О внесении изменений в административный регламент Государственной инспекции Забайкальского края по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области ...



Утратил силу – приказ Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 27.09.2019 № 110-о/д

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  КРАЯ

ПРИКАЗ

07 ноября 2017 года                                                                                                  № 200 о/д

г. Чита

О внесении изменений в административный регламент

Государственной инспекции Забайкальского края

по исполнению государственной функции по осуществлению

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости

              В соответствии пунктом 3 статьи 2 Закона Забайкальского края от 05 октября 2009 года № 228-ЗЗК «О системе исполнительных органов государственной власти Забайкальского края», постановлением Правительства Забайкальского края от 20 июля 2011 года № 266 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в административный регламент Государственной инспекции Забайкальского края (далее – Инспекция) по исполнению государственной функции «Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденный приказом Инспекции от 30 июня 2014 года №45-о/д (далее - Регламент), следующие изменения:

1) пункт 4 перечня прав должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) подраздела 5 «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)» раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: «4) получать от органа регистрации прав документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;»;

2) Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), указанные в подразделе 5 «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)» раздела I «Общие положения» (надзора) дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9) запрашивать у Центрального банка Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ.»;

3) в пункте 9 перечня обязанностей должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) подраздела 5 «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)» раздела I «Общие положения» слово «граждан» заменить словами «участников долевого строительства»;

4) пункт 13 перечня обязанностей должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) подраздела 5 «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)» раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: «13) направлять в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;»;

5) обязанности должностных лиц Инспекции при осуществлении государственного контроля (надзора), указанные в подразделе 5 «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)» раздела I «Общие положения» дополнить пунктами 30,31 следующего содержания:

«30) уведомлять орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о вступлении в силу соответствующего решения арбитражного суда;

31) размещать в единой информационной системе жилищного строительства информацию, предусмотренную частью 5 статьи 23.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ.»;

6) абзац 1 подраздела 6 «Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)» раздела I «Общие положения» заменить абзацами 1, 2, 3, 4, 5 следующего содержания:

«Инспекция осуществляет мероприятия по контролю и надзору в отношении застройщиков - хозяйственного общества:

которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда;

которое имеет в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее - Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства»), подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекает денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство;

наименование которого содержит слова "специализированный застройщик".

Под застройщиком также понимается некоммерческая организация, созданная в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4802-I «О статусе столицы Российской Федерации».

7) пункт 3 перечня оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в подразделе 14 «Организация и проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме», изложить в следующей редакции: «3) поступление в контролирующий орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, указанной в части 1 статьи 23.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ некоммерческой организации, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о фактах нарушений требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа, актов органов местного самоуправления;»;

8) в пункте 5 перечня оснований для обращения Инспекции в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанных в подразделе 15 «Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки» раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме», слова «и (или) о соответствии заключивших договор поручительства с застройщиком юридических лиц требованиям, указанным в части 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ» исключить;

9) пункт 6 перечня оснований для обращения Инспекции в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанных в подразделе 15 «Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки» раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме», изложить в следующей редакции: «6) по истечении трех месяцев со дня выдачи контролирующим органом предписания об устранении нарушения требований, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, застройщиком не устранено нарушение таких требований.».

2. Начальнику отдела правового и организационного обеспечения Инспекции (Колесников В.И.) обеспечить размещение настоящего приказа на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф), на официальном сайте Инспекции, на сайте административной реформы в составе официального портала Забайкальского края (areforma.e-zab.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленном порядке.

3. Начальнику отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства Инспекции (Шакало Н.Ю.) ознакомить с настоящим приказом под роспись специалистов структурного подразделения и обеспечить контроль за его применением.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Инспекции

Т.И.Мартемьянова