Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора Инспекцией государственного строительного надзора Вологодской ...



ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 27 апреля 2010 № 49

г.Вологда

Об утверждении  Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора Инспекцией государственного строительного надзора Вологодской области

{Изменения и дополнения:

Приказ Инспекции государственного строительного надзора области от 10.09.2010 № 150;

Приказ Инспекции государственного строительного надзора области от 03.03.2011 № 29}

В соответствии с постановлением Правительства области от 23 декабря 2008 года № 2496 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (административных регламентов предоставления государственных услуг) органами исполнительной государственной власти Вологодской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора Инспекцией государственного строительного надзора Вологодской области (прилагается).

              2. Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора Инспекцией государственного строительного надзора Вологодской области вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и действует до 1 июля 2011 года.

(в ред. Приказ Инспекции государственного строительного надзора области от 03.03.2011 № 29)

3. Государственным гражданским служащим Инспекции госстройнадзора области применять Административный регламент при осуществлении государственного строительного надзора.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Инспекции                                                                                   Н.Н.Круткова

Утвержден приказом начальника

Инспекции государственного строительного надзора Вологодской области

от 27 апреля 2010 № 49

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора Инспекцией государственного строительного надзора Вологодской области 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению государственного строительного надзора на территории Вологодской области (далее – государственная функция) (далее - Административный регламент), разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного строительного надзора на территории Вологодской области, повышения качества исполнения государственной функции.

2. Уполномоченным на исполнение государственной функции органом является Инспекция государственного строительного надзора Вологодской области (далее – Инспекция).

3. Государственную функцию исполняют должностные лица Инспекции  (приложение № 1 к Административному регламенту).

4.  Государственная функция исполняется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в редакции Законов Российской Федерации  от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)//Российская газета.1993. № 237;

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с последующими изменениями).  (Собрание законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть 1) ст.16; от 25.07.2005 № 30 (часть II) ст.3138; от 02.07.2006 № 1 ст.10; 21; от 30.07.2007 № 31 ст. 4012, от 21.05.2007 № 21 ст.2455, от 01.01.2007 № 1 (часть 1) ст. 21, от 25.12.2006 № 52, (часть 1) ст.5498, от 11.12.2006 № 50 ст.5279, от 31.07.2006 № 31(часть 1) ст.3442, от 05.06.2006 № 23 ст. 2380;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1;

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012;

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532;

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»//Собрание законодательства РФ. 2009. № 7. Ст. 776;

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»//Собрание законодательства РФ. 2008. № 52. Ст. 6249;

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ. 2006. № 19. Ст. 2060;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 февраля 2006 года № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 2006 № 7, ст. 774;

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 15, 09.04.2007);

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1130 «Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 13, 26.03.2007);

Уставом Вологодской области от 18 октября 2001 года № 716-ОЗ//Красный Север. 2001. № 202-203;

Постановлением Губернатора области от 20 июля 2009 года № 282 «Об организации и осуществлении регионального контроля (надзора) на территории Вологодской области»//Красный Север. 2009. № 84;

Постановлением Губернатора области от 11 июня 2009 года № 229 «О перечне органов исполнительной государственной власти области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)»//Красный Север. 2009. № 69;

Постановлением Губернатора области от 26 апреля 2004 года № 118 «О структуре органов исполнительной государственной власти области» //Законодательство Вологодской области. 2004. № 2 С. 254;

Постановлением Правительства области от 19 февраля 2010 года № 170 «О Порядке досудебного обжалования действий (бездействия) и решений органов исполнительной государственной власти области и (или) их руководителей»;

Постановлением Губернатора области от 14 мая 2010 года № 257 «Об утверждании Порядка организации и осуществления регионального государственного строительного надзора на территории Вологодской области»//Красный Север.2010.№ 54;

(в ред. Приказ Инспекции государственного строительного надзора области от 10.09.2010 № 150)

Постановлением Правительства Вологодской области от 24 июня 2008 года № 1211 «Об Инспекции государственного строительного надзора Вологодской области» // Красный Север. 2008. № 79.

5. Конечным результатом исполнения государственной функции является выявление факта:

1) соответствия (несоответствия) выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) наличия (отсутствия) разрешения на строительство;

3) выполнения (невыполнения) условия о производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ;

4) выполнения (невыполнения) условия о том, что лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства могут являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям, предусмотренным предыдущим подпунктом.

При выявлении в результате проведенной проверки нарушений должностное лицо Инспекции составляет акт по образцу, приведенному в приложении N 5 к Административному регламенту, являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику, иному лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения), предписания об устранении выявленных нарушений (далее - предписание), по образцу, приведенному в приложении N 6 к Административному регламенту.

Сведения о результатах проверки заносятся должностным лицом Инспекции в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ.

По выявлении фактов нарушения требований проектной документации и нормативных документов в области строительства, нарушения установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию, неисполнения в срок законного предписания Инспекции, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностным лицом Инспекции составляется протокол об административном правонарушении.

По выявлении факта отсутствия нарушений указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта сведения о результатах проверки заносятся должностным лицом Инспекции в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ и в программу проведения проверок (приложение № 3 к  Административному регламенту).

6. После завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства Инспекцией проводится проверка (итоговая), по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – заключение о соответствии) или об отказе в выдаче такого заключения.

7. Заявителями при исполнении государственной функции являются застройщик, заказчик, а также лицо осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, саморегулируемая организация (в отношении своих членов).

8. Обращения юридических и физических лиц, не относящихся к числу лиц, определенных в предыдущем пункте рассматриваются в соответствии с процедурами, установленными регламентом исполнения государственной функции по рассмотрению обращений граждан  Инспекцией (согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации») и Административным регламентом.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Порядок информирования о правилах исполнения

государственной функции

9. Информация о месте нахождения Инспекции:

Место нахождения Инспекции: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52, каб.614;

Почтовый адрес Инспекции: 160009, г.Вологда, ул.Мальцева, д.52;

Отдел госстройнадзора по г.Череповцу: 162600, г. Череповец,

ул. Краснодонцев, д.5, к.205

Электронный адрес Инспекции

758713@mail.ru

Телефон (факс) приёмной Инспекции

8(817-2) 75-87-13

Телефон (факс) отдела госстройнадзора по г.Череповцу

8(820-2) 26-49-57

        Информационные материалы Инспекции размещаются на официальном Интернет-сайте Правительства области www.vologda-oblast.ru, официальном Интернет-сайте Инспекции   http://igsn-vologda.ru.

График работы Инспекции:

Понедельник

08.00 - 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30

в предпраздничные дни 08.00 - 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30

Вторник

08.00 - 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30

в предпраздничные дни 08.00 - 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30

Среда

08.00 - 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30

в предпраздничные дни 08.00 - 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30

Четверг

08.00 - 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30

в предпраздничные дни 08.00 - 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30

Пятница

08.00 - 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30

в предпраздничные дни 08.00 - 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30

Суббота

выходной день   

выходной день

Воскресенье

выходной день   

выходной день

(п. 9 в ред. Приказ Инспекции государственного строительного надзора области от 10.09.2010 № 150)

10. Информация по вопросам исполнения государственной функции может предоставляться:

по электронной почте,

по телефону,

по почте,

лично.

Перечень предоставляемой информации по вопросам исполнения государственной функции:

входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства материалы проверки и иные документы;

решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам;

нормативные правовые акты по вопросам исполнения государственной функции (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);

перечень документов, представление которых необходимо для исполнения государственной функции;

информация о местонахождении Инспекции, адрес Интернет-сайта, номерах телефонов, о графике работы Инспекции;

информация о порядке и формах контроля за исполнением государственной функции;

информация о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также о принимаемых ими решений при исполнении государственной функции;

информация о ходе исполнения государственной функции;

информацию о результатах проверок в сфере государственного строительного надзора;

информацию о результатах проверок, проведенных в Инспекции;

информацию о работе Инспекции в сфере государственного строительного надзора с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.

Указанная информация, а также настоящий административный регламент и приказ об его утверждении размещается на официальном Интернет-сайте Правительства области (подразделы «Органы исполнительной государственной власти» страница «Инспекция государственного строительного надзора»), на официальном Интернет-сайте Инспекции и на информационных стендах в Инспекции.

11. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения государственной функции (далее – информирование) являются:

1) достоверность предоставляемой информации,

2) четкость в изложении информации,

3) полнота информирования,

4) удобство и доступность получения информации,

5) своевременность предоставления информации.

12. Информирование осуществляется на русском языке и проводится в форме:

- индивидуального устного или письменного информирования,

- публичного устного или письменного информирования.

12.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами Инспекции, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.

Специалист Инспекции, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист, ответственный за информирование, осуществляет не более 10 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Инспекции. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалисты, ответственные за информирование, дают ответ самостоятельно.

Специалисты, ответственные за информирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не нарушать их прав и законных интересов. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

Специалисты, ответственные за информирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения государственной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.

12.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления ответов.  Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через официальный Интернет-сайт Правительства области и Интернет-сайт Инспекции в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя, и в порядке, предусмотренном административным регламентом исполнения государственной функции по рассмотрению обращений граждан Инспекцией.

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

12.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с начальником Инспекции.

При этом для согласования специалистом, ответственным за информирование, выступление которого предполагается, начальнику Инспекции не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выступления направляется служебная записка, в которой указываются сведения о месте и времени выступления, наименование средства массовой информации, тема выступления, состав участников выступления и прилагается текст выступления.

12.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах исполнения государственной функции в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая официальный сайт Правительства области и официальный Интернет-сайт Инспекции. Информационные материалы Инспекции, размещенные в сети «Интернет», подлежат ежемесячному обновлению специалистами Инспекции, ответственными за ведение официальных сайтов.

13. Официальный Интернет-сайт Инспекции для исполнения государственной функции содержит:

общую информацию об Инспекции;

информацию о результатах проверок в сфере государственного строительного надзора проведенных Инспекцией;

информацию о результатах проверок, проведенных в Инспекции;

информацию о кадровом обеспечении Инспекции;

информацию о работе Инспекции в сфере государственного строительного надзора с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления;

иную информацию о деятельности Инспекции с учетом требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

14. В помещениях Инспекции размещаются информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей с информацией о правилах исполнения государственной функции.

На информационных стендах размещается следующая информация:

1) график работы Инспекции, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;

2) условия и порядок получения информации от Инспекции;

3) номера кабинетов Инспекции, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование заявителей о порядке исполнения государственной функции;

4) номера телефонов, почтовые и электронные адреса Инспекции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и порядок исполнения государственной функции;

6) настоящий административный регламент исполнения государственной функции и приказ об  его утверждении.

В помещениях Инспекции размещается иная информация, необходимая для оперативного информирования о правилах исполнения государственной функции.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее N 18), без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом.

15. Образцы документов (бланков), используемых при осуществлении государственной функции, установлены в приложениях к Административному регламенту.

Сроки исполнения государственной функции.

16. исключен в ред. Приказ Инспекции государственного строительного надзора области от 10.09.2010 № 150)

17. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для исполнения государственной функции:

а) прием, регистрация и рассмотрение документов для исполнения государственной функции – в течение 1 рабочего  дня со дня поступления документов в Инспекцию;

б) принятие решения о проведении проверок, формирование дела объекта капитального строительства, утверждение программы проверок – 3 рабочих дня со дня поступления документов в Инспекцию;

в) проведение проверок при исполнении государственной функции – согласно утвержденной программе проверок, но не более одного месяца на каждую проверку;

г) акт проверки и предписание об устранении выявленных при проведении проверки нарушений составляются и направляется застройщику или лицу осуществляющему строительство в пятидневный срок с момента выявления нарушений. При отсутствии нарушений сведения о результатах проверки заносятся в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ и в программу проведения проверок в день окончания проверки;

д) протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения, привлечение к административной ответственности осуществляется в сроки определенные КоАП РФ;

е) назначение итоговой проверки соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации – в течение 7 рабочих дней после получения извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта и объектов капитального строительства;

ж) выдача заключения о соответствии (решение об отказе в выдаче заключения о соответствии) – в течение 10 рабочих дней с даты соответствующего обращения застройщика или заказчика за выдачей заключения.

18. Основаниями для отказа в исполнении государственной функции являются:

а) поступление в Инспекцию заявления по поводу объектов капитального строительства, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора органом исполнительной государственной власти субъекта Российской Федерации не предусмотрено;

б) предоставление заявителем документов не в полном объеме;

в) предоставление заявителем недостоверных документов. 

Информация направляется заявителю в письменном виде, электронной почтой либо через официальный Интернет-сайт Правительства области и Интернет-сайт Инспекции в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа.

19. Основанием для приостановления исполнения государственной функции является консервация объектов капитального строительства.

Требования к местам исполнения государственной функции.

20. Помещения Инспекции для работы с заявителями должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами.

21. В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды с информацией о правилах исполнения государственной функции, содержащие визуальную, текстовую информацию о государственной функции.

22. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов. Для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на исполнение государственной функции, вход в здание, в котором располагается Инспекция, оборудуется пандусом.

(в ред. Приказ Инспекции государственного строительного надзора области от 10.09.2010 № 150)

Информация о перечне необходимых для исполнения Государственной функции документов, требованиям к документам  представляемым в Инспекцию

23. До начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства застройщик (заказчик) направляет в Инспекцию извещение о начале таких работ (приложение № 2 к Административному регламенту).

24. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке (приложение № 4 к Административному регламенту), обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков (приложение № 7 к Административному регламенту), обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

25. По окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства застройщик (заказчик) направляет в Инспекцию извещение (приложение 8 к Административному регламенту). На итоговую проверку застройщиком (заказчиком) предъявляется документация согласно перечню (приложение № 13 к Административному регламенту).

26. После проведения итоговой проверки застройщик (заказчик) обращается в Инспекцию с заявлением на получение заключения о соответствии (приложение № 11 к Административному регламенту).

Информация о возмездной (безвозмездной) основе исполнения

государственной функции

27. Исполнение государственной функции осуществляется на безвозмездной основе.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

28.1. Последовательность действий при осуществлении государственной функции

28.1.1. Для начала осуществления государственной функции застройщик (заказчик) заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала работ, подлежащих государственному строительному надзору, должен направить в Инспекцию извещение о начале таких работ.

К извещению прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;

2) проектная документация в полном объёме, а в случае выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции, в объёме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

4) общий и специальный журналы в которых ведётся учёт выполнения работ;

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

Основанием для отказа в принятии извещения является поступление в Инспекцию извещения по поводу объекта капитального строительства, в отношении которого осуществление государственного строительного надзора Инспекцией не предусмотрено.

Специалист приемной Инспекции регистрирует принятое извещение, сообщает заявителю информацию о регистрации.

28.1.2. Распоряжением начальника Инспекции в течении трёх рабочих дней с даты принятия извещения устанавливается должностное лицо Инспекции, уполномоченное на осуществление государственной функции (далее - должностное лицо).

28.1.3. В течении семи рабочих дней с даты издания распоряжения, указанного в пункте 28.1.2 Административного регламента, должностное лицо разрабатывает программу проверок по форме, установленной приложением № 3 к Административному регламенту. Программа проверок составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остаётся в деле, хранящемся в Инспекции. Второй экземпляр вручается застройщику (заказчику) либо уполномоченному им лицу. В случае отказа застройщика (заказчика), уполномоченного лица от получения экземпляра программы проверок, он направляется в адрес застройщика (заказчика) заказным письмом с уведомлением о вручении. Застройщик (заказчик) доводит до сведения лица, осуществляющего строительство, настоящую программу проверок.

(п. 28.1.2 и 28.1.3 ред. Приказ Инспекции государственного строительного надзора области от 10.09.2010 № 150)

28.1.4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано уведомлять должностное лицо об изменении сроков окончания работ, подлежащих проверке, указанных в программе проверок. Также в Инспекцию с целью последующего проведения проверки подлежит направление телефонной, факсимильной связью извещение о каждом случае возникновения аварийной ситуации на объекте капитального строительства.

28.1.5. О предстоящей проверке должностное лицо заблаговременно, но не позднее чем за три рабочих дня, письменно уведомляет застройщика (заказчика), лицо, осуществляющее строительство. Настоящее уведомление не касается случаев возникновения аварийных и иных чрезвычайных ситуаций.

28.1.6. При проведении проверки должностное лицо:

1) рассматривает представленные застройщиком (заказчиком), лицом, осуществляющим строительство, для проведения проверки документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), а также применением строительных материалов (изделий) в том числе

- общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ,

-  исполнительную документацию, в том числе акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения,

- акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора,

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля,

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов,

- документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях;

2) проводит визуальный осмотр выполненных работ, (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), а также применённых строительных материалов (изделий), в ходе которого проверяет

- соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации применительно к выполненным работам,

- устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора,

- соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

3) оформляет результаты проверки выполненных работ.

Последовательность действий, установленных подпунктами 1, 2 настоящего пункта, должностное лицо определяет самостоятельно.

28.1.7. При выявлении в ходе проверки нарушений законодательства в области строительства, требований технических регламентов (норм и правил), отклонений от проектной документации должностное лицо составляет акт  (приложение № 5 к Административному регламенту). Настоящий акт является основанием для выдачи застройщику (заказчику), лицу, осуществляющему строительство, уполномоченному ими представителю предписания. В случае, если при проведении проверки используется цифровая  съёмка, запись об этом вносится в акт проверки (количество снимков). Акт и предписание составляются в двух экземплярах. Первые экземпляры вручаются застройщику (заказчику), лицу, осуществляющему строительство, уполномоченному ими представителю. Вторые экземпляры остаются в деле, хранящемся в Инспекции. В случае отказа застройщика (заказчика), уполномоченного ими представителя от подписания акта, должностное лицо делает об этом соответствующую запись в акте. В случае отсутствия застройщика (заказчика), лица, осуществляющего строительство, уполномоченного ими представителя при проведении проверки, экземпляры акта и предписания не позднее следующего рабочего дня с даты проведения проверки направляются в адрес застройщика (заказчика), лица, осуществляющего строительство заказным письмом с уведомлением о вручении.

28.1.8. Предписание выдаётся со сроком исполнения, необходимым для устранения выявленных в ходе проверки нарушений, но не более двух месяцев. По мотивированному ходатайству лица, в отношении которого вынесено предписание, при наличии документального подтверждения причин отсутствия реальной возможности исполнить предписание (обстоятельства финансового, сезонного, организационного характера) срок исполнения предписания может быть продлён, но не более чем на два месяца. В случае признания причин невозможности исполнить предписание в установленный срок не уважительными, выносится мотивированный отказ в удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания. Решение о продлении срока исполнения предписания или об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания принимается начальником Инспекции в течение трёх рабочих дней с момента получения ходатайства о продлении срока исполнения предписания. О продлении срока исполнения предписания или об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания застройщик (заказчик), лицо, осуществляющее строительство, уведомляется  факсимильной связью или заказным письмом с уведомлением о вручении. Решение должно быть направлено указанным лицам не позднее следующего рабочего дня с даты его принятия.

28.1.9. Сведения о результатах проверки заносятся должностным лицом в общий и (или) специальный журналы, в которых ведётся учёт выполненных работ.

В случае выявления в ходе проверки нарушений требований технических регламентов (норм и правил), отклонения от проектной документации лицо, осуществляющее строительство, обязано прекратить продолжение работ до составления акта об устранении выявленных нарушений.

28.1.10. После устранения выявленных в ходе проверки нарушений застройщик (заказчик), лицо, осуществляющее строительство, направляет должностному лицу извещение об устранении нарушений.

28.1.11. При выявлении в ходе проверки нарушения требований проектной документации и нормативных документов в области строительства, нарушения установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию, неисполнения в срок законного предписания Инспекции, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностным лицом Инспекции составляется протокол об административном правонарушении.

28.1.12. Итоговая проверка назначается должностным лицом в течение семи рабочих дней с момента получения извещения застройщика (заказчика) об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (приложение № 7 к Административному регламенту). Указанное извещение направляется застройщиком (заказчиком) после фактического завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также применением строительных материалов (изделий).

28.1.13. О проведении итоговой проверки застройщик (заказчик) уведомляется должностным лицом в порядке, установленном п.28.1.5 Административного регламента.

28.1.14. При проведении итоговой проверки соблюдается порядок, установленный пунктом 28.1.6 Административного регламента, с дополнительным учетом следующего:

1) визуальному осмотру подлежит построенный, реконструированный, отремонтированный объект капитального строительства в полном объёме (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения и применённые строительные материалы (изделия);

2) проверке подлежат все акты, извещения об устранении нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении государственного строительного надзора.

28.1.15. Результат итоговой проверки оформляется актом, составленным по образцу, установленному приложением № 9 к Административному регламенту. Акт итоговой проверки составляется в двух экземплярах, один из которых остаётся в деле, хранящемся в Инспекции, второй вручается застройщику (заказчику). Указанный акт является основанием для обращения застройщика (заказчика) в Инспекцию за выдачей заключения о соответствии.

К заявлению прилагаются:

а) акт приёмки заказчиком объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);

б) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанный лицом, осуществляющим строительство по форме, установленной приложением № 10 к Административному регламенту.

28.1.16. Должностное лицо в течение десяти рабочих дней после получения от застройщика (заказчика) заявления о выдаче заключения (приложение  № 11 к Административному регламенту), выдаёт заключение о соответствии (приложение № 12 к Административному регламенту). Заключение о соответствии должно содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте многоквартирного дома заключение Инспекции также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Заключение о соответствии утверждается распоряжением начальника Инспекции и выдается застройщику (заказчику) обратившимся с заявлением о выдаче заключения о соответствии.

При отсутствии оснований для выдачи заключения о соответствии, должностное лицо принимает мотивированное решение об отказе в выдаче такого заключения. Решение об отказе в выдаче заключения направляется застройщику (заказчику) не позднее следующего рабочего дня с момента его принятия заказным письмом с уведомлением о вручении.

28.1.17. В случае обращения в Инспекцию с заявлением о выдаче заключения о соответствии объекта капитального строительства лица, не направлявшего извещение о начале строительных работ за семь рабочих дней до их начала с приложением документов перечисленных в пункте 28.1.1 настоящего Административного регламента, или не извещавшего о завершении работ, подлежащих проверке, заключение о соответствии не выдается.

28.2. Проведение внепрограммных проверок

28.2.1. Предметом внепрограммной проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданами в процессе осуществления деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязательных требований действующего законодательства в области строительства, выполнение предписаний, выданных должностным лицом Инспекции.

28.2.2. Основанием для проведения внепрограммной проверки является:

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений;

2) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о завершении работ, которые подлежат проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок;

3) получения извещения от лица, осуществляющего строительство, о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;

4) получения обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к осуществлению государственного строительного надзора в рамках компетенции Инспекции;

5) получения сведений о выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке, из иных источников.

28.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Инспекцию, а также обращения и заявления по поводу объектов капитального строительства, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора Инспекцией как органом исполнительной государственной власти субъекта Российской Федерации не предусмотрено, не могут служить основанием для проведения внепрограммной проверки.

28.2.4. Внепрограммная проверка проводится в порядке определенном пунктами 28.1.5 и 28.1.6 настоящего Административного регламента на основании распоряжения начальника Инспекции. Проверка по основанию указанному в п.п. 2 пункта 28.2.2 настоящего Административного регламента проводится должностным лицом осуществляющим надзор за объектом капитального строительства без издания распоряжения начальником Инспекции.

28.2.5. Результаты внепрограммной проверки оформляются в порядке определенном пунктами 28.1.7 и 28.1.11 настоящего Административного регламента.

       28.2.6. О результатах проверки проведенной по основанию указанному в п.п. 3 пункта 28.2.2 настоящего Административного регламента Информация направляется заявителю в письменном виде, электронной почтой либо через официальный Интернет-сайт Правительства области и Интернет-сайт Инспекции в зависимости от способа обращения заявителя в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.

                 IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

29. Начальник (заместитель начальника) Инспекции осуществляет контроль за действиями (бездействием) и принятием решений должностных лиц Инспекции, осуществляющих проверки.

30 Должностные лица Инспекции, осуществляющие проверки, представляют заместителю начальника Инспекции еженедельный отчет, включая его в ежемесячный отчет соответствующего структурного подразделения Инспекции.

31. Контроль включает в себя проверку полноты и качества исполнения    Государственной функции, направленный на выявление и устранение нарушений, допускаемых должностными лицами Инспекции, при проведении проверок.

32. Контроль за  исполнением  государственной функции должностными лицами Инспекции осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

33. Периодичность плановых проверок исполнения государственной функции устанавливаются начальником Инспекции.

34. Основанием для проведения внеплановой проверки является приказ начальника Инспекции.

35. При проведении проверки могут рассматриваться любые вопросы, связанные с исполнением государственной функции.

36. Проверка исполнения государственной функции должностными лицами Инспекции.

36.1. Для проведения проверки создается комиссия по проверке исполнения государственной функции из должностных лиц Инспекции. В состав комиссии в обязательном порядке включаются начальник структурного подразделения Инспекции, специалисты Инспекции ответственные за кадровую работу и юридические вопросы. Состав комиссии, сроки проведения проверки утверждаются приказом начальника Инспекции.

36.2. Результаты проверки оформляются специалистами Инспекции, входящими в состав комиссии по проверке исполнения государственной функции, в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

36.3. Справка о результатах проверки представляется начальнику Инспекции не позднее, чем по истечении 10 дней до окончания проверки.

36.4. В случае выявления по результатам проведенной проверки ненадлежащего исполнения функций, должностных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) должностными лицами Инспекции при проведении мероприятий по региональному государственному строительному надзору,  начальником Инспекции осуществляется привлечение лиц, допустивших нарушения, к ответственности согласно Федеральным законам от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

(ред. Приказ Инспекции государственного строительного надзора области от 10.09.2010 № 150)

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

37. Обжалование, оспаривание действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения  Административного регламента, производится в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

38. В досудебном порядке могут быть обжалованы действие (бездействие) и решения по рассмотрению обращений по поводу нарушений законодательства в области строительства:

- должностных лиц Инспекции, в соответствии с Административным регламентом исполнения Инспекцией государственной функции по рассмотрению обращений граждан;

- главного государственного строительного инспектора Вологодской области - Губернатору Вологодской области, Правительству Вологодской области, в соответствии с порядком досудебного обжалования действий (бездействия) и решений органов исполнительной государственной власти области (их руководителей), утверждаемому Правительством области.

39. Граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица имеют право на оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц Инспекции в суд общей юрисдикции, арбитражный суд, в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Пересмотр постановлений

по делам об административных правонарушениях

40. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1, 25.3 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

- физическими и должностными лицами в районный (городской) суд по месту рассмотрения дела;

- юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в арбитражный суд.

41. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

42. Порядок обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях установлен главой 30 КоАП РФ.

Приложение № 1

к Административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц Инспекции, осуществляющих государственный строительный надзор

№ п/п

                                                        Должность

   1

Начальник Инспекции  - главный государственный строительный инспектор Вологодской области

   2

В областном отделе госстройнадзора:

начальник областного отдела госстройнадзора, заместитель начальника Инспекции - заместитель главного государственного строительного инспектора Вологодской области;

заместитель начальника отдела;

ведущие консультанты, консультанты, главный специалист.

   3

В отделе госстройнадзора по городу Череповцу:

начальник отдела госстройнадзора по городу Череповцу, заместитель начальника Инспекции - заместитель главного государственного строительного инспектора Вологодской области;

ведущий консультант, консультанты, главный специалист

Приложение № 2

к Административному регламенту

                                                                                                                                                        

ИЗВЕЩЕНИЕ N

о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

"

"

200

г.

(место составления) 

1. Застройщик или заказчик

(наименование застройщика или заказчика, 

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, 

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество застройщика, 

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) 

2. Объект капитального строительства

(наименование объекта капитального 

строительства,  краткие проектные характеристики 

объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства

(почтовый 

или строительный)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства

(номер и дата выдачи, 

кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

(номер и дата выдачи, 

кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта

(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта

(дата окончания работ)

8. К настоящему извещению прилагаются

(перечень документов, 

прилагаемых к извещению 

в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 

(подпись)

(расшифровка подписи) 

(должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

М.П.

(для застройщика

или

заказчика, являющегося

юридическим лицом) 

Отметка о получении

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

"

"

г.

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

(должность) 

Приложение № 3

к Административному регламенту

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160009, г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, каб. 614, тел./факс 75-87-13

Номер дела ________________

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

1. Застройщик или заказчик

(наименование застройщика или заказчика,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество застройщика

паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

2. Объект капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства,

3.Адрес объекта капитального строительства

(почтовый

или строительный)

№ п/п

Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых

в соответствии с проектом организации строительства

Ориентировочный перечень работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, подлежащих проверке

дата проведения проверки

Ориентировочные затраты времени на проведение проверки

Примеча-

ние

Запланированная

Фактическая

1

2

3

4

5

6

Должность*

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

Личная подпись

ФИО

        «СОГЛАСОВАНО»

Должность

(заполняется представителем застройщика  или  заказчика

с указанием реквизитов  документа, подтверждающего представительство)

Личная подпись

ФИО

Один экземпляр Программы получил

Должность(заполняется представителем  лица, осуществляющего строительство,с указанием реквизитов  документа, подтверждающего представительство)

Личная подпись

ФИО

Приложение № 4

к Административному регламенту

      Извещение

о сроках завершения работ (этапа) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, подлежащих проверке

№ ___________________                                                                                                                   ________________
                                                                                                                                                                    (дата)

1. Лицо, осуществляющее строительство             

(наименование юридического лица, являющегося  лицом, осуществляющим строительство,

____________________________________________________________________________________                                              номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

___________________________________________________________________________________ почтовые реквизиты, телефон/факс:

___________________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество физического лица, являющегося  лицом, осуществляющим строительство,

__________________________________________________________________________________ паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

2. Объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта (нужное подчеркнуть):

             

(наименование объекта капитального строительства)

____________________________________________________________________________________________________________

3.Адрес объекта капитального строительства__________________________________________

_________________________________________________________________________________

(почтовый или строительный)

4. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке

_________________________________________________________________________________

(наименование работ, дата завершения)

________________________________________________________________________

_____________                _____________________             ____________________________________                          

(личная подпись)               (расшифровка подписи)         (должность лица, подписавшего извещение)

          М.П.                                                                                «_____» _________________ 200    г.

Приложение № 5

к Административному регламенту

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160009, г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, каб. 614, тел./факс 75-87-13

Номер дела объекта

капитального строительства _______________                                                                  Экземпляр №_______

АКТ проверки № ________

соответствия выполненных работ требованиям

технических регламентов и проектной документации

_______________________                                                                         "__" ______________ 200   г.

         (место составления)

Мною (нами), ______________________________________________________________________________

(наименование должности,

__________________________________________________________________________________________

ФИО должностного  лица (лиц)Инспекции госстройнадзора  области,

__________________________________________________________________________________________

осуществляющего (осуществляющих) проверку)

в присутствии ____________________________________________________________________________

                                                                                                          (наименование должности,

__________________________________________________________________________________________

ФИО присутствующих  представителей  застройщика  или  заказчика

___________________________________________________________________________________________

либо лица, осуществляющего строительство, иных лиц)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте_________________________________________________________________

                                                             (ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: _______________________________________________________                          

__________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

по адресу: _________________________________________________________________________________

                                                       (указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Предмет проверки: __________________________________________________________________

                                           (указываются выполненные работы (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки

_______________________________________________________________________________________________________________

сетей инженерно – технического обеспечения), подлежащие проверке, исполнительная и иная документация)

В результате проведенной проверки установлено:

____________________________________________________________________________________

(наименование нарушений с указанием наименования, статей (пунктов) технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 

______________________________________________________________________________________________________________________________

                                          правовых   актов, проектной документации, требования которых нарушены)                              

______________________________________________________________________________________________________________________________                                              ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По результатам проверки оформлены:

____________________________________________________________________________________             

                                  (указываются документы, оформленные по результатам проверки)

____________________________________________________________________________________

Объяснения  и  замечания  застройщика или заказчика   либо лица, осуществляющего строительство (или его представителя), в отношении которого  составлен  акт,  а  также иных лиц, присутствовавших при проверке:___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                _____________                   ______________________                                 _______________________ 

      (подпись)                                                         (расшифровка подписи)                                                                                   (должность)

Экземпляр Акта получил:

(заполняется  представителем  застройщика или заказчика  либо лица, осуществляющего   строительство,  с  указанием  реквизитов документа о представительстве)

«____» ________________ ____ г.

________________________  ________________________  ______________________

                (подпись)                    (расшифровка подписи)                 (должность)

Приложение № 6

                                                                              к Административному регламенту

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160009, г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, каб. 614, тел./факс 75-87-13

Номер дела объекта

капитального строительства _______________                                              Экземпляр №_________

     ПРЕДПИСАНИЕ № ________

об устранении нарушений требований технических регламентов и проектной документации по выполненным работам

                                                                                                      «      »                                               200

(место составления)

Выдано 

(наименование застройщика или заказчика,

либо лица, осуществляющего строительство)

в отношении               строительства, реконструкции, капитального ремонта

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: 

(наименование

объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: 

(указать почтовый

или строительный адрес объекта капитального строительства)

По результатам проведённой проверки составлен акт №_____ от_________ 200__

на основании которого предписываю:

____________________________________________________________________________________

    (меры по устранению нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических

____________________________________________________________________________________

    регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации

____________________________________________________________________________________

                                                        с указанием сроков их выполнения)

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в срок  до _____________ 200__г.

уведомить извещением согласно РД-11-4- 2006

Инспекцию  государственного  строительного  надзора  Вологодской   области

                         (наименование, адрес органа государственного строительного надзора)

_______________                                                                            _________________

   (подпись)                                (расшифровка подписи)                                                      (должность)

Экземпляр предписания получил:

(заполняется  представителем  застройщика  или    заказчика   либо  лица,   осуществляющего   строительство,  с  указанием  реквизитов документа о представительстве)

Приложение № 7

                                                                              к Административному регламенту

Извещение

об устранении нарушений требований технических регламентов,

проектной документации, иных нормативных правовых актов

№___________                                                                                                                                                 ________________

                                                                                                                                                                                                (дата)

1. Застройщик(заказчик), лицо, осуществляющее строительство _______________________________________________________________________

              наименование юридического лица,  являющегося застройщиком (заказчиком),  лицом, осуществляющим строительство,             

_______________________________________________________________________ номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

________________________________________________________________________ почтовые реквизиты, телефон/факс.

________________________________________________________________________фамилия, имя, отчество физического лица, являющегося  застройщиком (заказчиком), лицом, осуществляющего строительство лицом

_______________________________________________________________________ паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

2. Объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта (нужное подчеркнуть):

___________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

______________________________________________________________________________________________________________

3.Адрес объекта капитального строительства: ___________________________________________________________________________________

(почтовый или строительный)

4. Вид нарушения_________________________________________________________________________

(вид нарушения,

______________________________________________________________________________________________________________№ и дата предписания об устранении нарушения).

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.              Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием _________________________                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                     ( дата)

6.              Фактическая дата устранения нарушения__________________________________________

                                                                                                                 (дата)

7.              Приложение на____ листах________________________________________________________

          (перечень документов, подтверждающих  устранение нарушения  прилагаемых к настоящему извещению)

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________                       _______________________                             __________________________________________

(личная подпись)                        (расшифровка подписи)                                (должность лица, подписавшего  извещение)

                 М.П.                                                                            «_______»  _______________200    г.

Приложение № 8

                                                                              к Административному регламенту

                                                          ИЗВЕЩЕНИЕ №_______

ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

  (номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

“

”

200

г.

(место составления)

1. Застройщик или заказчик 

(наименование,

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

2. Объект капитального строительства 

(наименование объекта капитального строительства,

основные характеристики

объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства 

(почтовый

или строительный)

4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(номер и дата выдачи,

кем выдано, срок действия)

5. Заключение государственной экспертизы проектной документации

(номер и дата выдачи,

кем выдано)

6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта 

(дата начала работ)

7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта 

(дата окончания работ)

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, устранение всех нарушений требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации допущенных при выполнении работ, оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также с применением строительных материалов (изделий).

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность лица – для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

М.П.
(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Приложение № 9

                                                                              к Административному регламенту

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160009, г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, каб. 614, тел./факс 75-87-13

Номер дела объекта

капитального строительства _______________

АКТ итоговой проверки № ________

соответствия выполненных работ требованиям

технических регламентов и проектной документации

____________________                                                                              «____» ________________ 200___ г.

  (место составления)

Мною (нами), ______________________________________________________________________________

(наименование должности,

__________________________________________________________________________________________

ФИО должностного  лица  Инспекции госстройнадзора  области,

__________________________________________________________________________________________

осуществляющего  проверку)

в присутствии _______________________________________________________________________

                              ФИО присутствующих представителей застройщика или заказчика,

____________________________________________________________________________________

                                                                     либо лица, осуществляющего строительство, иных лиц)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте_________________________________________________________________

                                                             (ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: _______________________________________________________                          

__________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

по адресу: _________________________________________________________________________________

                                                       (указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Предмет проверки: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

«итоговая»

В результате проведенной проверки установлено:

____________________________________________________________________________________

(наименование нарушений с указанием наименования, статей (пунктов) технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 

______________________________________________________________________________________________________________________________

                                          правовых   актов, проектной документации, требования которых нарушены)                              

______________________________________________________________________________________________________________________________                                              ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По результатам проверки оформлены:

____________________________________________________________________________________             

                                  (указываются документы, оформленные по результатам проверки)

____________________________________________________________________________________

Объяснения  и  замечания  застройщика или заказчика   либо лица, осуществляющего строительство (или его представителя), в отношении которого  составлен  акт,  а  также иных лиц, присутствовавших при проверке:___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                _____________                   ______________________                                 _______________________ 

      (подпись)                                                         (расшифровка подписи)                                                                                   (должность)

Экземпляр Акта получил:

(заполняется  представителем  застройщика или заказчика  либо лица, осуществляющего   строительство,  с  указанием  реквизитов документа о представительстве)

«____» ________________ ____ г.

________________________  ________________________  ______________________

                (подпись)                    (расшифровка подписи)                 (должность)

Приложение № 10

                                                                              к Административному регламенту

                                                                        АКТ

о соответствии параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации.

                                   "___" _________ 200  г.

1. Представители застройщика_________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

                                                        (организация, должность, Ф.И.О.)

заказчика__________________________________________________________________________                  

                                                        (организация, должность, Ф.И.О.)

лица, осуществляющего строительство (подрядчика)_____________________________________

__________________________________________________________________________________

                                                        (организация, должность, Ф.И.О.)

2. Проектная    документация   на   строительство   разработана проектной организацией

___________________________________________________________________________________

                                                   (наименование проектной организаций)

Строительство осуществлено по проекту _______________________________________________

                                                                                                   (серия, шифр проекта)

утвержденному _____________________________________________________________________

                                                          (наименование органа, утверждавшего проект, дата)

3. Разрешение на строительство объекта _______________________________________________

                                                                                                     (номер, дата выдачи)

4. Завершенный строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объект капитального строительства_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

                                                               (наименование объекта)

имеет следующие    показатели:

Наименование показателя

Единица измерения

По проекту

фактически

1) Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем –

всего

в том числе надземной

части

куб.м

куб.м

Общая площадь

кв.м.

Площадь встроено-пристроенных помещений

кв.м.

Количество этажей

штук

2) Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы. Больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество посещений

Вместимость

Иные показатели

Объекты производственного назначения

Мощность

Производительность

Протяженность

(иные показатели)

материалы фундаментов

материалы стен

материалы перекрытий

материалы кровли

3. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м.

Количество этажей

штук

Количество секций

секций

Количество квартир – всего

В том числе:

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

более чем 4-комнатные

штук/кв.м.

штук/кв.м.

штук/кв.м.

штук/кв.м.

штук/кв.м.

штук/кв.м.

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)

кв.м.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

4. Стоимость строительства

Стоимость строительства

объекта – всего

в том числе

строительно-монтажных работ

тыс. рублей

тыс. рублей

   5. Дополнительные сведения __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

На основании указанных сведений

параметры объекта капитального строительства____________________________________

_____________________________________________________________________________

                                                               (наименование объекта)

соответствуют утвержденной проектной документации.

  Приложения:

   1.

   2.

   Представители застройщика                                       Представители заказчика

   ______________________________                            ___________________________

   ______________________________                            ___________________________

   ______________________________                            ___________________________

   ______________________________                            ___________________________

                    (подписи, Ф.И.О.)                                                               (подписи, Ф.И.О.)

                                              М.П.                                                                                                          М.П.

   Представители лица,

   осуществляющего строительство          

   ______________________________     

   ______________________________     

   ______________________________     

   ______________________________     

                   (подписи, Ф.И.О.)            

                                              М.П.                         

Приложение № 11

                                                                              к Административному регламенту

Заявление

на получение заключения

в Инспекции государственного строительного надзора Вологодской области

Застройщик____________________________________________________________________

                                                         (для юридических лиц - номер и дата выдачи свидетельства о государственной

_____________________________________________________________________________

                                                                      регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_____________________________________________________________________________

                                                                             телефон/факс;

_____________________________________________________________________________

                                             для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

_____________________________________________________________________________

                                                            место проживания, телефон/факс)

         Прошу выдать заключение о соответствии построенного (реконструированного,отремонтированного)  объекта капитального строительства требованиям нормативных документов в области строительства (техническим регламентам) и проектной документации                 ___________________________________________________________________________________________

                                        (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

___________________________________________________________________________________________

по адресу:__________________________________________________________________________________

                                                      (полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,

административного района и т.д.)

                                 При этом сообщаю сведения об объекте капитального строительства:

1.Заказчик_____________________________________________________________________

                                           (для юридических лиц - номер и дата выдачи свидетельства о государственной

_____________________________________________________________________________                                                             регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

_____________________________________________________________________________

                                                                   телефон/факс;

_____________________________________________________________________________

                                       для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

_____________________________________________________________________________

                                                        место проживания, телефон/факс)

2.Генеральный подрядчик___________________________________________________________________

                                                           (наименование организации, адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Генеральный проектировщик______________________________________________________________

                                                                               (наименование организации, адрес, Ф.И.О. ГИП, телефон)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) осуществлено на основании решения  постановления и пр. от «____» _______________200__ г.     №_________

___________________________________________________________________________________________

(кем выдано, срок действия)

___________________________________________________________________________________________

и в соответствии с разрешением на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт), выданным_________________________________________________________________________________     (организация, выдавшая разрешение, №, дата выдачи)

___________________________________________________________________________________________

5. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному)__________________________________________________________________________

(№ проекта и дата его утверждения)

___________________________________________________________________________________________

6.Положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы выдано_____________ _______________________________________________________________________

(организация, выдавшая заключение, №, дата выдачи)

___________________________________________________________________________________________

7.Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) осуществлено в сроки:

начало работ:________________________     окончание работ:_______________________________

                                          (месяц и год)                                                                                                                   (месяц и год)

8.Краткая характеристика объекта:

-перечень зданий, сооружений, включенных в состав объекта_______________________________

____________________________________________________________________________________

-этажность здания (зданий)/высота_________________________________________________________________шт./м

-строительный объем здания (зданий) всего___________________________________________куб.м

в том числе надземной части______________________________________________________куб.м

-общая площадь__________________________________________________________________кв.м

-площадь встроено-пристроенных помещений________________________________________кв.м

-количество зданий______________________________________________________________штук

-количество секций_____________________________________________________________секций

-материалы фундаментов______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

-материалы стен_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

-материалы перекрытий_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

-материалы кровли___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

-благоустройство_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

        Построенный (реконструированный, отремонтированный) объект капитального строительства соответствует требованиям нормативных документов в области строительства (техническим регламентам) и проектной документации.

   За достоверность указанных в настоящем заявлении сведений застройщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Представитель застройщика: __________________________________________________________________

                                                                                       (Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________________________________

_______________________                                                                                         ________________________

                         (дата)                                                                                                                                                                                   (подпись)

             

                                     М.П.

    Приложение к заявлению: полный комплект разрешительной, рабочей, исполнительной документации. документы подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно – технического обеспечения.

Заявление получил:                       

__________________________                                  ________________________

                          (подпись)                                                                                     (дата)

______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, получившего заявление)

Приложение № 12

                                                                             к Административному регламенту

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160009, г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, каб. 614, тел./факс 75-87-13

Утверждено
приказом (распоряжением)

Номер дела

от “

”

200

г.

Экземпляр №

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО,
РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

“

”

200

г.

(место составления)

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

      

почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

             место проживания, телефон/факс – для физических лиц)                                                                                                              

Генеральный подрядчик _____________________________________________________________                      

и подтверждает, что объект капитального строительства                                                                      

(наименование объекта капитального строительства, основные характеристики

основные характеристики объекта капитального строительства)

расположенный по адресу:

(почтовый или строительный)

                                                                                                                                                                                                                                                            Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

Заключение государственной экспертизы проектной документации 

______________________________________________________________________

(организация, выдавшая разрешение, №, дата выдачи)

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта                       

(дата начала работ)

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта               

(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил),

______________________________________________________________________

иных нормативных правовых актов, проектной документации)

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются:

______________________________________________________________________

                                                                            (номер, дата акта итоговой проверки и пр.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)

________

____________________

________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Приложение № 13

                                                                             к Административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ЗАСТРОЙЩИКОМ (ЗАКАЗЧИКОМ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКИ

N
п/п

Наименование документа        

Примечание         

1.

Извещение об окончании строительства

По форме согласно РД-11-02-2006, утвержденной приказом Ростехнадзора от26.12.2006 г. № 1128

2.

Исполнительная топографическая съемка 
объекта, включая благоустройство терри-тории, после окончания строительства 
(реконструкции) или копия договора на 
ее выполнение                         

3.

Изменения, внесенные в рабочую        
документацию в ходе строительства     
(реконструкции, капитального ремонта) 
объекта строительства                 

В соответствии с            
требованиями, предъявляемыми
к проектной документации

4.

Копия технического паспорта объекта   
строительства (справка о вводимых площадях, мощности, протяженности и т.д.)                         

По форме органа,            
осуществляющего техническую 
инвентаризацию              

5.

Акты на скрытые работы                

Согласно СНиП 3.01.01-85* и 
по перечню в проектной      
документации (по форме согласно РД-11-02-2006)

6.

Исполнительные съемки планового и     
высотного положения конструкций по    
этажам                                

Согласно СНиП 3.01.01-85* и 
по перечню в проектной      
документации

7.

Результаты проведенных испытаний,     
документы о подтверждении соответствия
конструкций, изделий и материалов     
проектным данным                      

Согласно СНиП 3.01.01-85* и 
по перечню в проектной      
документации

8.

Журналы работ                         

Согласно СНиП 3.01.01-85*,  
                  

9.

Сертификаты, паспорта на материалы и  
изделия                               

Документы поставщиков

10.

Акты на основные инженерные коммуникации:

- наружные водопровод и канализация, ливневая канализация, дренаж;

- отопление (разрешение на допуск в эксплуатацию по постоянной схеме тепловой энергоустановки от УТЭН Ростехнадзора);

- вентиляция (естественная – акт проверки вентиляции организацией, имеющей лицензию на выполнение данных работ от органов госпожнадзора; принудительная – паспорт на вентиляционную систему с результатами испытаний от организации, смонтировавшей данную систему);

- электроснабжение (разрешение на допуск в эксплуатацию по постоянной схеме энергоустановки от  УТЭН Ростехнадзора);

- лифты (акт-допуск от УТЭН Ростехнадзора);

- газ (акт приемки газораспределительной системы от специализированной организации; 

- технологические трубопроводы (от организации, смонтировавшей указанные трубопроводы);

- внутриквартирные трубопроводы, трубопроводы внутри здания – акты от монтажной организации;

- акты по монтажу и приемке систем оповещения при пожаре и пожаротушения, включая акты испытания пожарного водопровода на водоотдачу (гидрант, краны)           

по форме       организации, осуществляющей 
проверку и дальнейшую эксплуатацию   

Согласно СНиП 2.04.01-85*,  
СНиП 2.04.02-84*                          

11.

Акт на проверку и приемку мусоропровода

12.

Справка о выполнении благоустройства и
озеленения с приложением  протоколов испытания асфальтобетонной смеси, тротуарной плитки и т.д.                           

13.

Протоколы испытания от органов Роспотребнадзора:

- вода, шум, радиация, микроклимат, гамма-излучение, атмосферный воздух, вибрация, освещенность, почва

В соответствии с требованиями СанПинов 

14.

Акт на огнезащитную обработку (защиту)
строительных конструкций              

15.

Перечень юридических и физических лиц,
осуществивших строительство, которые  
соответствуют требованиям             
Федерального законодательства, предъявляемым к   лицам, осуществляя-ющим строительство    (генеральные подрядчики, подрядчики,   субподряд-чики), с указанием почтовых и
банковских реквизитов и приложением свидетельств саморегулируемой организации на допуск к ведению работ                

Письмо от застройщика       
(инвестора) или заказчика   

16.

Перечень юридических и физических лиц,
осуществивших строительный контроль на
основании договора, которые           
соответствуют требованиям             
законодательства РФ, предъявляемым к  
лицам, осуществляющим строительный    
контроль (заказчики), с указанием     
почтовых и банковских реквизитов      

Письмо от застройщика       
(инвестора) или заказчика   

17.

Перечень проектных и других           
организаций, участвовавших в          
проектировании объекта капитального   
строительства, с указанием почтовых и 
банковских реквизитов и приложением свидетельств саморегулируемой органи-зации на допуск к ведению данных работ                                 

Письмо от застройщика       
(инвестора) или заказчика   

18.

Разрешение на строительство,          
реконструкцию, капитальный ремонт     
объекта капитального строительства    

19.

Акт на разбивку пятна застройки,      
выполненный юридическими или          
физическими лицами, соответствующими  
требованиям Федерального законода -тельства, которые предъявляются к лицам,        
осуществляющим разбивку пятна застройки с приложением свидетельств саморегулируемой организации на допуск к ведению данных работ                                 

20.

Градостроительный план земельного     
участка                               

21.

Цветовое, объемно-планировочное и     
архитектурное решение проекта,        
соответствующее представленному в  ор-ганы архитектуры и  градостроительства при получении разрешения на строительство                    

22.

Документ об утверждении проектной документации заказчиком (застройщиком)

Приложение № 14

к Административному регламенту

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

160009, г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, каб. 614, тел./факс 75-87-13

                                                       ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБ  ИСТРЕБОВАНИИ СВЕДЕНИЙ

      «_____» __________ 200__г.                                                            __­­____________    

                                                                                                                                                                               (место составления)

Наименование юридического лица:

________________________________________________________________________

Адрес:

________________________________________________________________________

На основании ст.26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в рамках возбужденного «____» __________ 200__ г. дела об административном правонарушении в отношении ________________________ мною, ___________________________________ истребуются следующие сведения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечисленные сведения и документы должны быть направлены в Инспекцию госстройнадзора в трехдневный срок со дня получения настоящего определения.

                                                                                                                          ________________________________________________                                                                                                              

                                                                                         (подпись)

Невыполнение настоящего определения влечет ответственность предусмотренную  ст.17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Определение получено:

«      »_______________________200__г.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

                       (должность, фамилия, имя, отчество)                                                                                    (подпись)    

_______________________________________________________________________

         (отметка об отправлении определения заказным письмом с уведомлением или факсимильной связью)

(Приложения 3,5,6,9,12,14 в ред. Приказа Инспекции строительного надзора области от 10.09.2010 № 150)

                                                                            Приложение № 15

к Административному регламенту

Блок-схема

осуществления государственной функции

_