявки единственного участника размещения
заказа соответствующими требованиям и условиям документации об открытом
аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии с ч. 22 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
8. Признать первую часть заявки единственного участника размещения заказа
___________________________ (УРЗ) не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
Обоснование принятого решения:
Порядковый номер заявки
на участие в электронном
аукционе
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования членов
комиссии
"За" __________ (Ф.И.О.)
"Против" ______ (Ф.И.О.)
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
9. Признать вторую часть заявки единственного участника размещения ________
____________________ (УРЗ) заказа не соответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
Обоснование принятого решения:
Порядковый номер заявки
на участие в электронном
аукционе
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги голосования членов
комиссии
"За" __________ (Ф.И.О.)
"Против" ______ (Ф.И.О.)
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
---------------------------------------------------
или
10. Руководствуясь ч. 21 ст. 41.8 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать
заказчику действовать в соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 19
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _____
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Место подведения итогов ___________________________
Дата и время подведения итогов ___________________________
Наименование и состав комиссии ___________________________
Наличие (отсутствие) кворума ___________________________
Государственный заказчик ___________________________
Специализированная организация ___________________________
Номер (код) закупки ___________________________
Название закупки ___________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ВТОРЫХ ЧАСТЯХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ЛОТУ N ___
Предмет государственного контракта ___________________________
Начальная (максимальная) цена контракта ___________________________
Поступило вторых частей заявок, всего ___________________________
Рассмотрено вторых частей заявок, ранжированных
по мере убывания выгодности предложения о цене
контракта, всего ___________________________
СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ ЗАЯВКАХ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ЛОТУ N __
N
п/п
Порядковый
номер
заявки
Предложения
о цене
контракта
Фирменное наименование
(наименование),
организационно-правовая
форма (для юридического
лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)
1
2
3
4
5
и т.д.
РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ N ___
1. Признать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
соответствующими требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый
номер
заявки на
участие в
открытом
аукционе в
электронной
форме
Фирменное
наименование
(наименование),
организационно-
правовая форма
(для юридического
лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Обоснование решения
Итоги
голосования
членов комиссии
Заявка на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
соответствует требованиям
и условиям документации об
открытом аукционе в
электронной форме.
Участник размещения заказа
соответствует требованиям
законодательства
Российской Федерации и
документации об открытом
аукционе в электронной
форме
"За" ___________
(Ф.И.О.)
"Против" _______
(Ф.И.О.)
и т.д.
2. Признать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не
соответствующими требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме:
N
п/п
Порядковый
номер заявки
на участие в
открытом
аукционе в
электронной
форме
Фирменное
наименование
(наименование),
организационно-
правовая форма (для
юридического лица),
Ф.И.О.(для
физического лица)
Основание
для отказа
в допуске
Обоснование
решения
Итоги
голосования
членов комиссии
"За" ___________
(Ф.И.О.)
"Против" _______
(Ф.И.О.)
и т.д.
Сведения об участниках открытого аукциона, заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера.
N
п/п
Фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма (для
юридического лица), Ф.И.О.(для
физического лица)
Место нахождения (для
юридического лица),
место жительства (для
физического лица)
Предложенная
цена
контракта
1
2
3
3.
Признать победителем открытого аукциона в
электронной форме ___________________________
Цена контракта победителя открытого аукциона
в электронной форме ___________________________
Скидка от начальной (максимальной) цены
контракта (руб., %) ___________________________
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
4. Руководствуясь ч. 11 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с принятием
решения о соответствии только одной второй части заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать
в соответствии с ч. 15 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
5. Руководствуясь ч. 11 ст. 41.11 Федерального закона N 94-ФЗ, признать
открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся в связи с принятием
решения о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме и рекомендовать заказчику действовать в
соответствии со ст. 40 Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
или
6. Руководствуясь ч. 6 ст. 41.11, признать единственную заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме __________________ не соответствующей
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной
форме, и рекомендовать заказчику действовать в соответствии со ст. 40
Федерального закона N 94-ФЗ.
"За" ________ (Ф.И.О.) "Против" ________ (Ф.И.О.)
Председатель комиссии
(председательствующий) _________________ _________________
Секретарь комиссии _________________ _________________
Члены комиссии _________________ _________________
Представитель государственного
заказчика _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 20
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ПРОТОКОЛ N _______
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Место составления протокола ____________________________
Дата составления протокола ____________________________
Время составления протокола ____________________________
Государственный заказчик ____________________________
Номер (код) закупки ____________________________
Название закупки ____________________________
N лота и предмет государственного контракта ____________________________
Дата и номер протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме
(протокола рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме) ____________________________
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ЗАКАЗЧИК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ
Фирменное наименование (наименование),
организационно-правовая форма (для юр.
лица), Ф.И.О. (для физ. лица) _________________________________
Место нахождения (для юр. лица), место
жительства (для физ. лица) __________________________________
СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
N
п/п
Описание факта
Реквизиты
подтверждающего
документа
1
2
3
РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона N 94-ФЗ отказаться от
заключения контракта с ___________________________________________________.
(наименование лица)
2. Заключить контракт с участником открытого аукциона в электронной форме
__________________________________________________________________________,
(наименование лица)
который в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме получил ________ (указать - второй, третий, четвертый или
пятый) порядковый номер.
или
3. Провести повторное размещение заказа.
________________________________________ ____________ _____________
(должность руководителя государственного (подпись) (Ф.И.О.)
заказчика)
Приложение 21
к Приказу
Министерства развития
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 30.08.2010 N СЭД-03.01-04-235
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПЕРМСКОГО
КРАЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(в ред. Приказов Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270, от 17.11.2010 № СЭД-03.01-04-312)
Общие требования к заполнению типовых форм документов
В графе "Номер (код закупки)" указываются номер закупки, присвоенный оператором электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме.
Все документы, подготовленные государственными заказчиками в форме электронных документов и размещаемые на официальном сайте или электронной площадке, должны быть подписаны полученной в Федеральном казначействе электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Приложение 1 "Решение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
1.1. Решение о проведении открытого аукциона в электронной форме оформляется по каждому открытому аукциону в электронной форме.
1.2. В качестве согласующих при проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливаются должностные лица государственного заказчика, ответственные за соответствующий этап подготовки процедуры.
Приложение 2 "Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
2.1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей - не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заказчик, специализированная организация также вправе опубликовать извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в любых средствах массовой информации или разместить в электронных средствах массовой информации при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
2.2. В графе "Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг" в случае невозможности указания полного перечня и количества поставляемых товаров (при установлении позиций внутри одного лота), объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Подробные характеристики товаров (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) указаны в главе IV "Техническое задание (Спецификация) документации об открытом аукционе в электронной форме".
2.3. Государственным заказчикам необходимо устанавливать дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также дату окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме с учетом времени работы единых комиссий, утвержденного Приказом Министерства торговли и предпринимательства Пермского края от 12.03.2009 N СЭД-03.02-03-26, таким образом, чтобы срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Единой комиссией не превышал установленный законом срок.
2.4. Государственный заказчик вправе устанавливать преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и(или) организациям инвалидов в отношении предлагаемой цены контракта в размере до 15% в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 N 175.
Под организациями инвалидов понимаются:
- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80% численности,
- организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50%, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25%.
В соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" уголовно-исполнительная система включает в себя:
1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;
3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.02.2000 N 89 "Об утверждении Перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему" к учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы относятся:
- базы материально-технического и военного снабжения;
- управления строительства;
- центральные ремонтно-механические мастерские и ремонтно-эксплуатационные предприятия;
- межрегиональные ремонтно-восстановительные базы;
- центры инженерно-технического обеспечения;
- центральный узел связи;
- автомобильные и железнодорожные хозяйства;
- жилищно-коммунальные хозяйства;
- подразделения технического надзора, лаборатории;
- научно-исследовательские институты;
- образовательные учреждения высшего, среднего, начального (учебные центры) профессионального и дополнительного образования;
- санаторно-оздоровительные, амбулаторно-поликлинические и стационарные медицинские учреждения для персонала и членов их семей;
- военно-врачебные комиссии;
- центры санитарно-эпидемиологического надзора;
- предприятия, осуществляющие лесоводство и лесозаготовки, производство сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, швейное производство, производство обуви, обработку древесины и производство изделий из дерева, строительство, производство, ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования и аппаратуры, торговлю;
- редакции периодических изданий;
- отделы специального назначения;
- подразделения, обеспечивающие охрану психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением;
- подразделения розыска, конвоирования, собственной безопасности, оперативно-технических и поисковых мероприятий;
- военное представительство;
- следственные изоляторы.
2.5. Государственный заказчик обязан устанавливать преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения и товаров, происходящих из Республики Беларусь, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 15%, при размещении заказов на поставки следующих товаров, установленных в п. 1.1 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 года N 427:
Код по
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической
деятельности,
продукции и услуг
(ОКДП) ОК-004-93
Наименование группы товаров
0100000
продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего
промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте
1500000
пищевые продукты и напитки
1700000
текстильные изделия
1800000
одежда, мех и изделия из меха
1900000
кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь
2400000
продукция органического и неорганического синтеза
2500000
резиновые и пластмассовые изделия
2600000
неметаллические минеральные продукты прочие
2700000
продукция металлургической промышленности
2800000
продукция металлообработки, кроме машин и оборудования
2900000
машины и оборудование, не включенные в другие группировки
3100000
электродвигатели и аппаратура электротехническая, не
включенные в другие группы
3300000
аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и
киноаппаратура; часы
3400000
автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для
автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям,
гаражное оборудование
3500000
транспортные средства прочие, кроме автомобилей
Преимущества предоставляются на все товары, включенные в указанные группы. Например, при размещении заказа на поставку галантерейных текстильных товаров (код - 1724000), текстильных изделий для технических нужд (код - 1729040) и т.д., входящих в группу товаров по коду 1700000 "Текстильные изделия".
Под страной происхождения товара понимается страна, в которой товары были полностью произведены и подвергнуты достаточной переработке, а также группа стран.
Если в производстве товара участвуют 2 страны и более, страной происхождения товара считается страна, в которой были осуществлены последние операции по переработке или изготовлению товара.
Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования вместе с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если они ввозятся и используются совместно по техническим документам.
2.6. Сведения о специализированной организации указываются в извещении о проведении открытого аукциона только в случае ее привлечения. В остальных случаях в разделе указывается "Не привлекается".
Приложение 3 "Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (при размещении заказов у субъектов малого предпринимательства)"
3.1. Перечень товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 642.
3.2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ под субъектами малого предпринимательства понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
К субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в ЕГРЮЛ потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в ЕГРИП и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие требованиям, установленным в части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ.
3.3. Предельные размеры выручки от реализации товаров (работ, услуг) установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 556.
3.4. При размещении заказов у субъектов малого предпринимательства путем проведения открытого аукциона оформляется комплект документов в соответствии с приложениями 1, 3, 5-20 и требованиями к ним, установленными в настоящей Инструкции.
3.5. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа. В остальном графы извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме оформляются с соблюдением требований по заполнению приложения 2, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 4 "Документация об открытом аукционе в электронной форме"
4.1. При разработке документации об открытом аукционе в электронной форме необходимо учитывать, что положения документации об открытом аукционе в электронной форме не подлежат изменению, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Инструкцией или формой документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.2. Документация об открытом аукционе в электронной форме должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) без взимания платы.
4.3. Глава II документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.3.1. Раздел 1 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о государственном заказчике, который осуществляет размещение данного заказа.
4.3.2. Раздел 2 Информационной карты.
В разделе заполняются все графы, предназначенные для указания сведений о специализированной организации, привлеченной для размещения конкретного заказа.
В случае если специализированная организация не привлекается, в данном разделе указывается "Не привлекается".
4.3.3. Раздел 3 Информационной карты.
В данном разделе заполняется графа "Наименование", в которой указывается наименование Единой комиссии в соответствии с Перечнем единых комиссий по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов, утвержденным приказом уполномоченного органа, а также номер и дата приказа уполномоченного органа, утверждающего Порядок формирования и работы Единой комиссии.
4.3.4. Раздел 4 Информационной карты.
4.3.4.1. В пунктах 1.2, 2.2 в случае невозможности указания количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна содержаться ссылка "Характеристики поставляемых товаров, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг определены в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме".
4.3.4.2. В пунктах 1.5, 2.5 помимо начальной (максимальной) цены контракта (лота) указываются также:
- общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей, в случае проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования при невозможности определения необходимого количества запасных частей к технике, к оборудованию и необходимого объема услуг и(или) работ;
- начальная (максимальная) цена единицы услуги - в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг при невозможности определения необходимого объема таких услуг.
В случае если перечень запасных частей к технике, к оборудованию значительный по объему, в пунктах 1.5, 2.5 должна содержаться ссылка "Начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене таких запасных частей определены в Перечне запасных частей к технике, к оборудованию главы IV "Техническое задание (Спецификация)" настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме".
4.3.4.3. В пунктах 1.11, 2.11 указываются все расходы, которые должны быть включены участниками размещения заказа в состав цены контракта. Перечень таких расходов определяется государственным заказчиком самостоятельно исходя из специфики закупки.
Например:
- при поставке товаров цена контракта должна включать в себя все затраты поставщика, возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта, в том числе стоимость страховки (при необходимости), упаковки, доставки, установки (при необходимости), расходы на уплату налогов, таможенных и иных сборов и другие обязательные платежи поставщика;
- при выполнении работ, оказании услуг цена контракта должна включать в себя все затраты подрядчика (исполнителя), возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта в соответствии с Техническим заданием, а также расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, иных сборов и обязательных платежей подрядчика (исполнителя).
4.3.4.4. В пунктах 1.12, 2.12 и 1.13, 2.13 соответственно указывается валюта, используемая при формировании цены контракта, и порядок ее применения.
В случае если иностранная валюта при формировании цены контракта не применяется, в пунктах 1.13, 2.13 указывается "Не применяется".
4.3.4.5. В пунктах 1.14, 2.14 определено право государственного заказчика увеличить количество поставляемых товаров при заключении контракта.
Если государственный заказчик не планирует увеличивать количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
4.3.4.6. В пунктах 1.15, 2.15 определено право государственного заказчика изменить предусмотренное контрактом количество товаров в ходе исполнения контракта.
Если государственный заказчик не планирует изменить количество товаров или размещается заказ на выполнение работ или оказание услуг, в данных пунктах указывается "Не предусмотрено".
4.3.4.7. В пунктах 1.16, 2.16 определено право государственного заказчика снизить цену государственного контракта по соглашению с поставщиком, подрядчиком, исполнителем без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
4.3.5. Раздел 5 Информационной карты.
4.3.5.1. При заполнении данного раздела следует учесть, что участие в открытом аукционе в электронной форме физических лиц, не зарегистрированных в качестве лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, ограничивается при размещении заказа на поставки товаров (статья 506 Гражданского кодекса РФ), а также при размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг, предметом которых является, например, осуществление лицензируемых видов деятельности и видов деятельности, требующих специального разрешения.
Перечень возможных участников размещения заказа, определенный в подпунктах 1.1, или 1.2, или 1.3 пункта 1, выбирается государственным заказчиком в зависимости от вида закупки: поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг.
4.3.5.2. При размещении заказов не могут быть участником размещаемого заказа:
- специализированная организация, привлеченная государственным заказчиком для осуществления функций по организации и проведению открытого аукциона в электронной форме, и ее сотрудники;
- члены Единой комиссии;
- сотрудники уполномоченного органа;
- сотрудники государственного заказчика.
4.3.5.3. В пункте 2 обязательные требования к участникам размещения заказа не подлежат изменению, за исключением требования, предъявляемого законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме.
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые не требуют специального разрешения, данные требования из пункта 2 исключаются.
4.3.5.4. В пункте 3 государственным заказчиком из списка выбираются дополнительные требования к участникам размещения заказа в зависимости от специфики закупки.
При отсутствии необходимости в установлении дополнительных требований к участникам размещения заказа в данной графе указывается "Не установлены".
Требование об отсутствии сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков рекомендуется устанавливать всегда.
Требование о выполнении за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к определенной группе (подгруппе), стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится открытый аукцион в электронной форме, может быть установлено только в случае если размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
В обязательном порядке государственный заказчик должен указать, к какой группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ относится размещаемый заказ. Так, согласно совместному письму Минэкономразвития России, ФАС России, Федерального дорожного агентства России и Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству России от 25.12.2007:
"Группа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту любых объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных и технологически сложных объектов капитального строительства;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту иных объектов капитального строительства (включая уникальные объекты капитального строительства), не отнесенных к особо опасным и технически сложным;
"Подгруппа" - работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).
При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
4.3.6. Раздел 6 Информационной карты.
4.3.6.1. При заполнении данного раздела следует учесть, что днем начала предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме является день ее размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
Датой окончания срока подачи запроса о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме определяется день не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.3.7. Раздел 7 Информационной карты.
4.3.7.1. В подпункте 2 пункта 1 указываются названия документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг (в случае установления соответствующих требований). Например, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром, устанавливать условие о наличии таких документов в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не допускается.
Согласно письму Федеральной антимонопольной службы от 20.10.2008 N АЦ/26950 требование о предоставлении в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме сертификатов соответствия на поставляемый товар неправомерно.
4.3.7.2. В подпункте 3.1 пункта 1 указывается полное название разрешительного документа (лицензии или документа, подтверждающего наличие лицензии, разрешения, допуска к работам, свидетельства, сертификата и т.д.) с указанием конкретных видов работ, услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме и на выполнение (оказание) которых требуется специальное разрешение (в случае установления соответствующих требований в разделе 5).
4.3.7.3. В подпункте 3.2 пункта 1 указывается название документа, подтверждающего обладание исключительными правами на объект интеллектуальной собственности (в случае установления соответствующих требований в разделе 5). Например, патент, свидетельство и т.д.
4.3.7.4. Требование о предоставлении документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 пункта 1, устанавливается при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, в случае, когда начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более.
4.3.7.5. В пункте 2 установлено требование о соответствии поставляемых товаров образцу/макету товара/изображению товара в трехмерном измерении при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
В случае установления такого требования образец, макет или изображение товара в трехмерном измерении должно являться приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если такое требование государственным заказчиком не устанавливается, второй абзац пункта 2 исключается.
1
4.3.7.5 . При заполнении пункта 2 заказчик выбирает один из подпунктов
1-3 пункта 2 и указывает в документации об открытом аукционе в электронной
форме требования к описанию товаров (работ, услуг) в зависимости от
предмета закупки и содержания в такой документации указания на товарные
знаки либо характеристики товаров, в том числе используемых при выполнении
работ, оказании услуг.
Подпункты 4 и 5 пункта 2 указываются только в случае размещения заказа
на поставку товаров, а также на выполнение работ, оказание услуг, для
выполнения, оказания которых используется товар, и к которому в
документации об открытом аукционе в электронной форме установлены
определенные требования.
1
(п. 4.3.7.5 введен Приказом Министерства развития предпринимательства и
торговли Пермского края от 29.09.2010 № СЭД-03.01-04-270)
4.3.7.6. Пункт 3 изменению не подлежит.
4.3.8. Раздел 8 Информационной карты.
4.3.8.1. В пункте 1 указывается размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в % от начальной (максимальной) цены контракта (лота) и в рублях. При этом обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в обязательном порядке в размере от 0,5 до 5% начальной (максимальной) цены контракта (лота). В случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 2% начальной (максимальной) цены контракта.
(в ред. Приказа Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края от 17.11.2010 № СЭД-03.01-04-312)
4.3.9. Раздел 9 Информационной карты.
4.3.9.1. В пункте 1 указываются дата и время (местное) окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.3.9.2. Пункты 2 и 3 заполнены и изменению не подлежат.
4.3.10. Раздел 10 Информационной карты.
Данный раздел заполнен и не подлежит изменению.
4.3.11. Раздел 11 Информационной карты.
В пунктах 1, 2 и 3 указываются сведения о дате, времени и месте рассмотрения Единой комиссией первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с согласованными с ответственным лицом уполномоченного органа датой, временем и местом.
Заказчикам рекомендуется устанавливать дату заседания Единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не позже чем через 5 дней от даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме с целью обеспечения запаса времени на рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
В пункте 4 указывается дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок, которая не должна превышать семь рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе а электронной форме.
Пункты 5, 6 изменению не подлежат, за исключением подпункта 3.2 пункта 6. Основание для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по данному подпункту устанавливается только в случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения и товаров, происходящих из Республики Беларусь.
4.3.12. Раздел 12 Информационной карты.
В пунктах 1 и 3 указываются сведения о дате и месте (адрес электронной площадки) проведения открытого аукциона в электронной форме. При этом датой проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.
Пункты 2, 4 изменению не подлежат.
4.3.13. Раздел 13 Информационной карты.
4.3.13.1. В пунктах 1 и 2 устанавливаются срок и место рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. При этом срок не может превышать 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, а в случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей - 6 (шести) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
Пункты 3 и 4 заполнены и изменению не подлежат.
4.3.14. Раздел 14 Информационной карты.
4.3.14.1. Раздел заполнен и изменению не подлежит, за исключением случая, когда подпункт 2 пункта 3 раздела 14 документации не указывается, если обеспечение государственного контракта государственным заказчиком не установлено.
4.3.15. Раздел 15 Информационной карты.
4.3.15.1. В пункте 1 государственным заказчиком указывается размер обеспечения контракта, выраженный в рублях.
Если обеспечение исполнения контракта не требуется, в данном разделе указывается "Обеспечение исполнения контракта не требуется".
4.3.15.2. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, государственный заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.
4.3.15.3. В пункте 1.1 государственным заказчиком указываются обязательства по государственному контракту, подлежащие обеспечению. При этом могут быть указаны все обязательства или их часть.
4.3.15.4. В пункте 6 государственным заказчиком указываются реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в обеспечение исполнения государственного контракта в качестве залога.
4.4. Глава IV документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.4.1. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.4.2. Документация об открытом аукционе в электронной форме может содержать указание на товарные знаки. При указании товарных знаков на товары иностранного происхождения также необходимо указать товарный знак эквивалентного товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). В случае указания в документации об аукционе в электронной форме товарных знаков они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.
Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и по показателям, устанавливаемыми государственным заказчиком в Техническом задании (Спецификации).
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об открытом аукционе в электронной форме может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при этом слова "или эквивалент" не используются.
4.4.3. Не допускается указывать следующие показатели:
- знак обслуживания,
- фирменное наименование,
- патент,
- полезная модель,
- промышленный образец,
- наименование места происхождения товара,
- наименование производителя товара,
- требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
4.4.4. Не допускается включать в требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара требования к участнику размещения заказа:
- о квалификации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа опыта работы;
- о положительной деловой репутации участника размещения заказа;
- о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом контракта (за исключением случая размещения заказа для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка).
4.4.5. Техническое задание может содержать требование о соответствии товаров образцу/макету/изображению в трехмерном измерении только в случае проведения открытого аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции.
При этом, если образец или макет не может быть приложен к документации об открытом аукционе в электронной форме, в обязательном порядке заполняется приложение к Техническому заданию (Спецификации) "Условия осмотра образца/макета товаров".
Проведение осмотра образца, макета товара, на поставку которого размещается заказ, осуществляется заказчиком не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Осмотр производится без взимания платы.
4.4.6. Техническое задание на выполнение работ может быть оформлено (при необходимости) в виде сметных расчетов, дефектной ведомости и т.п. Наименование, объем работ должны соответствовать информации, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в пунктах 1.1, 2.1 раздела 4 Информационной карты главы II документации об открытом аукционе.
4.4.7. При размещении заказа на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и(или) на ремонт техники, оборудования, в случае, когда невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень запасных частей к технике, к оборудованию.
При этом такой перечень может содержать начальную (максимальную) цену каждой запасной части к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и(или) ремонту техники, оборудования в случае невозможности указания таких сведений в п. 1.5, 2.5 раздела 4 Информационной карты.
4.4.8. При размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг в случае, когда невозможно определить необходимый объем услуг, Техническое задание в обязательном порядке должно содержать перечень услуг связи, юридических услуг.
4.5. Глава V документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.5.1. Данная глава содержит примерный перечень разделов государственного контракта.
4.5.2. Государственный контракт составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме или иным участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, в проект контракта, приложенный к документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.5.3. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
4.5.4. В государственный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления государственным заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, объема, комплектности, качества требованиям, установленным в государственном контракте. При проверке соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным государственным контрактом, государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться в соответствии с Законом о размещении заказов.
Приказом Министерства развития торговли и предпринимательства Пермского края от 25.08.2008 N СЭД-03.01-01-15 утверждены Регламент приемки товаров, поставляемых для государственных нужд Пермского края, определяющий единые для всех государственных заказчиков Пермского края правила приемки товаров, и Перечень товаров, приемка которых осуществляется в соответствии с Регламентом приемки товаров.
В случае если указанный Регламент приемки заказчиком не применяется и в проекте государственного контракта и контракте, заключаемом государственным заказчиком, указано, что приемка товаров осуществляется в соответствии с Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6 и Инструкцией "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, то такая приемка должна осуществляться в строгом соответствии с порядком, предусмотренным указанными инструкциями (пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки").
В случае предоставления преимущества участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров российского происхождения, в проекте контракта в обязательном порядке необходимо установить обязанность поставщика, с которым заключается государственный контракт по итогам открытого аукциона, предъявить при исполнении контракта документ, подтверждающий страну происхождения товара.
Таким документом в соответствии с положениями ст. 35 и ст. 36 Таможенного кодекса Российской Федерации может являться декларация о происхождении товара или в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации, сертификат о происхождении товара.
4.5.5. В государственном контракте в обязательном порядке должно содержаться условие об ответственности как государственного заказчика, так и поставщика (исполнителя, подрядчика).
4.5.5.1. Ответственность заказчика.
В случае просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Размер неустойки (штрафа, пеней) определен в части 9 статьи 9 Закона о размещении заказов и составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.5.5.2. Ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика).
В случае просрочки поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) несет ответственность, предусмотренную государственным контрактом.
Условия существенного нарушения государственного контракта, при наступлении которых невозможно его дальнейшее выполнение, должны определяться государственным заказчиком в проекте государственного контракта на стадии его подготовки и быть прописаны в заключенном по результатам аукциона контракте.
В проекте контракта должен быть установлен конкретный размер неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по государственному контракту, выраженный, например, в процентном отношении к цене контракта, который не может быть менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.5.6. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства.
Пример расчета неустойки, размер которой равен 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации:
цена контракта размер ставки 1
Неустойка = -------------- x рефинансирования x --- x кол-во дней просрочки.
100 300
Размер ставки рефинансирования устанавливается Центральным банком Российской Федерации. Оперативный контроль за возможными изменениями размера ставки рефинансирования относится к компетенции государственного заказчика.
4.5.7. Расторжение государственного контракта осуществляется исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (часть 8 статьи 9 Закона о размещении заказов, статьи 395, 405, 496, 723 и т.д. Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.5.8. Расторжение государственного контракта в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается, если такая возможность установлена в государственном контракте и согласована сторонами (Определение ВАС РФ от 18.08.2008 N 10363/08).
4.6. Глава VI документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.6.1. Формы документов, приведенные в данной главе, изменению не подлежат, за исключением формы "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров".
Форма 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров" должна содержать графы, позволяющие определить соответствие поставляемых товаров, потребностям государственного заказчика, указанным в Техническом задании (Спецификации) (глава IV). (Например: форма 1.2.2 может быть дополнена графой "Характеристики безопасности товара".)
Приложение 5 "Документация об открытом аукционе в электронной форме" (при размещении заказов у субъектов малого предпринимательства)
Документация об открытом аукционе в электронной форме (при размещении заказа у субъектов малого предпринимательства) имеет отличительные особенности в части требований к участникам размещения заказа и перечню документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. В остальном документация оформляется с соблюдением требований по заполнению приложения 4, установленных в настоящей Инструкции.
Приложение 6 "Перечень потенциальных поставщиков"
6.1. В целях развития конкуренции рекомендуется при проведении любых открытых аукционов в электронной форме оформлять перечень не менее чем из трех поставщиков (исполнителей, подрядчиков), способных осуществить поставку необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг, и направлять им соответствующие приглашения (например, факсом, по электронной почте и т.д.).
Приложение 7 "Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме"
7.1. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно менять ее суть.
7.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме государственный заказчик обязан разместить разъяснения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке).
7.3. В графе "Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме" наряду с реквизитами, указанными в таком запросе, необходимо указать дату и номер регистрации государственным заказчиком запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме (входящий номер и дату).
Приложение 8 "Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме"
8.1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.
8.2. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
8.3. В решении о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
8.4. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) изменений, внесенных в извещение, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, этот срок должен составлять не менее чем 7 (семь) дней.
Приложение 9 "Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме"
9.1. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме может быть принято не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
9.2. Решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
9.3. В решении о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
9.4. В случае принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) изменений, внесенных в документацию об открытом аукционе в электронной форме, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, этот срок должен составлять не менее чем 7 (семь) дней.
Приложение 10 "Решение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме"
10.1. Отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме возможно не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Датой принятия решения считается дата его утверждения руководителем государственного заказчика, указанная в грифе утверждения.
10.2. Решение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения.
10.3. В решении об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
Приложение 11 "Журнал регистрации запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме"
11.1. В целях контроля за своевременной подготовкой разъяснений положений документации все поступающие запросы регистрируются в журнале.
11.2. Журнал закрывается датой окончания предоставления разъяснений, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме. В случае отсутствия запросов о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в таблице ставится прочерк.
Приложение 12 "Журнал регистрации изменений в извещение о проведении открытого аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме"
12.1. В графе "Причина внесения изменений" указывается один из трех вариантов:
- по инициативе заказчика;
- по запросу участника размещения заказа;
- во исполнение предписания контролирующего органа от _________________ N _______.
12.2. Журнал закрывается за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае отсутствия изменений в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме в таблице ставится прочерк.
Приложение 13 "Уведомление о приостановлении размещения заказа"
13.1. Уведомление о приостановлении размещения заказа размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в случае поступления соответствующего требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов. При этом гриф утверждения в уведомлении исключается.
13.2. Срок размещения уведомления о приостановлении размещения заказа на официальном сайте законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не позднее дня, следующего за днем поступления требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, о приостановлении размещения заказа.
Приложение 14 "Уведомление об аннулировании открытого аукциона в электронной форме"
14.1. В уведомлении об аннулировании открытого аукциона в электронной форме (лота), размещаемом на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке), гриф утверждения исключается.
При этом дата аннулирования открытого аукциона в электронной форме (лота), указываемая в таблице, должна соответствовать дате утверждения такого решения руководителем государственного заказчика.
14.2. Срок размещения уведомления об аннулировании открытого аукциона в электронной форме (лота) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) законодательно не установлен. Рекомендуется размещать такое уведомление на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) не позднее дня, следующего за днем принятия решения об аннулировании открытого аукциона.
Приложение 15 "Уведомление об отказе от заключения государственного контракта"
15.1. В графе "Причина отказа от заключения государственного контракта" указываются факты, являющиеся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
15.2. Уведомление направляется в адрес лица, с которым государственный заказчик отказывается заключить государственный контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола об отказе от заключения контракта.
Приложение 16 "Материалы к заседанию Единой комиссии (рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме)"
16.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган первые части заявок на участие в открытом аукционе не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
В случае если подана единственная заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган и первую, и вторую части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
16.2. Материалы к заседанию Единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии предоставляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
16.3. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
16.4. При подготовке заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе в таблице перечисляются требования, предъявляемые к товарам, работам, услугам, установленные в главе IV "Техническое задание (Спецификация)" документации об открытом аукционе и(или) форме 1.3 "Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг".
16.5. В графе "Предложение участника размещения заказа" заключения о соответствии заявок требованиям Технического задания документации об открытом аукционе указываются конкретные предложения таких участников, а также пункты заявки (страницы), в том числе не соответствующие установленным в документации об открытом аукционе требованиям.
Приложение 17 "Материалы к заседанию Единой комиссии (подведение итогов открытого аукциона в электронной форме)"
17.1. Оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган протокол проведения открытого аукциона в электронной форме и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в течение 1 (одного) часа после размещения на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) указанного протокола.
В случае если открытый аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
17.2. Материалы к подведению итогов открытого аукциона в электронной форме готовятся государственным заказчиком (специализированной организацией) и представляются секретарю комиссии в электронном виде (по электронной почте или на магнитном носителе) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня заседания комиссии.
На заседание комиссии предоставляются материалы на бумажном носителе, подписанные лицом, ответственным за подготовку материалов.
17.3. В графах шаблона таблицы к рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в которых предусмотрена необходимость расшифровки соответствующих документов, указываются поименованные в документации об открытом аукционе в электронной форме полные названия документов, подтверждающих:
- соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона;
- обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.
17.4. Требование о предоставлении копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и копии акта приемки объекта капитального строительства устанавливается в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет 50 миллионов рублей и более.
Указанные документы должны быть представлены в только в совокупности. Требовать от участников размещения заказов предоставление, либо копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, либо копии акта приемки объекта капитального строительства запрещается.
17.5. Документы, не предусмотренные в документации об открытом аукционе в электронной форме, из шаблона таблицы к подведению итогов открытого аукциона в электронной форме исключаются.
17.6. Заключение готовится государственным заказчиком (специализированной организацией) по каждому лоту отдельно.
17.7. Фактическое присутствие на заседании членов комиссии заполняется секретарем комиссии.
17.8. На заседание комиссии государственным заказчиком (специализированной организацией) предоставляется выписка из реестра недобросовестных поставщиков, полученная с официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (http://www.zakupki.gov.ru) --> Реестр недобросовестных поставщиков. Выписка из реестра недобросовестных поставщиков предоставляется в случае установления в документации об открытом аукционе требования об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
17.9. В случае направления запросов в соответствующие органы и организации о предоставлении сведений о проведении ликвидации участника размещения заказа, о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности участника размещения заказа, о наличии задолженностей участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам и о результатах рассмотрения жалоб, о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию и об акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственный заказчик представляет на заседание комиссии такие запросы и ответы соответствующих органов и организаций на них.
Вышеназванные сведения по запросу государственного заказчика предоставляют:
арбитражный суд по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;
районный суд либо территориальный орган Федеральной службы судебных приставов по месту нахождения участника размещения заказа - сведения о неприостановлении деятельности участника размещения заказа;
Инспекция Федеральной налоговой службы по месту постановки участника размещения заказа на налоговый учет (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП) - сведения о задолженности участника размещения заказа.
17.10. При размещении заказа у субъектов малого предпринимательства из таблицы "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" исключаются сведения о соответствии участника размещения заказа требованиям по выполнению им за последние пять лет аналогичных работ.
17.11. В таблице "Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе" сведения о принадлежности участника размещения заказа к субъектам малого предпринимательства заполняются только в случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства.
При размещении заказа на общих основаниях данные сведения из таблицы исключается.
Приложение 18 "Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме"
18.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
При проведении многолотового аукциона протокол открытого аукциона в электронной форме оформляется один на все лоты с отдельным указанием в отношении каждого лота сведений:
- о предмете государственного контракта;
- о решениях единой комиссии по данному лоту.
18.2. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения первых частей заявок и в тот же день направляется оператору электронной площадки.
18.3. В графе "Основание для отказа в допуске" указываются номер соответствующего пункта документации об открытом аукционе в электронной форме.
18.4. В графе "Обоснование решения" указывается конкретная причина отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.
В случае несоответствия первых частей заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме указываются:
- положения заявки, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме;
- положения документации об открытом аукционе (пункты, разделы, главы), которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе.
18.5. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
18.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оформляется в двух экземплярах - для государственного заказчика и уполномоченного органа. Протокол оформляется, сканируется после подписания всеми присутствующими членами Единой комиссии и направляется государственному заказчику секретарем Единой комиссии в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Государственный заказчик направляет подписанный электронно-цифровой подписью отсканированный протокол рассмотрения заявок оператору электронной площадки для размещения его на электронной площадке в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Приложение 19 "Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме"
19.1. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
19.2. При проведении многолотового аукциона в электронной форме протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оформляется один на все лоты с отдельным указанием в отношении каждого лота сведений:
- о предмете государственного контракта;
- об участниках открытого аукциона в электронной форме по данному лоту;
- о решениях Единой комиссии по данному лоту.
19.3. Вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме рассматриваются Единой комиссией до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части всех поданных заявок на участие в открытом аукционе.
Рассмотрение начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае если цена контракта была снижена до 0,00 рубля - наиболее высокую цену контракта).
19.4. В таблице раздела "Сведения о заявках участников открытого аукциона в электронной форме" содержатся сведения о заявках, ранжированных по мере убывания выгодности предложения о цене контракта с указанием порядковых номеров заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта.
19.5. В графе "Обоснование решения" указывается конкретная причина отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.
В случае несоответствия заявки установленным требованиям:
- непредставление в составе заявки документов, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;
- несоответствие вышеуказанных документов требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме (с указанием положения документации об открытом аукционе (пункты, разделы, главы), которым не соответствует заявка на участие в электронном аукционе);
- наличие в предоставленных участником размещения заказа документах, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, недостоверных сведений;
- отсутствие у участника аукциона в электронной форме документов, необходимых для получения аккредитации, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений.
В случае несоответствия участника размещения заказа установленным требованиям указываются:
- пункты, части, статьи Федерального закона N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа;
- пункт документации об открытом аукционе, предусматривающий подачу заявки только участником размещения заказа, являющимся субъектом малого предпринимательства (только в случае размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг у субъектов малого предпринимательства).
19.6. Решение выбирается секретарем комиссии из списка в зависимости от результата открытого аукциона в электронной форме.
19.7. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах трех заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы по мере убывания выгодности предложения о цене контракта, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если принято решение о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протоколе подведения итогов открытого аукциона в электронной форме указываются сведения о порядковых номерах всех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые ранжированы по мере убывания выгодности предложения о цене контракта с указанием порядковых номеров заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта.
19.8. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме подписывается государственным заказчиком и всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
19.9. Секретарь Единой комиссии оформляет протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в 2 (двух) экземплярах (для государственного заказчика и для уполномоченного органа), сканирует после подписания членами Единой комиссии и направляет государственному заказчику. Государственный заказчик, направляет подписанный электронно-цифровой подписью отсканированный протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператору электронной площадки для размещения его на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
Приложение 20 "Протокол об отказе от заключения государственного контракта"
20.1. После определения победителя открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта в случае установления факта:
- проведения ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника электронного аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности участника электронного аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- нахождения имущества участника электронного аукциона под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника электронного аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник открытого аукциона не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставления участником электронного аукциона заведомо ложных сведений, содержащихся в документах его заявки на участие в электронном аукционе.
20.2. Протокол об отказе от заключения контракта составляется государственным заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения государственного контракта.
Формулировки решения государственного заказчика об отказе от заключения контракта выбираются из списка в зависимости от ситуации.
20.3. Протокол об отказе от заключения государственного контракта подписывается государственным заказчиком в день его составления.
20.4. Протокол об отказе от заключения государственного контракта размещается государственным заказчиком (специализированной организацией) на официальном сайте (до 01.01.2011 на электронной площадке) в течение 1 (одного) дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
20.5. Протокол об отказе от заключения государственного контракта составляется государственным заказчиком на бумажном носителе в двух экземплярах - для государственного заказчика и участника размещения заказа, с которым государственный заказчик отказывается заключать государственный контракт.
20.6. Один экземпляр протокола об отказе от заключения государственного контракта передается государственным заказчиком лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания указанного протокола.
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.030 Государственные нужды. Государственный заказ, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
