ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11.10.2018 № 561-осн

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 30.12.2016 № 649 «Об установлении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, заключаемых для обеспечения нужд Тульской области» приказываю:

1. Утвердить типовую форму государственного контракта на поставку технических средств реабилитации (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр

труда и социальной защиты

Тульской области

А.В. Филиппов

Приложение

к приказу

министерства труда и социальной защиты

Тульской области

от 11.10.2018 № 561-осн

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ

на поставку технических средств реабилитации

город ______________

«___»__________ 20__ год

___________________ именуем___ в дальнейшем «заказчик», в лице ____________________________, действующ____ на основании _____________, с одной стороны, и _______________________________ (указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией)[1], именуем___ в дальнейшем «поставщик», в лице ________________________________, действующе__ на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) (идентификационный код закупки _____________, извещение _________), заключили настоящий ______________  контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом заказчик поручает, а поставщик принимает на себя обязательства по поставке и выдаче инвалидам (далее - получатели) технических средств реабилитации (далее – товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1) и техническим заданием (приложение №2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего контракта.

1.2. Заказчик обеспечивает оплату товара в порядке, форме и размере, установленном настоящим контрактом.

1.3. Место поставки и выдачи товара: осуществляется в пределах города Тулы по месту нахождения Поставщика.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Поставка и выдача получателю товара поставщиком осуществляется по мере обращения получателей к поставщику за выдачей товара в период действия контракта - с момента заключения контракта по _________ 20___ года.

2.2. Поставка осуществляется транспортом поставщика. Конечный пункт поставки расположен по адресу расположения поставщика в г. ____.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются поставщиком собственными техническими средствами.

2.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующим действующим нормативным документам.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

3.2. Выдача получателю товара сопровождается документами, подтверждающими качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Поставщик гарантирует, что товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет дефектов, связанных с разработкой или материалами, качество и надежность поставляемого товара обеспечивается поставщиком в течение срока эксплуатации, установленного на товар.

3.4. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с гарантиями производителя Товара, и действует с момента подписания получателем Акта о приемке товара получателем (по форме приложения №3).

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на получателя с момента исполнения обязательств поставщиком по передаче товара.

ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик осуществляет выдачу товара получателю в соответствии со спецификацией (приложение №1) и техническим заданием (приложение №2).

4.2. Выдача товара получателю осуществляется по товарной накладной, в которой указывается наименование товара, количество товарных единиц, цена за единицу товара.

              При выдаче товара получатель осматривает товар и проверяет его на предмет комплектации и качества.

              Выдача товара осуществляется получателю или его законному представителю  после обучения правилам эксплуатации и уходу за товаром, а также информирования об условиях гарантийного обслуживания товара.

4.3. Одновременно с выдачей товара поставщик передает получателю документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, гарантийный талон на товар.

4.4. Замена некачественного товара осуществляется поставщиком за свой счет в течение 15-ти дней с момента обращения получателя  о замене некачественного товара.

4.5. Датой поставки товара отдельному получателю является дата подписания поставщиком и получателем Акта о приемке товара получателем (по форме приложения №3).

4.6. Приемка поставленного поставщиком товара осуществляется заказчиком в следующем порядке:

4.6.1.  В течение 10-ти рабочих дней со дня поставки товара, поставщик представляет заказчику следующие документы: Акт приемки-передачи товара (по форме приложения №5); счет-фактуру[2] либо универсальный передаточный документ (далее по тексту – УПД); реестр получателей (по форме приложения №4); акты о приемке товара получателем (по форме приложения №3; товарные накладные; отрывные талоны к направлениям на получение технического средства реабилитации, выданного ________________ (наименование учреждения) (далее - Направление);

4.6.2. Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение ____ (________) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение ___ (______) рабочих дней), со дня поставки товара и получения заказчиком документов, предусмотренных пунктом 4.6.1. настоящего контракта. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы, срок приемки поставленного товара продлевается на срок проведения указанной экспертизы и получения заказчиком экспертного заключения.

Для проверки поставленного поставщиком товара, на основании предоставленных документов, заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленного товара по контракту на предмет соответствия его объема, качества требованиям, изложенным в контракте, в части их соответствия условиям контракта, в том числе экспертизу.

При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу в части соответствия поставленного товара условиям контракта. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

4.6.4. В случае проведения экспертизы силами заказчика в Акте поставки товара проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

4.6.5. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае установления по результатам экспертизы поставки товара ненадлежащего качества, исполнитель обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

4.7. При наличии надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.4.6.1. контракта, и при отсутствии претензий получателей относительно поставленного товара, заказчик не позднее ______ рабочих дней с даты проведения экспертизы (даты получения заключения эксперта, экспертной организации) осуществляет приемку поставленного товара, по результатам которой подписывает (в случае создания приемочной комиссии члены приемочной комиссии подписывают и заказчик утверждает) Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и в течение _____ рабочих дней передает один экземпляр поставщику. 

4.8. При выявлении недостатков поставленного товара заказчик не позднее _____ рабочих дней с даты проведения экспертизы (даты получения заключения эксперта, экспертной организации) направляет поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта приемки-передачи товара, содержащий перечень несоответствий поставленного товара условиям контракта с указанием срока их устранения, а также даты повторной приемки товара.

4.9. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, и направить заказчику отчет об устранении выявленных недостатков поставленного товара, а также подписанный поставщиком Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для принятия заказчиком поставленного товара.

4.10.  В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных недостатков поставленного товара заказчиком принято решение о фактическом устранении поставщиком недостатков в надлежащем порядке, заказчик в течение ___ рабочих дней с даты получения отчета об устранении выявленных недостатков поставленного товара, а также Акта приемки-передачи товара, принимает поставленный товар, подписывает (в случае создания приемочной комиссии члены приемочной комиссии подписывают и заказчик утверждает) Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и в течение _____ рабочих дней передает один экземпляр поставщику. 

4.11.  В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении выявленных недостатков поставленного товара принято решение о неустранении выявленных недостатков поставленного товара заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.12. Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты подписания заказчиком Акта приемки-передачи товара без замечаний.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Осуществить поставку и выдачу товара получателю за счет собственных средств в соответствии с условиями контракта.

5.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку предоставить заказчику результаты поставки товара.

5.1.3. При выдаче получателю товара оформлять в 3-х экземплярах Акт о приемке товара получателем (по форме приложения №3), один из которых остается поставщику, один передается заказчику и один – получателю.

5.1.4. Безвозмездно устранять все выявленные недостатки товара по требованиям получателей в течение срока их гарантийного обслуживания.

5.1.5. В случае выдачи некачественного товара заменить его или отремонтировать за свой счет.

5.1.6.  Обучить получателей правилам эксплуатации товара и уходу за ним.

5.1.7. Представлять заказчику списки получателей, возвративших товар, не прошедший срок гарантийного обслуживания.

5.1.8. Представлять документы к оплате за поставленный товар:

- Акт приемки-передачи товара;

- Акты о приемке товара получателем;

- счета-фактуры[3];

- товарные накладные либо УПД;

- отрывные талоны к Направлениям;

- реестр получателей.

5.1.9. В случае изменения банковских реквизитов заблаговременно информировать об этом заказчика в письменной форме.

5.1.10. [4]Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме _____ процентов от цены настоящего контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта).

5.1.11. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком.

5.1.12. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в п. 5.1.11. настоящего раздела контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.13. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг,  предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.1.14. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.15. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.11 – 5.1.13 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

5.1.16. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены настоящего контракта. Указанная информация предоставляется заказчику в течение 10 календарных дней с момента заключения поставщиком договора с соисполнителем, субподрядчиком[5].

5.2. Заказчик обязан:

Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего  контракта.

Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Перечислить денежные средства, внесенные поставщиком на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком), при условии надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств, по банковским реквизитам, указанным в настоящем контракте.

[6]Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством.

Поставщик имеет право:

Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком товара.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя[7].

Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заказчик имеет право:

Требовать от поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке товара.

Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего контракта.

При обнаружении недостатков товара требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению поставщиком.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7 настоящего контракта.

Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена контракта составляет ____________руб. (____________ руб. __ коп.), в том числе НДС - ___% - ____________руб. (____________ руб. __ коп.)/ НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

6.3. [8]Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества поставляемого товара и иных условий исполнения контракта.

Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

6.4. Оплата осуществляется заказчиком в течение 30 (тридцати) дней[9] с даты подписания заказчиком Акта приемки-передачи товара, на основании предоставленных поставщиком заказчику документов в соответствии с пунктом 5.1.8. контракта.

6.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет поставщика, несет поставщик.

6.6. Обязанности заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета заказчика.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту.

6.8. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования – бюджет Тульской области  _________.

для бюджетных учреждений:

Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

6.9.  Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК _____ в сумме ______.

Вариант 2: по КБК_______, в том числе: за счет денежных средств, полученных из ____.

для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР_______.

Вариант 2: по КВР_______ , в том числе: за счет денежных средств, полученных из …в сумме _______, … в сумме _______, …».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае, если закупка проводится на общих основаниях

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5.2.4. [10]В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.5.3. [11]За непредоставление поставщиком информации, указанной в пункте 5.1.16 настоящего контракта, с поставщика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

В случае, если закупка проводится среди СМП (СОНО)

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.5.2.2 - 7.5.2.3 настоящего контракта):

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ[12]

Поставщик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме _________________________________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).

При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

Внесение денежных средств осуществляется поставщиком на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Возврат поставщику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по контракту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам поставщика, указанным в настоящем контракте.

8.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, заказчик имеет право удержать из внесенных поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую поставщик обязан уплатить заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате поставщиком заказчику по контракту.

При выборе способа обеспечения в виде банковской гарантии:

8.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.3.2. Банковская гарантия, предоставляемая поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

8.3.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта) или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени банка.

8.3.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (принципалом) предусмотренных контрактом обязательств;

2) обязательства поставщика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком (бенефициаром) банку одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по банковской гарантии;

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (условие включается в случае, если оно было предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке);

9) права заказчика (бенефициара) в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (принципалом) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (принципалом) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком (бенефициаром), но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

10) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11)  условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

8.3.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение поставщиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 8.3.4 контракта.

Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному поставщиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) поставщика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, оформляется согласно Приложению № 6 к контракту.

В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их  последствий: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, смерча, сильных снежных заносов, других признанных официально стихийных бедствий, а также военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничения перевозок, запрета торговых операций вследствие применения международных санкций и других обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Срок действия контракта: с момента заключения контракта по ________________ 20___г. (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщика по контракту, оплаты за поставленный товар). Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по настоящему контракту.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков; недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товаров;

- [13]если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.

При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 спецификация;

приложение № 2 техническое задание;

приложение № 3 форма «Акт о приемке товара получателем»;

приложение № 4 форма «Реестр получателей»;

приложение № 5 форма «Акт приемки-передачи товара»;

12.7.6. приложение № 6 форма «Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии».

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Директор_______________/

М.П.

________________ /________________/

М.П. (при наличии)

Приложение № 1 к контракту

от «__»_______ 20__ № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку технических средств реабилитации

Наименование изделия и технические характеристики

Кол-во

((шт.)

Цена за ед. (руб.)

Сумма

((руб.)

Сроки гарантийного обслуживания

ИТОГО

ИТОГО: ________руб. (___________________________руб.)

ЗАКАЗЧИК

__________________/_______________/

М.П.

ПОСТАВЩИК

________________   /________________/

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к  контракту

от «__» _______  20__ № ______

Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации

1. Наименование и количество поставляемого товара

№

п/п

Наименование поставляемого товара

Единица измерения

(по ОКЕИ)

Количество поставляемого товара

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Место поставки товара

              Поставка и выдача Товара получателям осуществляется в пределах города _____ по месту нахождения Поставщика.

4. Сроки (периоды) поставки товара

Срок поставки Товара - с момента заключения контракта по _____

5. Условия поставки товара

________________________________________________________________________________________________________________________________

5.1 Назначение товара и цели его использования

_____________________________________________________________

7. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара

№ п/п

Наименование показателей

Требуемое значение (диапазон значений) показателей

8. Требования к безопасности товара

__________________________________________________________________

9. Требования по комплектности товара

__________________________________________________________________

10. Требования по передаче получателю технических и иных документов при поставке товара: __________________________________________________________________

11. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: обучение правилам эксплуатации и ухода за товаром.

12. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара

__________________________________________________________________

13. Требования к гарантийному сроку товара

_______________________________________________________________

14. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика

_______________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК

__________________/_______________/

М.П.

ПОСТАВЩИК

________________ /________________/

М.П (при наличии)

Приложение № 3 к контракту

от «__» _______ 20__ № ______

Форма Акта о приемке товара получателем

Акт о приемке товара получателем №_________

(составляется в 3-х экземплярах)

г.___________                                                                      «__»________20__г.

Поставщик_________________________________________________

(наименование поставщика, адрес)

Получатель ________________________________________________________

(ФИО полностью, год рождения, домашний адрес)

Контракт на поставку технических средств реабилитации для выдачи их получателям в соответствии с ИПРА  №_____________от «__»_________20__г.

Наименование поставленного товара

___________________________________________________________

Количество товара_________________________________________________

Выдал:____________________________________________________

                            (должность поставщика, Ф.И.О., подпись)

Получил___________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя (законного/доверенного представителя получателя), подпись, реквизиты документа, удостоверяющие личность, реквизиты доверенности)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметка получателя о наличии (отсутствии) претензий к товару

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя (доверенного лица получателя), подпись)

Вниманию получателя!

При выполнении требований и рекомендаций по эксплуатации полученного Вами изделия поставщик гарантирует проведение бесплатного ремонта данного изделия в течение ______________месяцев, начиная с даты выдачи.

Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению товара (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) в течение срока эксплуатации ____ расположена по адресу:_____________________________

Контактный телефон сервисной службы:_______________________________ 

В соответствии с ГОСТами и ТУ _________ срок службы (эксплуатации) изделия составляет _________________(лет, месяцев).

Приложение № 4 к  контракту

от «__» _______  20__ № ______

Форма Реестра получателей

Реестр получателей

за _________ 20__г.

№ №п/п

ФИО получателя

Год рождения получателя

Адрес проживания получателя

Наименование поставленного товара

Единица измерения

(по ОКЕИ)

Количество поставленного товара

Сумма

(руб.)

Дата получения

Поставщик:

__________________________                           

М.п. (при наличии)

Приложение № 5 к контракту

от «__» _______ 20__ № ______

Форма Акта приемки-передачи товара

УТВЕРЖДАЮ

_____________( _____________ )

(подписывается заказчиком в случае

создания приемочной комиссии)

Акт приемки-передачи товара

              _______________________________, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании _____________ (либо Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________ (должность, ФИО), действующая на основании __________________), с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице _____________, действующего (ей) на основании _________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с контрактом от «__»_____20__г. № ______(идентификационный код закупки _____________________)  получателям поставлены и выданы технические средства реабилитации в соответствии с ИПР:

№ № п/п

Наименование товара

Количество, шт.

Цена за единицу товара

(руб. коп.)

Сумма поставленного товара

(руб. коп.)

ИТОГО:

-

Фактическое качество соответствует требованиям контракта от ___ _______ 20__ года № ___.

Экспертиза поставленного товара  на предмет соответствия требованиям и условиям контракта от «___» ____________20__г.

№________________     _______________________________________

(проведена)

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[14] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС[15] ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК

__________________/_______________/

М.П.

ПОСТАВЩИК

________________ /________________/

М.П (при наличии)

(в случае создания приемочной комиссии

Представители заказчика:

_______________ ( _____________ )

               подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО

_______________ ( _____________ )

                подпись    ФИО)

(Акт может содержать иные положения, вытекающие из характера обязательств по контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, иным положениям контракта, и с учетом специфики закупки)

Приложение № 6 к контракту

от «__» _______ 20__ № ______

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии

от «___» __________ 20__ года                                                 № _____

В связи с тем, что по банковской гарантии от «  » __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту             от «   » __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана банковская гарантия).

В соответствии с условиями банковской гарантии от «  » __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее  _______ (указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с                                                      условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью)

на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы,  подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного банковской гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих                     требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, и количество листов).

                                                                                       М.П.

Уполномоченное лицо бенефициара     ___________ (____________________)

                                                            (подпись)      (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении       ___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись)  (инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___ » _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 7 к контракту

от «__» _______  20__ № ______

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

типового контракта

Общие сведения о приказе ответственного органа исполнительной власти Тульской области, которым утвержден типовой контракт:

а)  ответственный орган исполнительной власти Тульской области – разработчик документа, который разрабатывает и утверждает типовые контракты

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

б) вид документа

Типовой контракт

Показатели для применения типового контракта:

а) наименование товара, работы, услуги

Технические средства реабилитации

б) код (коды) предмета контракта:

по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)

22.19.71  Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

26.52   Часы всех видов

28.22.18.390  Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

30.92.20 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей

31.09.1   Мебель прочая

32.50.22  Суставы искусственные; ортопедические приспособления; искусственные зубы; зуботехнические приспособления; искусственные части человеческого тела, не включенные в другие группировки

по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2)

22.19.7  Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки

26.52 Производство часов

28.22.1  Производство талей и подъемников

30.92.2  Производство инвалидных колясок

31.09.1   Производство прочей мебели, кроме изготовленной по индивидуальному заказу населения

32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

в) размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт (типовые условия контракта)

при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

г) иные показатели для применения типового контракта

[1] Данный текст включается в случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

[2] Для поставщика с общим режимом налогообложения.

[3]Для поставщика с общим режимом налогообложения.

[4] Пункты 5.1.10 – 5.1.15 включаются в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466).

[5] Пункт 5.1.16 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775.

[6] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного Поставщика, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2, 25.3  части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

[7] Пункт 5.3.2 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466).

[8]Пункт 6.3 включается в проект контракта в случае если такая возможность изменения условий контракта будет предусмотрена документацией о закупке.

[9] В случае осуществления закупки среди СМП, СОНО в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 15 (пятнадцати) рабочих дней.

[10] Пункт 7.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466)

[11] Пункт 7.5.3 включается в проект контракта в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775

[12] Данный раздел включается в проект контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ

[13] Данный пункт не включается в текст государственного (муниципального) контракта (договора) в случае, если закупка осуществляется у единственного Поставщика, за исключением подпунктов 24, 25, 25.1, 25.2, 25.3  части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

[14] Для поставщика с общим режимом налогообложения

[15] Для поставщика с общим режимом налогообложения